Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или)
мер ограничительного характера
Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих
из иностранных государств,
выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении
товаров российского происхождения,
а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими
лицами,
а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства
Российской Федерации
о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Порядок подачи заявок предусмотрен ст. 43 Закона № 44-ФЗ.
Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке, вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.
Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара; безопасности, функциональным и потребительским свойствам товара, размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Общие положения
Объект закупки: Поставка газа Аргон в баллонах (далее по тексту – Товар).
Место поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ш. Варшавское, д. 19А.
Сроки поставки: Поставка Товара, в том числе доставка, разгрузка (с подъемом на этаж) производится по адресу Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления заявки заказчика.
Последняя заявка подается в срок не позднее 27 октября 2025 года.
Общий срок поставки до 11 ноября 2025 года.
Информация о позиции ОКПД 2/ КТРУ: 20.11.11.120 Аргон.
Требования к порядку поставки:
Допускается частичная поставка Товара.
Поставка производится силами, средствами и за счет Поставщика, и включена в стоимость Товара.
Поставка осуществляется по заявке заказчика.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком до места разгрузки в помещении, указанном в заявке Заказчика.
Поставка Товара, в том числе доставка, разгрузка (с подъемом на этаж) производится по адресу Заказчика, указанному в п. 1.2 настоящего Технического задания.
Поставка осуществляется в рабочие дни (Пн. – Пт.), с 09:00 до 17:00 (по Московскому времени), обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 (по Московскому времени), в соответствии с пропускным и внутри объектовым режимами.
Поставщик обязуется поставить и упаковать Товар таким образом, чтобы исключить его порчу и (или) уничтожение до приемки Заказчиком.
В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с функциональным назначением и требованиями, установленными в настоящем Техническом задании, а также техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) товара, соответствующая требованиям настоящего Технического задания.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) и должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем стандартным требованиям, предъявляемым к Товарам на поставку газов в баллонах.
При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику:
Сопроводительную документацию на Товар, включая инструкцию, паспорт качества с указанием номера партии и даты выпуска;
Необходимые в соответствии с законодательством Сертификат /декларация соответствия на каждый вид Товара (при наличии), при поставке импортного Товара – с надлежащим образом заверенным переводом указанных документов на русский язык;
При наличии и необходимости Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на каждый вид Товара;
В сопроводительных документах на товар должна быть указана страна происхождения товара.
В сопроводительных документах на товар должен быть указан остаточный срок годности, признаваемый годным (дней/месяцев).
Указанные документы должны быть на русском языке, либо иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык.
Требование к качеству товара
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров согласно требованиям, действующих государственных, международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации.
Поставляемый товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки» настоящего Технического задания и определенным производителями Товаров.
Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика.
Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2024 года, со сроком годности не менее 18 месяцев, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т. ч. восстановление, замену составных частей и восстановление потребительских свойств, не имеющим механические или иные виды повреждений, и условия хранения которого были нарушены, не выставочным образцом, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
Товар, поставляемый в комплекте (наборе), должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных Контрактом, а также установленных настоящим Техническим заданием.
Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и условиями Контракта.
В случае оказания сопутствующих услуг уборка и вывоз упаковки производятся не позднее одного дня после оказания сопутствующих услуг.
Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации, техническим паспортом на Товар на бумажном носителе.
Эксплуатационная документация в виде копий не допускается.
Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления сборки и применения Товара по назначению.
Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
В случае необходимости Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги в местах эксплуатации Товара по указанному адресу.
Поставщиком в соответствии с настоящим Техническим заданием оказываются следующие виды сопутствующих услуг:
Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого Товара на этаж;
Сопутствующие услуги должны быть оказаны Поставщиком в пределах срока поставки Товара, установленного в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Контракта;
Сопутствующие услуги должны оказываться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика;
Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать выполнению должностных обязанностей работниками Заказчика и представлять угрозу для жизни людей;
Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг (при наличии), а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта покрываются за счет Поставщика;
При этом стоимость сопутствующих услуг включена в цену каждой единицы Товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.
Товар поставляется с соблюдением требований к их транспортировке, погрузки-разгрузки и хранению.
Тара, упаковка и маркировка должны обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировке и хранения.
