Тендер - Поставка фреона №318558642

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1.Спецификация.docx
• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть42 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):454007, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Савина, 1, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

Приложение № 1

К извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки товара: г. Челябинск, ул. Савина, 1

3. Срок поставки: в течение 7 календарных дней с момента заключения Договора.

3._Проект_договора ДОГОВОР № _______/2025

На поставку фреона

- Посмотреть таблицу с данными

Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областная спортивная школа по хоккею «Трактор», (сокращенное наименование ОГАУ ДО ОСШ «Трактор») в лице директора Любимова Евгения Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________, действующего на основании__________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор по результатам запроса котировок в электронной форме на поставку фреона (протокол № _________ от ______________________ г.), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны заключили настоящий договор на поставку товаров (далее именуемое – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

1.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.

1.5.1. При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.6. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

1.7. Договор заключается в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, с учетом положений действующего законодательства. Не допускается отклонение от условий, зафиксированных в проекте договора, который входил в состав Извещения о закупке (за исключением изменения объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА,

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый Товар установлена в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и составляет _____________________ в том числе НДС 20%/НДС не предусмотрен.

2.2. Цена на Товар включает в себя упаковку, транспортные, страховые расходы, связанные с исполнением Договора, а также налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации. (Если стороной по договору является физическое лицо, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).

2.3. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: оплата по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, подтверждающих поставку товара: соответствующие счета, счета-фактуры и товарные накладные на Товар, акт приема-передачи, копии документов качества и другие необходимые документы в двух экземплярах, предусмотренных условиями настоящего Договора. Оплата Заказчиком производится при наличии надлежаще оформленных Поставщиком бухгалтерских и иных документов, в том числе счетов, счетов-фактур, товарных накладных оформленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ, условиями настоящего Договора, нормами действующего законодательства РФ.

2.4. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Непредставление Поставщиком какого-либо из документов, предусмотренных п. 2.3 настоящего договора (одного или нескольких), или представление их с нарушением формы либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета, счет-фактуры до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

2.6. Не подлежит оплате товар, который был не принят Заказчиком в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. В данном случае к Заказчику не применяются санкции, установленные настоящим Договором.

2.7. Заказчик оплачивает товар платежными поручениями, если иной порядок расчетов не установлен уполномоченным государственным органом.

2.8. В случае наступления со стороны Поставщика не исполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору Заказчик имеет право взыскать сумму неустойки за нарушение Поставщиком договорных обязательств путем: 1. начисления неустойки (пени, штрафа) с направлением в адрес Поставщика требования (претензии) об уплате неустойки перечислением на расчетный счет Заказчика; 2. направления письменного требования платежа Гаранту, содержащее размер требуемой суммы для перечисления платежа.

2.9. Суммы денежных средств, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться сертификатами соответствия и иной необходимой документацией на данный вид товара, являющийся предметом настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также требованиям Заказчика, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. Вместе с товаром в момент поставки Поставщик передает Заказчику следующие надлежаще оформленные документы на русском языке, подтверждающие качество данного товара требованиям пункта 3.1 настоящего договора (далее по тексту «документы качества») и его соответствие условиям настоящего Договора:

а) сертификаты соответствия, если данный товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

б) регистрационные удостоверение;

в) инструкцию по эксплуатации;

г) технический паспорт;

д) гарантийный талон на товар;

е) иные документы на товар, предоставляемые Производителем данного Товара и/или предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара.

3.3. Документы качества, установленные п. 3.2 настоящего договора, должны быть надлежаще оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ, на русском языке, заверены печатью Поставщика и/или Производителя товара или нотариально.

3.4. В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего Договора о передаче надлежаще оформленных документов качества на Товар, Заказчик вправе отказаться от товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.5. Поставка товара без документов качества, а равно с документами качества не соответствующими требованиям п. 3.3. настоящего Договора, считается ненадлежащей и такой товар, в случае его приемки Заказчиком, не подлежит оплате до момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика, надлежаще оформленных документов качества, соответствующих требованиям настоящего договора.

