Тендер - поставка газа гелия филиал "Березниковский" №315985363

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_Спецификация_тз - Посмотреть таблицу с даннымипроект_Договор_поставки_ККПБ_Березники_газ

При переписке, расчетах обязательна ссылка на № договора

Д О Г О В О Р № _____

- Посмотреть таблицу с данными

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Краевая клиническая психиатрическая больница», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя главного врача по экономическим вопросам Ахмедовой Елены Валерьевны, действующей на основании доверенности от 01.01.2025 года, приложение к приказу № 34/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0-362 от 16.12.2024г., а вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию, а также связанные с ее поставкой услуги, на условиях согласованных сторонами в настоящем договоре.

Наименование продукции, её количество, цена, сроки поставки и порядок оплаты, указываются в спецификации (Приложение №1 к договору).

Цена и порядок расчетов

2.1. Цена на продукцию устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную стоимость (НДС).

Все условия о стоимости Продукции, включая последующее изменение цены, устанавливаются только путем составления Спецификации, подписанной уполномоченными лицами с обеих Сторон

2.2.Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств платежным поручением по реквизитам Поставщика указанным в настоящем договоре. После поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» цена изменению не подлежит.

2.3.Стоимость транспортных тарифов и услуг, а также услуг оказываемых Поставщиком в соответствии с Особыми условиями к настоящему договору не входит в стоимость продукции и оплачивается Покупателем отдельно.

2.4. Во всех платежных документах Покупатель обязан указывать назначение платежа с обязательной ссылкой на номер счета, накладной, счета-фактуры, номер договора по которым производится оплата.

Порядок поставки и приемки продукции

3.1. Поставщик обязуется производить технический осмотр, поступивших от Покупателя порожних баллонов. В случае необходимости производить их текущий ремонт, техническое освидетельствование или доукомплектацию с предъявлением счетов за выполненные работы согласно калькуляции Поставщика

3.2.Поставка продукции по согласованию сторон может осуществляться: железнодорожным транспортом, транспортом Поставщика, либо транспортом Покупателя.

3.3. В случае доставки продукции железнодорожным транспортом:

Покупатель обязуется в заявке указать код станции назначения, код организации – получателя продукции, а также обеспечить в установленных случаях заблаговременную отправку телеграммы от станции назначения о согласии принять контейнер с продукцией Поставщика.

3.4. В случае доставки продукции транспортом Поставщика:

3.4.1. Поставка продукции производится в оговоренное Сторонами в момент приема заказа время по указанному адресу.

3.4.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств во время доставки продукции, Поставщик обязан уведомить о них Покупателя в максимально кратчайшие сроки.

3.4.3. Покупатель несет ответственность за несвоевременную разгрузку транспортного средства и простой при условии своевременного прибытия транспорта Поставщика.

3.4.4. Поставщик обязан обеспечить Покупателю условия для своевременной и правильной приёмки Продукции путем исполнения всех установленных правил упаковки, маркировки, транспортировки, оформления товаросопроводительных документов на соответствующую Продукцию, указанную в договоре и приложениях к нему.

3.4.5. Поставщик обязан оформлять товаросопроводительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.4.6.Поставка продукции транспортом Поставщика осуществляется после предварительной оплаты Покупателем транспортных услуг Поставщика согласно его Прейскуранту на транспортно-экспедиционные услуги.

3.5. По согласованию сторон поставка продукции может производиться указанным Покупателем грузополучателям. Для этого Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика, указав реквизиты грузополучателя.

3.6. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке, если он осуществил поставку продукции:

в согласованные с Покупателем сроки;

в ассортименте и количестве, согласованной сторонами в Заявке,

по ценам, утвержденным сторонами в Спецификации;

с документами, относящимися к продукции, и товаросопроводительными документами;

в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями данного Договора.

Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя, в т.ч.), указанная в подписанной сторонами товарной накладной/ товарно-транспортной накладной (далее - ТН/ТТН).

3.7. Приемка продукции по качеству и количеству производится по правилам Инструкции о порядке приемки продукции и товаров по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. № П-7 и Инструкции о порядке приемки продукции и товаров по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П-6. Претензии по фактам недостачи, брака принимаются к рассмотрению при условии приложения к ним документов, предусмотренных вышеназванными Инструкциями.

3.8.Приемка продукции по качеству должна быть осуществлена Покупателем в трехдневный срок с момента ее поступления на склад получателя.

3.9.Вызов представителя Поставщика при обнаружении недостатков или количественного несоответствия обязателен.