Информация на упаковке должна содержать № (номер) баллона, дату аттестации, дату наполнения и гарантийный срок хранения товара.
Гарантийный срок хранения товара должен составлять не менее 18 месяцев с даты изготовления.
Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Поставляемые баллоны должны быть не старше 40 лет с остаточным сроком действия аттестации не менее 1,5 лет.
Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар.
Не допускается поставка и передача товара без документов, подтверждающих их качество.
Заказчик предоставляет для товара тару (баллоны) на обмен в соответствии с "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМежгосударственный стандарт:
- Баллоны стальные бесшовные на рабочее давление не более 30,0 МПа (305,9 кгс/см2) вместимостью не более 100 литров, для транспортировки, хранения и использования газов.
Объем и сроки гарантий качества
Срок гарантии качества (при наличии) на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.
В случае если производитель не установил срок гарантии качества, Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на Товар, в том числе на сопутствующие поставке Товара услуги (при наличии и необходимости) сроком не менее 12 месяцев с момента подписания уполномоченными представителями Сторон электронного структурированного Документа о приемке.
Заказчик может потребовать от Поставщика (если это предусмотрено) предоставить гарантию качества путем выдачи гарантийного талона или сертификата, а также проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации национальным и межгосударственным стандартам и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, настоящего Технического задания.
Заказчик может потребовать от Поставщика произвести замену или ремонт по устранению недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации Товара, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке, установленном настоящим Техническим заданием и Контрактом.
Требования к безопасности товара
Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
Не допускается поставка Товара из стран, регионов, на которые введены временные ограничения или запреты на импорт на территорию Российской Федерации, до окончания срока действия указанных ограничений или запретов.
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, экологическим требованиям и техническим характеристикам в соответствии с актом, указанным в разделе 8 настоящего Технического задания.
Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, он обеспечивал механическую безопасность, химическую и санитарно-гигиеническую безопасность, пожарную безопасность, не представлял опасности для здоровья и жизни человека, обеспечивал отсутствие риска, обусловленного конструкцией Товара и применяемыми материалами.
Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении.
В сопроводительной документации на Товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки их необходимо соблюдать.
Все сопутствующие услуги должны быть оказаны Поставщиком в соответствии с требованиями обеспечения техники безопасности и охраны труда.
Требования к используемым материалам и оборудованию
Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.
Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям сертификации, безопасности, функциональным и качественным характеристикам, действующим государственным и международным стандартам и другим актам, указанным в разделе 8 настоящего Технического задания.
Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке.
Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании Товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.
Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Приказ Минздрава России от 19.01.2017 № 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия»;
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (вместе с «Номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам», «Номенклатурной классификацией медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения»).
Настоящий документ является приложением и неотъемлемой частью контракта Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора), на поставку газа аргон в баллонах (далее – Контракт), сформированного Заказчиком в структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС).
В случае противоречия между условиями, содержащимися в настоящей части Контракта, и условиями, содержащимися в части Контракта, сформированной Заказчиком путем заполнения экранных форм веб-интерфейса ЕИС (далее – Структурированная часть), приоритет имеют условия Структурированной части.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Поставщик обязан произвести поставку газа аргон в баллонах (далее – Товар), наименование, характеристики, количество и стоимость которого указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар в срок, установленный в Контракте.
Источник финансирования: Целевая Субсидия (Соглашение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 от 16.04.2025; Код Субсидии 08-15) и средства от приносящей доход деятельности.
В случае отсутствия целевого субсидирования из Федерального бюджета, Контракт расторгается по взаимному согласию сторон в соответствии с п. 11.1 Контракта.
СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
Поставка Товара, в том числе доставка, разгрузка (с подъемом на этаж) производится по адресу Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления заявки заказчика. Последняя заявка подается в срок не позднее 27 октября 2025 года. Общий срок поставки до 11 ноября 2025 года.
Заявка составляется в письменной форме, указанной в Приложении 3 к Контракту с подписью уполномоченного лица и направляется Поставщику путем вручения, или по электронной почте на указанный поставщиком адрес.
Поставщик обязан подтвердить в письменном виде, факт получения заявки по форме, указанной в Приложении № 4 к Контракту, путем направления на электронный адрес, указанный в заявке.
