Тендер - Поставка фтористоводородной кислоты №318316793

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_1._Обоснование_НМЦК

Приложение № 2

К извещению о проведении электронного аукциона

на поставку фтористоводородной кислоты

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (НМЦК)

- Посмотреть таблицу с данными

валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем - рубли Российской Федерации.

*Заказчик берёт во внимание предложенные условия оказания услуг, сроки, аванс (при наличии), но исходит из своих собственных потребностей.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 25.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000046

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Иркутская, г.о. город Иркутск, г Иркутск, ул Фаворского, стр. 1а,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.50 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к НМЦК, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной системе. Исполнение контракта может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику или предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, то предоставление обеспечение исполнения контракта не требуется. В случаях, установленных п. 8.1 ст. 96 Закона 44-ФЗ, участник закупки, с которым заключается контракт в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.30 Закона 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечение исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20346Ц36730

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ // УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Поставщик предоставляет гарантии на Товар не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантия исчисляется со дня приемки товара.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 1. Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение 4. Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение 2. Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 3. Требование к заявке (товар)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_2._Описание_объекта_закупки

Приложение № 2

к извещению о проведении электронного аукциона

на поставку фтористоводородной кислоты

Утверждаю:

Директор ИГХ СО РАН

______________ А.Б. Перепелов

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

к аукциону в электронной форме на право заключить контракт на поставку

фтористоводородной кислоты

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

2. Дата изготовления поставляемого товара – не ранее 2025 года.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

Упаковка товара должна быть целой, без повреждений, должна иметь неповрежденные маркировку и этикетки. Товар не должен иметь видимых дефектов и повреждений.

3. Требования к поставке:

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

Упаковка товара должна быть целой, без повреждений, должна иметь неповрежденные маркировку и этикетки. Товар не должен иметь видимых дефектов и повреждений.

4. Требования к сроку и объему гарантии:

Поставщик предоставляет гарантии на Товар не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантия исчисляется со дня приемки товара.

5. Условия поставки: поставка осуществляется единовременно и в полном объеме в соответствии с техническим заданием. Поставщик осуществляет поставку товара Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет по месту нахождения (до склада) Заказчика.

6. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Иркутск, ул. Фаворского, стр. 1а.

7. Срок поставки товара: не позднее 27 февраля 2026 года.

Составлено:

Вед. инженер _________________________ Соломеин О.Н.

Согласовано:

Начальник опытного участка ______________________ Елисеев И.А.

Приложение_3._Требование_к_заявке_(товар)

Приложение № 3 к извещению

о проведении электронного аукциона

на поставку фтористоводородной кислоты

требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

Заявка на участие в закупке должна быть составлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Документы, представленные участником закупки в составе заявки на участие в закупке, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в закупке должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с ч. 1.1. ст. 31 Федерального Закона №44ФЗ участник закупки, в том числе лица, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44ФЗ, должны отсутствовать в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В соответствии с п. 10.1 ч. 1 ст. 31 Федерального Закона №44ФЗ участник закупки не должен являться иностранным агентом;

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся по контролем таких лиц»

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

2. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

3. Участником закупки с использованием электронной площадки формируются:

- наименование страны происхождения товара,

- товарный знак (при наличии у товара товарного знака),

- характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Федерального закона.

Качественные и количественные значения показателей товара должны указываться участником закупки без слов/символов «не ниже», «не менее», «менее», «не более», «более», «или», «>», «≥», «

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению участником закупки характеристик в заявке

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_4._Проект_контракта

Приложение № 4

к извещению о проведении электронного аукциона на

поставку фтористоводородной кислоты

КОНТРАКТ № 45-АЭФ/25 (проект)

на поставку фтористоводородной кислоты

г. Иркутск «___» __________ 2025г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Перепелова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующий на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждое по отдельности «Сторона», руководствуясь Протоколом комиссии по осуществлению закупок для нужд ИГХ СО РАН от «__» ________ 2025г. (Извещение о проведении электронного аукциона размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, номер извещения № ____________________, идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4), заключили настоящий контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик по Контракту обязуется осуществить поставку фтористоводородной кислоты (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1, являющейся неотъемлемой частью к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

1.2. Количество, наименование, функциональные, технические и качественные характеристики указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений.

КВР – 244.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена на поставляемый Товар по Контракту устанавливается в рублях. В цену Контракта включаются все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта, в том числе: с учетом затрат на поставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена Контракта составляет _______ (_______________) рублей _______ копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке _____ процентов, а в случае если договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

3.3. Оплата по Контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Контракте.