3.6. Поставщик гарантирует, что до передачи товара Покупателю соблюдались все требования по его транспортировке и хранению. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом ил арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке товара.

3.7. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ, а импортного товара – международным стандартам упаковки. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация об изделии на русском языке: полное наименование изделия, наименование фирмы- изготовителя, юридический адрес изготовителя, количество изделий в упаковке, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.8. Гарантийный срок Поставщика и/ или Производителя на Товар – 24 (двадцать четыре) месяца с момента поставки товара и подписания сторонами Договора актов приема-передачи товара.

Объем предоставления гарантии качества: при выявлении Заказчиком некачественного товара, в том числе его неисправности, не соответствия по качественным характеристикам условиям настоящего Договора, Заказчик уведомляет в письменной форме Поставщика. Поставщик своими силами и средствами в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан устранить выявленные недостатки товара путем устранения неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей, а в случае невозможности устранения заменить некачественный товар на качественный в согласованные Сторонами Договора сроки. Период неработоспособности оборудования, в виду наличия выявленных недостатков (неисправностей) подлежит исключения из гарантийного срока на товар, путем продления срока гарантии, установленного п. 3.8. Договора на данный период времени. Продление срока гарантии оформляется новым гарантийным талоном или дополнением к имеющемуся у Заказчика, который был предоставлен вместе с товаром Поставщиком в момент поставки.

3.9. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству, могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

3.10. Количество товара установлено в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.11. Общее количество товара определяется в соответствии с количеством фактически полученного Заказчиком по его заявкам товаром (п. 1 статья 465 ГК РФ).

3.12. В случае невыборки Заказчиком всего количества Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), Поставщик не будет иметь претензий к Заказчику.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА,

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

4.1. Порядок поставки Товара:

Заказчиком по условиям настоящего договора установлена исключительно ПОСТАВКА ТОВАРА по адресу, указанному в пункте 4.2. Договора, силами и средствами поставщика. Самовывоз условиями настоящего договора не предусмотрен.

Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) в течение 7 (семи) рабочих дней, начиная со следующего дня после заключения Договора (включительно). Заказчик

4.2. Место поставки Товара: г. Челябинск, ул. Савина, д. 1.

Ответственное лицо со Стороны Заказчика за организацию приемки товара: главный инженер Графов Михаил Александрович, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77.

4.3. Передача Товара подтверждается подписанием товарных накладных (или универсальных передаточных документов).

4.4. При передаче Товара Поставщик передает Заказчику документы, предусмотренные п. 2.3 и 3.2 настоящего договора.

4.5. Доставка, отгрузка, подъем на этаж, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.6. Приемка Товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, непротиворечащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

4.7. Приемка товара по качеству во всех случаях осуществляется в месте нахождения Заказчика в момент поступления Товара. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком самостоятельно.

4.8. Приемка товара Заказчиком по количеству и качеству (явные недостатки) производится непосредственно в момент получения товара от Поставщика в месте, указанном в настоящем договоре.

4.9. При обнаружении Заказчиком при приемки Товара, у которого качество, количество, наименование (ассортимент), комплектность, маркировка, качество упаковки (нарушения, порчи, деформации) не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке, сопроводительных документах и документах качества, равно как и Товара с истекшим сроком годности, а также при отсутствии надлежаще оформленных товаросопроводительных документов, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки такого некачественного товара и принять только часть товара, соответствующего по качеству условиям настоящего Договора.

4.10. При приемке Заказчиком только части партии поставленного товара, в соответствии с п. 4.9 настоящего договора, Заказчик вносит исправления в товарные накладные (УПД) либо составляет акт по форме № ТОРГ-2 (далее по тексту «Акт»), который подписывают уполномоченные представители Заказчика и Поставщика. При этом уполномоченным представителем Поставщика признается лицо, доставившее товар (в том числе экспедитор, водитель Поставщика или водитель транспортной компании, привлеченной Поставщиком). В случае внесения исправлений в товарные накладные (УПД), cсоответствующие исправления в обязательном порядке должны быть внесены как в экземпляр товарной накладной (или УПД) Поставщика, так и в экземпляр товарной накладной (или УПД) Заказчика. В случае, если заверенные Заказчиком исправления внесены только в один из экземпляров товарной накладной (или УПД), достоверными считаются сведения, указанные в товарных накладных Заказчика.