В случае отсутствия со стороны Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня направления Заявки, Подтверждения получения по форме Приложение № 3, моментом получение Заявки будет считаться дата направления Заказчиком Заявки по вышеуказанному адресу.
Поставщик подтверждает, что направляемая Заказчиком и поступившая на указанный адрес электронной почты Поставщика заявка/информация считается адресованной и полученной непосредственно Поставщиком.
Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ш. Варшавское, д. 19А.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям обычно, предъявляемым к Товарам такого рода.
Иные условия поставки Товара указаны в Техническом задании (Приложение 2 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Общая цена Контракта составляет _____________ рублей _______ копеек, в том числе НДС (20%) ______________ рублей ____ копеек. Поставщик несет ответственность за правильность расчета НДС (при наличии).
Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Цена Контракта указана с учетом всех расходов на поставку Товара, в том числе доставку (с подъемом на этаж, до места склада Заказчика), погрузо-разгрузочные работы, уплаты всех применимых налогов и сборов, и иных обязательных платежей, и прочие издержки Поставщика, установленные законодательством Российской Федерации, и иные расходы, которые могут возникнуть в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту. Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
Цена Контракта, указанная в пп. 3.1 Контракта, остается неизменной на протяжении всего срока действия Контракта, с учетом положений п. 3.8 Контракта.
Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.
Оплата поставленного товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком электронной цифровой подписью.
Наименования поставляемого Товара указываются Поставщиком в первичных документах, указанных в п. 4.1.3. Контракта, в полном соответствии с наименованием, указанным в Спецификации, приведенным в Приложении № 1 к Контракту.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе:
а) снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
б) увеличить предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
Выплата аванса при исполнении Контракта не предусмотрена.
Заказчик не обязан направлять заявки на всю стоимость Контракта.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Поставщик обязуется:
Поставить товар Заказчику в ассортименте, по ценам и в количестве согласно Спецификации (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью данного Контракта).
Поставить товар Заказчику в порядке и сроки, обусловленные настоящим Контрактом.
4.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара, сформировать с использованием Единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в Единой информационной системе документ о приемке с приложением счета, счета-фактуры (при наличии), а также документов, подтверждающих страну происхождения Товара.
4.1.4. Уведомить ответственное лицо Заказчика, и.о. начальника лаборатории-химик-эксперт, Смирнов Вячеслав Андреевич, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 314 за один рабочий день до даты поставки Товара.
4.1.5. Обеспечить поставку товара Заказчику специально предназначенным транспортом в соответствии с требованиями к условиям доставки. При поставке товара экспедитор, водитель-экспедитор должен иметь при себе доверенность, дающую ему право представлять интересы Поставщика, в том числе при оценке количественного и качественного состояния Товара.
4.1.6. Обеспечить поставку товара надлежащего качества в соответствии с требованиями к условиям хранения товара, срокам годности и хранения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Поставить товар в упаковке, препятствующей его порче, а также проникновению влаги, без нарушений целостности упаковки и наличия на ней следов механических повреждений. Упаковка (тара) должна соответствовать характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка возврату не подлежит и входит в стоимость товара.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.2.
Заказчик обязуется:
4.2.1
Получить товар от Поставщика в ассортименте, порядке и сроки, обусловленные настоящим Контрактом.
4.2.2.
Оплатить товар в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Обеспечение исполнения контракта не установлено.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа) (услуги)).
Ответственность заказчика
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчика, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика)
В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) уплачивает неустойку (штрафы, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере составляющем 1 % от цены Контракта, установленной пунктом 3.1 Контракта, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), что составляет 1000 руб.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается штраф в размере, определенном Постановлением № 1042, составляющий:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
Поставщик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.
Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место после его заключения.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение.
Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
Стороны несут иную ответственность, не предусмотренную настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу, указанному в п. 2.6 и в сроки, установленные в п. 2.1. Контракта.
Приёмка результата исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом, с использованием документов, оформленных в виде электронных документов, сформированных в Единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме и подписанных электронной подписью в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ.
Электронные документы об оказании Услуги в рамках исполнения настоящего Контракта, сформированные в ЕИС в электронной форме и подписанные электронными подписями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями.
Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара, обязан сформировать с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), с приложением документов, указанных в п. 4.1.3 настоящего контракта, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в ЕИС Документ о приемке, содержащий сведения, указанные в пункте 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по тексту Контракта – «Документ о приемке»).
К Документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в Документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в Документе о приемке.
Датой поступления Заказчику Документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата его размещения в ЕИС по московскому времени.
Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления Документа о приемке проводит экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта.
В случае отсутствия оснований, препятствующих приемке поставленного Товара, либо замечаний к сведениям, содержащимся в Документе о приемке, и/или к содержанию (оформлению) приложенных к Документу о приемке документам, которые считаются его неотъемлемой частью, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения проведения экспертизы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС Документ о приемке.
В случае наличия в заключении, подготовленном по результатам проведения экспертизы, нарушений требований настоящего Контракта, препятствующих приемке поставленного Товара, либо наличия замечаний к сведениям, содержащимся в Документе о приемке, и/или к содержанию (оформлению) приложенных к Документу о приемке документам, которые считаются его неотъемлемой частью, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения проведения экспертизы, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания Документа о приемке с указанием причин такого отказа.
Поставщик обязан устранить выявленные недостатки и в срок не более 3 (трех) рабочих дней, повторно направить Заказчику документы, указанные в пункте 7.4 настоящего раздела, либо мотивированный отказ от устранения выявленных недостатков с указанием причин такого отказа.
Повторное рассмотрение документов о приемке осуществляется в порядке, определенном настоящим разделом.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.
Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
Датой поступления Поставщику Документа о приемке, мотивированного отказа от подписания Документа о приемке считается дата их размещения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
Если иное не установлено Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подписание документов о приемке осуществляется в электронной форме уполномоченными лицами Сторон усиленными квалифицированными электронными подписями с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», для чего Стороны обеспечивают регистрацию уполномоченных лиц в ЕИС в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Документы о приемке, полученные Сторонами друг от друга с использованием ЕИС, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях, принимаются к учету Сторонами в качестве первичных учетных документов и применяются при возникновении претензий и судебных споров.
Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента размещения в ЕИС Документа о приемке, подписанного Заказчиком.
В случае поставки Товара иностранного производства, на момент его передачи Заказчику, Товар полностью и надлежащим образом должен пройти таможенное оформление, таможенные процедуры - выпуск для внутреннего потребления.
Все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара полностью должны быть уплачены в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.
ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.
При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданной лицом, уполномоченным выдавать такие документы).
Если, по мнению Сторон, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
Все достигнутые договорённости Стороны оформляют в виде Дополнительных Соглашений, надлежаще оформленные и подписанные обеими Сторонами, усиленными квалифицированными электронными подписями сформированными с использованием АО «Единый агрегатор торговли».
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.
По полученной претензии Сторона должна дать электронный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок, в соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ и действует до 31.12.2025 года включительно, а в части исполнения финансовых расчетов Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от обязательств, возникших вследствие нарушений условий Контракта, а также не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков, уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и законодательством РФ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИ
Контракт может быть расторгнут:
По соглашению Сторон;
В судебном порядке;
Одностороннее расторжение в следующих случаях:
Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:
Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков или объемов оказания услуг, предусмотренных Контрактом, включая График оказания услуг (Календарный план).
Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или оказывает услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.
Если отступления в оказании услуг от условия Контракта или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
В случае, если по результатам экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.
Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и(или) предоставляемые услуги перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки, указанной в преамбуле Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования, предусмотренного части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) или при определении исполнителя Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии предоставляемых услуг требованиям, указанным в пп. «а» пункта 1 части 15 статьи 95 Закона о контрактной системе, что позволило ему стать победителем данной закупки.
Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.
Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о контрактной системе.
Решение об одностороннем расторжении Контракта может быть направлено Сторонами в электронной форме посредством Единой информационной системы в сфере закупок.
Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.
При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщить друг другу об изменении своего фактического места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факса и банковских реквизитов.
Условие о банковском сопровождении Контракта не предусмотрено.
Приложения:
Приложение № 1: Спецификация;
Приложение № 2: Техническое задание;
Приложение № 3: Форма «Заявки»;
Приложение № 4: Форма «Подтверждение получения заявки».
Требования к качеству, техническим характеристикам товара; безопасности, функциональным и потребительским свойствам товара, размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
