Тендер - Поставка гипохлорита кальция гранулированного 70% №268457881

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_предмета_закупки

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ до «СШОР № 4»

__________ Булгакова Ю.Н.

«____»________________2024 г.

Описание объекта закупки

Общие требования к поставке Товара

1.1. Поставщик передает в собственность Покупателю гипохлорит кальция гранулированный 70% (далее - Товар) согласно таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Качество продукции подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеуказанные документы должны предоставляться на всю партию продукции, в момент передачи товара.

1.3. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам и техническим условиям производителя Товара и, при условии надлежащего обращения с упакованным Товаром, обеспечивает его сохранность во время транспортировки и хранения.

1.4. В стоимость Товара включается стоимость его упаковки, маркировки, таможенного оформления в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления с уплатой всех необходимых налогов, пошлин и сборов, доставки, разгрузки, подъема на этаж, страхования (на период поставки), гарантийного обслуживания, а также все иные расходы, связанные с поставкой Товара.

1.5. Весь Товар должен поставляться Покупателю в укомплектованном виде, в специальной транспортной таре, с соблюдением условий по хранению и перевозке. Продукция должна быть изготовлена не ранее, чем за 3 месяца до даты поставки

1.6. Поставщик обязан предоставить Покупателю вместе с Товаром в полном объеме: а) паспорт (сертификат) качества на всю партию хим.реагента; б) экспертное заключение на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза; в) паспорт безопасности вещества; г) сертификат соответствия.

Требования к условиям поставки

• • Доставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Свердлова, д.27.
  • Поставщик передает в собственность Покупателю Товар в соответствии с наименованием, в количестве, ассортименте, определенными согласно п. 1.1. настоящих Технических требований.
  • Поставленным и принятым Товаром, подлежащим оплате, считается Товар, соответствующий условиям Договора и товарной накладной.
  • В случае возникновения у Покупателя претензий к качеству приобретаемой продукции, а также требованиям, указанным в настоящем техническом задании, Покупатель вправе потребовать возмещения убытков, понесенных Покупателем согласно договору и возврат некачественного Товара, в этом случае, Поставщик обязан самостоятельно и за свой счет произвести его замену.
  • Несоответствующий Товар вывозится силами и за счет средств Поставщика.

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_начальной_(максимальной)_цены_договора - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ПРОЕКТ

Договор № ___

на поставку гипохлорита кальция гранулированного 70%

г. Ярославль «___» _________ 2024 г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Булгаковой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пункта _____________Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУ ДО «СШОР № 4» от 28.12.2023 года заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По договору Поставщик обязуется осуществить поставку гипохлорита кальция гранулированного 70% (далее - Товар) в сроки и на условиях, определенных договором, а Заказчик обязуется принять Товар и своевременно осуществить оплату в соответствии с условиями договора.

1.2. Товар должен быть поставлен в соответствии со Спецификацией (Приложение к договору), которая является неотъемлемой частью договора.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Цена настоящего договора составляет _______(___________) рублей _______ копеек, включая НДС ( __ %) – _________ рублей/НДС не облагается.

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных п.9.1., п.9.2. и п.9.3. договора, и включает в себя стоимость Товара, расходы по доставке Товара, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по договору.

2.3. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более, чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры, УПД. Авансирование не предусмотрено.

2.4. Источник финансирования: средства автономного учреждения на 2024 год

(средства бюджета города Ярославля на 2024 год).

2.5. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

2.6. Валютой договора является рубль Российской Федерации.

3. Срок, условия, место поставки.

3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в течении 7 (семи) календарных дней партиями по заявке Заказчика.

1 партия в период с 22 апреля 2024 г по 28 апреля 2024 г. – 1125 кг

2 партия в период с 21 октября 2024 по 27 октября 2024 г. – 1125 кг.

3.2. Место доставки Товара - г. Ярославль, ул. Свердлова, д.27- бассейн «Шинник».

3.3. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной Заказчиком.

3.4. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходят к Заказчику с момента передачи Товара.

3.5. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или транспортом третьих лиц за счёт Поставщика, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность Товара при транспортировке. Упаковка Товара должна предусматривать сохранность Товара такого рода при обычных условиях транспортировки и хранения.

Обязанности Сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять Товар, проверить его количество, качество и наименование.

4.1.2. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Не позднее, чем за один день до даты поставки Товара, уведомить об этом Заказчика.

4.2.2. Произвести поставку Товара надлежащего качества, в количестве согласно Спецификации (Приложение к договору) и в соответствии с условиями договора.

4.2.3. За свой счет восполнить недопоставленный Товар, заменить некачественный или бракованный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика от приемки поставленного Товара. В течение указанного срока Поставщик обязан осуществить поставку Товара надлежащего качества, в комплектации и количестве, предусмотренном договором, и устранить выявленные недостатки и дефекты.

Порядок приёмки Товара.

5.1. При передаче Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы: товарную накладную, счет (счет-фактуру, УПД). При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

5.2. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д.27 бассейн «Шинник».

5.3. Приемка Товара осуществляется путем подписания Сторонами товарной накладной (УПД). Заказчик проверяет Товар на соответствие качества, количества, комплектности Товара требованиям настоящего договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, указанных в п. 5.1. договора и при отсутствии замечаний к Товару Заказчик возвращает Поставщику подписанную товарную накладную либо в тот же срок направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной в случае выявления замечаний. При устранении замечаний приемка Товара осуществляется повторно в соответствии с настоящим разделом.

5.4. Для проверки поставленного Товара, в части его соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут быть привлечены эксперты, экспертные организации.

Требования к качеству.

6.1. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку, обеспечивающую безопасность транспортировки Товара и сохранность его качества. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации для данного вида Товара.

6.2. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

6.3. Дефекты Товара устраняются силами и за счет Поставщика (с заменой Товара ненадлежащего качества на идентичный Товар), если появление этих дефектов вызвано ненадлежащим качеством Товара или вследствие его транспортировки.

Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и составляет _______________ рублей. [1]

7.4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в порядке, установленном в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и составляет _________________ рублей. [2]

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном в постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет ________________ рублей. [3]

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.9. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

7.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия договора.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует по «31 октября 2024 года.

8.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя по настоящему договору обязательств.

9. Порядок изменения и расторжения договора.

9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества и качества Товара и иных условий договора.

9.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объем Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема Товара Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.

9.3. При заключении договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара, не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в Спецификации (Приложение к договору)

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору в случае, когда такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему договору и подлежат подписанию обеими сторонами или уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

9.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.7. В случае отказа Стороны договора от исполнения договора в одностороннем порядке Заказчик оплачивает фактически поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего договора.

10. Прочие условия.

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются в досудебном порядке путем направления заказным письмом с уведомлением претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.

10.3. В случае не достижения согласия между Сторонами спор разрешается в Арбитражном суде Ярославской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

10.4 Настоящий договор действует с даты заключения договора по «31» октября 2024 года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору, возникших в период его действия.

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6. Приложение к договору: Спецификация.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ____ от ________ г.

Спецификация

на поставку гипохлорита кальция гранулированного 70%

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), размер штрафа рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)) и устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. ↑

В соответствии Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

В соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. ↑