4.11. Некачественный Товар, обнаруженный в момент приемки товара Заказчиком, в порядке, установленном п. 4.9 настоящего договора, возвращается Поставщику тем же рейсом, что и поступил товар, но за счет Поставщика.

Поставщик безвозмездно осуществляет замену некачественного товара на товар, соответствующий требованиям Договора, и/или поставку товара недостающего по количеству (в том числе внутритарному) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки некачественного товара, указанного в п. 4.9 Договора, от приемки которого отказался Заказчик в порядке, предусмотренном п. 4.9 настоящего договора.

4.12. При обнаружении Заказчиком после приемки Товара, у которого качество, ассортимент, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке, сопроводительных документах и документах качества в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения такого Товара, обязан в письменной форме, в порядке, предусмотренном п. 4.1.2 настоящего договора, направить соответствующее уведомление Поставщику.

4.13. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные с недостатками товара по количеству (в том числе внутритарному) и качеству, в части скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки в течение всего срока годности Товара.

4.14. В случае выявления некачественного товара, указанного в. 4.13 настоящего договора, Заказчик обязан незамедлительно в письменной форме, в порядке, предусмотренном п. 4.1.2 настоящего договора, направить соответствующее уведомление Поставщику.

4.15. Поставщик в течение 1 рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика, указанного в п. 4.12 и/или 4.13 настоящего договора, своими силами, средствами и за свой счет обязан вывезти с территории (помещений) Заказчика некачественный товар, указанный в пункте 4.12 и/ или 4.13 настоящего договора, и заменить его на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего договора.

4.16. В случае, не исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 4.15 настоящего договора, Заказчик вправе осуществить возврат некачественного товара собственными силами или с привлечением транспортной компании за счет собственных средств, с последующим взысканием понесенных расходов с Поставщика, или за счет средств Поставщика.

4.17. При замене Поставщиком части или всей партии Товара, указанного п. 4.12 и/ или 4.13 настоящего Договора, срок оплаты такого товара исчисляется с даты поставки Товара на замену, равно как и допоставки недостающего Товара по количеству. При приемке товара, указанного в настоящем пункте, в равной мере применяются все условия настоящего Договора, регламентирующие порядок приемки товара.

4.18. Заказчик оплачивает только фактически принятый товар, без учета стоимости некачественного товара, который в соответствии с п. 4.11, 4.12 настоящего Договора подлежит возврату Поставщику.

4.19. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной в день (момент) фактической передачи Товара Заказчику в полном объеме (количестве), указанном в Спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору) или в заявке Заказчика, в случае если поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора, и подписания представителем Заказчика товарной накладной (или УПД) без замечаний.

4.20. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 (десять) календарных дней, что в соответствии с п. 10.5.3 настоящего Договора является предельной просрочкой невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки и оплаты Товара, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

4.21. Риск случайной гибели или повреждения Товара лежит на собственнике данного Товара. Право собственности на товар переходит в момент фактической передачи товара Заказчику или указанному Заказчиком лицу и подписания представителем Заказчика товарной накладной (или УПД) без замечаний.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Выполнять требования настоящего Договора о порядке, сроках и цене в отношении поставляемого Товара.

5.2.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

5.2.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также документы, подтверждающих качество поставляемого товара.

5.2.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.

5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. В случае выявления представления недостоверных сведений Поставщиком на этапе подачи заявки о стране происхождения товара, работы, услуги, в связи, с чем предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, Заказчик в праве расторгнуть договор с таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

5.3.4. В случае нарушения (неисполнения, ненадлежащего исполнения) Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) существенных условий договора, Заказчик вправе расторгнуть с таким поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договор в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление, либо договор может быть расторгнут по решению суда (передача документов в Арбитражный суд, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию) по истечению 10 (десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) претензии (требования).

