Тендер - Поставка генераторов технеция-99m для выполнения работ по гранту №300041789

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):г. Томск, ул. Киевская, 111а, НИИ кардиологии Томского НИМЦ
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.05.2025 по 28.05.2025Место предоставления документации:Предоставление документации не предусмотреноПорядок предоставления документации:Предоставление документации не предусмотреноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 02_ВБ-0925ЕПРасхМ_проект

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №ВБ-09/25/ЕПРасхМ

Поставка генераторов технеция-99m для выполнения работ по гранту для нужд НИИ кардиологии Томского НИМЦ

г. Томск «___» мая 2025 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Научно-исследовательского института кардиологии - филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (НИИ кардиологии Томского НИМЦ) Попова Сергея Валентиновича, действующего на основании приказа №54-лц от 06.03.2025, доверенности №44 от 10.03.2025, с одной стороны, и

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ИЯТШ ТПУ Долматова Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 35 от 09.01.2025, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпунктом 4 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке Томского НИМЦ от 25.04.2022, заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА)
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику генераторов технеция-99m для нужд НИИ кардиологии Томского НИМЦ (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Договора.
1.2. Наименование Товара, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара, наименование страны происхождения Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании статьи 149.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе:
стоимость Товара;
стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;
стоимость упаковки (тары);
расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;
все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 Договора.
2.3. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком УПД без замечаний на основании представленного Поставщиком счета.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Договора, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.
2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.
2.6. Источник финансирования:
средства гранта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 (рук. А.И. Мишкина).

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора.

3.3. Место доставки Товара: г. Томск, ул. Киевская, 111а, НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

3.4. Срок поставки Товара: По заявке заказчика в течение 20 (Двадцати) дней с момента ее получения.

3.5. Поставщик при передаче Товара обязан предоставить Заказчику следующие документы:

УПД;

счет;

иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,

а Заказчик обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным и Товар не подлежит приемке.

3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается исполненным с даты передачи Заказчику Товара, документов, указанных в пункте 3.5 Договора, и подписания Заказчиком УПД без замечаний. С этой даты право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.5 Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.1.4. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

4.1.5. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты, если Поставщик передал Заказчику в нарушение Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором или заявкой Заказчика на поставку Товара.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.

4.2.2. Направлять мотивированный отказ от подписания УПД (извещение о выявленных недостатках) по результатам приемки поставленного Товара в случае поставки Товара, не соответствующего условиям Договора.

4.2.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору).

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему. Поставщик обязуется поставить Товар к строго определённому сроку (пункт 2 статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации). При нарушении этого срока Заказчик будет считаться утратившим интерес к Товару и вправе не принимать его, а также отказаться от исполнения Договора.

4.4.2. Представить документы, указанные в пункте 3.5 Договора.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в пункте 12.3 Договора.

4.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору).

4.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара и предоставления Поставщиком УПД.

6.2. Поставщик не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты поставки Товара, должен известить Заказчика о дате и времени доставки Товара.

6.3. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

6.3.1. проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

6.3.2. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.5 Договора;

6.3.3. проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации (Приложение 1 к Договору);

6.3.4.проверка количества поставленного Товара на соответствие количеству, указанному в заявке Заказчика на поставку Товара и (или) в условиях Договора.

6.4. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный пунктом 6.1 Договора, увеличивается на количество дней просрочки.

6.5. По окончании приемки Товара Заказчик в течение 3 (Трех)рабочих дней подписывает товарную накладную либо направляет мотивированный отказ от подписания УПД (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков (по количеству, качеству, иных несоответствий условиям Договора). Поставщик в установленный в извещении о выявленных недостатках срок обязан устранить все недостатки. Товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков. Извещение о выявленных недостатках направляется Поставщику в письменной форме.

6.6. При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этой даты.

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в течение 15 дней.

6.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими, качественными, а также эксплуатационными характеристиками, указанными в Договоре.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения стороной обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договорав соответствии с действующим законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора (полностью или частично) в случае длительного нарушения срока поставки Поставщиком, что является для Заказчика существенным нарушением Договора со стороны Поставщика. При этом длительным нарушением срока поставки Поставщиком признается просрочка исполнения обязательств более 15 (Пятнадцати) дней с даты окончания срока поставки, предусмотренного заявкой Заказчика на поставку Товара и (или) условиями Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить обязательство.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 10.2 Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.12.2025, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1 Договора.

УПД направляется Поставщиком в письменной форме либо формируется в электронной форме посредством единой информационной системы в сфере закупок.

11.4. Не реже одного раза в год, а так же по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов за оказанные услуги (выполненные работы, поставленный товар). Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона-Инициатор направляет в адрес Стороны-Получателя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой связью. В течение 20 (Двадцати) дней с момента получения Акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации. В случае, если в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения Акта сверки Сторона-Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в ней информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без расхождений содержащейся в нем информации.

11.5. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.7. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

11.8. Поставщик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

11.9. В рамках исполнения требований антитеррористической защищенности и утвержденного пропускного режима, установленного на объектах защиты Томского НИМЦ Поставщик обязан осуществлять въезд/выезд транспортных средств на территорию Заказчика для проведения погрузочно-разгрузочных работ только на основании официально предоставленного документа с указанием следующей информации: марка автомобиля, регистрационный номер, время пребывания на территории Заказчика. При этом вышеуказанный документ за подписью Исполнителя по Контракту должен поступить в адрес Заказчика заранее (не позднее одного рабочего дня) для возможности подготовки разрешительных документов на въезд/выезд транспортных средств.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Приложения к Договору:

Приложение 1 – Спецификация

Приложение 2 – Обоснование цены договора, заключаемого с единственным поставщиком.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору № ВБ-09/25/ЕПРасхМ от «____» мая 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к Договору № ВБ-09/25/ЕПРасхМ от «____» мая 2025 года

РАСЧЁТ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора определена и обоснована заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с требованиями пункта 1 части 6 раздела 3 главы II Положения о закупке Томского НИМЦ от 25.04.2022. Для обоснования начальной (максимальной) цены договора заказчиком были рассмотрены коммерческие предложения поставщиков.

Руководствуясь принципом рационального и эффективного расходования бюджетных средств, заказчиком принято решение определить начальную (максимальную) цену договора, исходя из минимального коммерческого предложения.

Таким образом, цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тысяч) рублей 00 копеек.

- Посмотреть таблицу с данными