3.4. Расчеты производятся Заказчиком в рублях РФ на основании подписанного Сторонами в единой информационной системе структурированного документа в электронной форме (далее – структурированный документ) о приемке поставленного Товара. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке поставленного Товара.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.7. При заключении контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.8. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложением №1 к Контракту;

4.1.2. Устранять безвозмездно допущенные по его вине в ходе исполнения Контракта недостатки, которые могут повлечь отступление от условий, предусмотренных настоящим Контрактом и Приложением № 1 к Контракту в разумные сроки;

4.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуг, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. В порядке контроля за ходом выполнения Контракта, Поставщик представляет Заказчику по его требованию необходимую информацию, относящуюся к предмету Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного Товара в размере и порядке, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить приемку поставленного товара;

4.3.2. Предоставлять Поставщику информацию, необходимую последнему для качественного и своевременного выполнения условий по настоящему Контракту;

4.3.3. Вернуть Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком) в течение 15 (пятнадцати) дней после исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

4.3.4. Сообщать Поставщику обо всех недостатках переданного товара.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Контролировать процесс поставки Товара в течение всего срока действия настоящего Контракта;

4.4.2. Требовать устранения Поставщиком недостатков поставленного Товара;

4.4.3. Отказаться (полностью или частично) от оплаты поставленного Товара в соответствии с настоящим Контрактом, не соответствующих требованиям задания;

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. Упаковка товара должна быть целой, без повреждений, должна иметь неповрежденные маркировку и этикетки. Товар не должен иметь видимых дефектов и повреждений

5.2. Поставщик предоставляет гарантии на Товар не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантия исчисляется со дня приемки товара. В случае получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках Товара в период действия срока годности (хранения, гарантии) в течение установленного срока с момента поступления указанного уведомления принимает надлежащие меры по замене некачественного товара на аналогичный товар надлежащего качества.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик осуществляет поставку товара по адресу Заказчика (г. Иркутск, ул. Фаворского, стр.1а) не позднее 27 февраля 2026 года. Поставка осуществляется единовременно и в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

6.2. В срок поставки включается:

поставка товара по адресу Заказчика - не позднее 27 февраля 2026 года;

приемка поставленного Товара (не более 5 рабочих дней с даты поставки товара по адресу Заказчика) - не позднее 06 марта 2026 г.

6.3. Датой поставки товара считается дата подписания товаросопроводительных документов Заказчиком (товарной накладной или универсального передаточного документа, оформленных в соответствии с действующим законодательством).

6.4. Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество товара (сертификаты соответствия, если такие требования к данной категории товара предусмотрены законодательством РФ).

6.5. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации.

6.6. Поставщик осуществляет поставку товара Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет по месту нахождения Заказчика.

6.7. Поставка товара может быть осуществлена досрочно.

7. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком дату поставки.

7.2. Приемка представленных результатов исполнения контракта осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара по адресу Заказчика и оформляется документом о приемке в электронной форме. При приемке Товара Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результатов исполнения контракта может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.

7.3. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 членов и осуществляется в соответствии с п.5 ч.13 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика, или уполномоченный им работник.

7.4. Стороны Контракта определили следующий порядок осуществления приемки Товара:

7.4.1. В день поставки Товара, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

7.4.2. Заказчик в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты, следующих за днем поступления документа о приемке (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с п.7.2 настоящего контракта) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и срока устранения выявленных несоответствий;

7.4.3. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа, в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

7.4.4. В случае, получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

7.4.5. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

7.5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Поставщиком, с которым заключается контракт, до его заключения, в срок, установленный для заключения Контракта. Поставщик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

Исполнение Контракта обеспечивается внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику или предоставлением независимой гарантии, выданной гарантами, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ, и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ.

8.1.1 Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН)

664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Фаворского, стр. 1а

Получатель: УФК по Иркутской области,

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

УФК по Иркутской области (ИГХ СО РАН л/сч 20346Ц36730)

банк/сч (каз.счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кор/сч (ед каз сч)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКЦ № 4 СибГУ Банка России//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(обязательно для заполнения)

Назначение платежа: «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Обеспечение исполнения контракта (далее указать наименование предмета контракта и номер контракта)».

8.2. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ, в случае предоставления таким Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение 3 (Трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (Трех) контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации о закупке.

8.3. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет:

8.3.1. 5 (Пять) % от цены Контракта, по которой заключается Контракт, что составляет ______ руб. (___________).