5.3.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.3.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Договором.

5.3.7. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

5.3.8. При заключении Договора по согласованию с Поставщиком увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участников закупки, и начальной (максимальной) ценой Договора, если это право предусмотрено закупочной документацией. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником запроса котировок, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении и документации о проведении запроса котировок.

5.3.9. В случае отсутствия фактической потребности в товаре (работах, услугах) осуществлять выборку товара (работ, услуг) в объеме меньшем, чем указано в Договоре.

5.3.10. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 (десять) календарных дней, что в соответствии с п. 10.5.3 настоящего Договора, является предельной просрочкой невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, отказаться от приемки и оплаты Товара, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

5.3.11. Отказаться от приемки товара у которого качество, комплектность, маркировка, тара или упаковка не соответствуют требованиям стандартов, техническим условиям, требованиям настоящего Договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, равно как и Товара с истекшим сроком годности.

5.3.12. Требовать замены некачественного товара, на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Принять Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора, проверить его количество, качество и произвести оплату.

5.4.2. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.

5.4.3. По запросу Поставщика предоставлять в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки, приемки.

5.4.5. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения данного обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующий период просрочки исполнения обязательства, от стоимости просроченного к исполнению обязательства. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от стоимости просроченных к исполнению Заказчиком обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. В случае применения штрафных санкций в отношении Заказчика со стороны третьих лиц по причине передачи Товара ненадлежащего качества при условии соблюдения Заказчиком правил и условий хранения такого товара Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки при наличии соответствующих подтверждающих документов. При этом убытки взыскиваются сверх штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

6.5. Во всех случаях, когда привлечение Заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или авторских прав происходит по вине Поставщика, Поставщик обязан возместить Заказчику все суммы, взысканные судом с Заказчика, все судебные расходы и иные издержки, к возмещению которых суд присудит Заказчику, а также все понесенные Заказчиком убытки.

6.6. Заказчик не несет ответственности по обязательствам Поставщика перед третьими лицами.

6.7. В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, предусмотренных договором, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от приема и оплаты Товара, а также потребовать уплату штрафа в размере 10 % от стоимости Договора, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

6.8. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления документов на оплату поставленного Товара, предусмотренных п. 2.3 настоящего договора Заказчик не несет ответственность, предусмотренную п. 6.3 настоящего договора.

6.9. Уплата неустойки, штрафа, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.10. В случае наступления со стороны Поставщика неисполнения либо не надлежащего исполнения принятых на себя обязательств, Заказчик выставляет Поставщику претензию, в которой указываются: размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения, порядок расчета неустойки и порядок взыскания такой неустойки. Выставленная сумма неустойка взыскивается с Поставщика в порядке, предусмотренном п. 2.8 настоящего договора либо перечисляется Поставщиком на расчетный счет Заказчика, указанный в претензии.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.13. В случае отсутствия фактической потребности в товаре (работах, услугах) у Заказчика отсутствует ответственность перед Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) за выборку товара (работ, услуг) в объеме меньшем, чем указанно в Договоре.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.15. В случае выявления Заказчиком представления Поставщиком недостоверных сведений о стране происхождения товара (работы, услуги) на этапе исполнения настоящего договора Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 20 % от начальной (максимальной) цены договора (или максимального значения цены Договора), а также расторгнуть договор с таким Поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.5. Если невыполнение своих обязательств Поставщиком или Заказчиком по настоящему Договору связано с невыполнением обязательств третьим лицом, то Поставщику или Заказчику не может быть предъявлена претензия в том случае, если в отношении третьего лица действовали вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

8.1. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

8.2. Любое извещение или уведомление, направленное по адресу электронной почты, указанному в настоящем Договоре, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки соответствующего извещения или уведомления.