3.10. Любое лицо, допущенное Покупателем к приемке товара, посредством составления приказа либо выдачи доверенности, считается представителем Покупателя. Принимающее товар лицо должно расписаться в накладной и товарно-транспортной накладной Поставщика, указав в них свою должность, фамилию, заверить свою подпись штампом и печатью Покупателя. Покупатель принимает на себя все риски, связанные с действиями представителя Покупателя.

4. Переход права собственности на продукцию

4.1. При поставке продукции железнодорожным транспортом право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента ее принятия грузоперевозчиком, т.е. с даты, указанной на штемпеле, поставленном на железнодорожной квитанции.

4.2. При поставке продукции транспортом Поставщика, право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи ее на склад получателя путем подписания товарной накладной (форма торг12) и акта выполненных работ.

4.3. При поставке продукции транспортом Покупателя право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента ее передачи со склада Поставщика путем подписания товарной накладной (форма торг12).

Гарантии и ответственность сторон по договору поставки.

5.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.

5.2. Направление Покупателем Поставщику претензии по количеству или рекламаций по качеству поставленной продукции, составленных в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором, дает первому право требовать от Поставщика допоставки продукции или соразмерного снижения его обязательств по оплате поставленной продукции.

5.3. Ответственность за сохранность продукции, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Покупателю с момента выполнения Поставщиком своих обязанностей по поставке продукции установленных в п.3.6. договора.

5.4. В случае нарушения обговоренных условий поставки на срок свыше 15(пятнадцати) банковских дней, Поставщик выплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере 0,5% от суммы задержки поставки за каждый просроченный день.

5.5. В случае, если Покупатель не произвел оплату за продукцию в течение 10 (Десяти) дней с момента поставки баллонов под наполнение, последние принимаются на ответ-хранение. Стоимость хранения одного баллона составляет 1,50 руб. без учета НДС в сутки. Расчет производится с 11 (Одиннадцатого) дня хранения до момента оплаты продукции Покупателем. Оплатой продукции считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя подтвержденной копией платежного поручения. Стоимость хранения предъявляется к оплате при отгрузке продукции в первичной документации.

5.6.В случае нарушения обговоренных условий оплаты на срок свыше 3 дней, Покупатель выплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый просроченный день.

5.7.Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в статье 5 настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств в натуре или устранения нарушений.

Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем илонахождения истца.

6.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен для сторон. Срок рассмотрения претензий 15 календарных дней.

7.Срок действия Договора и прочие условия.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и урегулирования всех возникших при его заключении разногласий, и действует до 31.12.2025 г., а в отношении расчетов и ответственности сторон - до полного расчета между сторонами.

7.2. Настоящий Договор заключен в электронном виде с применением усиленной электронной подписи Сторон, дополнительно настоящий Договор может быть заключен в печатном виде в двух экземплярах для сторон, имеющих равную юридическую силу.

7.3.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору вследствие непреодолимой силы (пожар, взрыв, стихийное бедствие, производственная авария, постановление государственного органа и т.п.), подтвержденных в течение 5 дней надлежащим документом, срок исполнения обязательства сдвигается на период ликвидации указанных обстоятельств. При действии данных обстоятельств более 3 месяцев и отсутствии признаков их прекращения каждая из сторон имеет право расторгнуть договор.

Порядок изменения и расторжения Договора.

8.1. Для установления оптимального порядка взаимодействия Сторон в ходе исполнения Договора, а также в целях увеличения объемов продаж Товара, на основании статьи 424 ГК РФ, Стороны вправе заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору или иные соглашения, направленные на достижение указанных целей. Все изменения и дополнения в настоящем договоре действительны при согласовании их в письменной форме за подписями сторон.

8.2. В случае подписания Договора, а также всех приложений посредством факсимильной связи указанные документы вступают в действие с момента их подписания с последующим обменом сторонами оригинальными экземплярами в течение 20 рабочих дней. Стороны подтверждают, что документы, в том числе: акты, письма, уведомления, извещения за подписью уполномоченного лица одной из Сторон, переданные по факсимильной связи (факсу) и (или) по электронной почте, будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде.

8.3. Уступка прав и обязательств по настоящему договору третьему лицу производится только с согласия сторон.

8.4. В случае существенного нарушения одной из сторон своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, допускается односторонний отказ от исполнения договора.

Существенными нарушения обязанностей сторон являются:

Нарушение договора поставки Поставщиком, в случаях:

- поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

Нарушение договора поставки Покупателем в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты;

- неоднократной невыборки продукции.

При этом договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично.

Реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень приложений:

Спецификация (Приложение №1)

р

От Поставщика: От Покупателя: Директор ________________ зам. главного врача_________________ Ахмедова Е.В.