8.3.2. В случае, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта (указанной в документации о закупке) составляет 15 млн. рублей (Пятнадцать миллионов рублей) и менее и Поставщиком предложена цена Контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Поставщик предоставляет:

– превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, от цены Контракта, но не менее чем десять процентов от цены контракта, а именно: _________ руб. (_________);

– или информацию, подтверждающую добросовестность Поставщика в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 7.3.1. Контракта.

7.4. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.6 и 8.7 настоящего Контракта. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств.

8.5. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.6 и 8.7 настоящего Контракта.

8.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с пунктом 4.3.4. настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.7. Предусмотренное частями 8.4 и 8.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г №44-ФЗ, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

8.8. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется способом независимой гарантии, победитель аукциона в электронной форме должен представить подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.9. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме независимой гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, предъявить требование по независимой гарантии.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме независимой гарантии, Заказчик вправе бесспорно списать денежные средства со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.10. Поставщик обязан в случае отзыва у банка, предоставившего независимой гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.4, 8.5, 8.6 и 8.7 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ.

8.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимой гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе обеспечить исполнение Контракта исходя из условий, предусмотренных законом.

8.13. В случае использования Заказчиком механизмов обеспечения исполнения Контракта, требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.

8.14. Расходы Поставщика в связи с обеспечением исполнения обязательств по настоящему Контракту являются расходами Поставщика и не подлежат возмещению Заказчиком.

8.15. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт казенное учреждение, положения настоящего контракта об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей

Размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.8. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не имеющих стоимостного выражения, понимается:

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- случаи, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке и продавец отказывается затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку;

- непредставление каких-либо документов, предусмотренных контрактом, без которых товары (работы, услуги) могут быть приняты;

- нарушение порядка передачи товаров (работ, услуг), в т.ч. отсутствие представителя поставщика (подрядчика, исполнителя) при передаче, если это было предусмотрено контрактом;

- нарушение гарантийных обязательств;

- несвоевременное размещение Поставщиком в Единой информационной системе документа о приемке.

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

9.11. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем, о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.15. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

9.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Внесение изменений в настоящий Контракт при его исполнении допускается в случаях, установленных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

10.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, или реорганизации обязаны письменно сообщить друг другу о таких изменениях.

10.5. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 13.2. настоящего Контракта, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Контракту, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Контрактом документов и уведомлений.

10.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут в соответствии со ст.95 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее – антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Контракта своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Контракта. Для целей определения ответственности Сторон по Контакту нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.

11.2. Сторона, которой стало известно о фактах неправомерного (с нарушением антикоррупционных требований) получения работниками или представителями другой Стороны (лично или через посредников) доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) в связи с заключением и исполнением Контракта (далее – получение доходов с нарушением антикоррупционных требований), обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (Двух) рабочих дней.

11.3. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные Федеральным законом основания для отказа в их представлении) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

11.4. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Контракту, в том числе оплату по Контракту, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт.

11.5. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Контрактом.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения Контракта, Стороны решают в Арбитражном суде Иркутской области.

12.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Контракту, если невыполнение обязательств было связано с обстоятельствами форс-мажора, а именно: стихийные бедствия, экстремальные погодные условия, военные действия, блокады, эмбарго, гражданские беспорядки, срок выполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается автоматически на период действия таких обстоятельств, при этом не выполняющая обязательства сторона должна объявить о форс-мажоре и по окончанию такового предоставить подтверждение о сроке действия обстоятельств из торгово-промышленной палаты страны, на территории которой действовали такие обстоятельства.

12.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон.

12.4. Стороны признают юридическую силу всех документов, уведомлений, претензий, направленных друг другу в сканированном или электронном виде во исполнение Контракта по адресам электронной почты, указанным в реквизитах Сторон. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с момента его направления.

12.5. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение:

- Приложение № 1 – Спецификация.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № 45-АЭФ/25

от «__» _______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПОСТАВКУ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 Извещение о проведении электронного аукциона от 25.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с даннымиОтвет_на_запрос_№_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Разъяснения положений извещения об электронном аукционе на право заключить контракт на поставку фтористоводородной кислоты

№ 45-АЭФ/25

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Номер запроса на разъяснение▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 26.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:47

Тема запроса на разъяснение:

Уточнение количества / Добрый день! Фтористоводородная кислота фасуется в канистры по 5 л /5,5 кг. В описании объекта закупки прописана именно такая фасовка. Вопрос: на какое количество будет заключён контракт, будет ли учтён толеранс при поставке?

Разъяснение:

Добрый день! Контракт будет заключен на количество, указанное в описании объекта закупки. Толеранс при поставке товара будет учтён.