8.3. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодных договоренностей.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора должны быть разрешены посредством соблюдения претензионного, досудебного порядка урегулирования спора. В случае возникновения спора предъявление письменной претензии является обязательным. Претензия должна быть направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о ее вручении адресату, или нарочным вручением с обязательной отметкой уполномоченного представителя Стороны о ее получении с указанием регистрационного входящего номера и даты получения.

Сторона, получившая претензию должна её рассмотреть в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, а также в случае неполучения ответа на претензию или отказа в удовлетворении претензии (полностью или частично) в срок, превышающий 10 (десять) календарных дней с даты ее получения Стороной, такие споры подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

9.4. Расторжение Договора допускается:

9.4.1) по соглашению Сторон;

9.4.2.) по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством,

9.4.3.) по инициативе Заказчика в случае истечения срока подачи заявок, путем заключения Сторонами договора соглашения о его расторжении с указанием фактической суммы и объемов исполнения Договора в соответствии с п. 4.5 настоящего договора.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора:

- по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

- в случаях нарушения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) условий договора два и более раз;

-в случае однократного нарушения условия, предусмотренного пунктом 4.1. Договора, а именно, по самостоятельной доставке товара по месту нахождения заказчика.

- в случаях, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (исполнителя, подрядчика).

- в случаях выявления Заказчиком при исполнении настоящего договора представления Поставщиком недостоверных сведений о стране происхождения товара (работы, услуги), на этапе подачи заявки, в связи с чем предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925;

- по другим основаниям, указанным в договоре.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 (двадцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

9.6.1. Существенного нарушения Поставщиком условий Договора.

9.6.2. Отказа Поставщика на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика.

9.6.3. Наступления предельной просрочки невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. При этом предельная просрочка невыполнения Поставщиком своих обязательств по Договору составляет 10 (десять) календарных дней.

9.6.4. Выявления Заказчиком представления недостоверных сведений Поставщиком на этапе подачи заявки о стране происхождения товара, работы, услуги, в связи с чем предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.

9.7. Заказчик по соглашению с Поставщиком (Подрядчиком, исполнителем, участником закупки) при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ;

2) сроки исполнения обязательств по договору;

3) цену договора.

9.8. Стороны вправе на основании письменного соглашения изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объема товаров в случае изменения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ Департаментом здравоохранения Тюменской области ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения договора. Таким образом, поставка товара и его оплата возможны до заключения настоящего договора по результатам проведения процедур закупки.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

11.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Спецификация»;

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№______ от «____» ___________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ___________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Областного государственного автономного учреждения дополнительного образования

«Областная спортивная школа по хоккею «Трактор»

____________________Е.В. Любимов

«27» ноября 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,

на поставку фреона

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Формы документов, установленные в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ФОРМА № 1

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________________________________ (полное наименование участника закупки), изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщаем о своем согласии на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, в том числе:

- на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (в случае, если предметом закупки являются работы или услуги);

- на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1. статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ содержатся конкретные характеристики товара, в том числе указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

- поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 2

Декларация участника запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства ____________________________________________ (наименование участника закупки) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также подтверждает свое соответствие следующим требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форм с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, Положении о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, а именно:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (сайта, или страницы сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») ______________________________________________________________;

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 3

Предложение участника закупки о поставке товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, объектом закупки (предметом договора), которого является __________________________________________ (наименование запроса котировок), участник закупки предлагает цену Договора в размере:

________________________________________________ _______ рублей _______ копеек, в том числе НДС. (В случае если Поставщик, Исполнитель не является плательщиком НДС, указать: НДС не облагается на основании...)

Предложенная цена Договора включает в себя стоимость товара (работы, услуги), а так же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же все иные расходы предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 5

*Декларация прикладывается, только в том, случае, если товар включен в реестр радиоэлектронной продукции на основании Постановления Правительства от 10 июля 2019 г. N 878.

В случае отсутствия товара в реестре радиоэлектронной продукции,

данные товары, предлагаемые участником закупки,

считаются товарами иностранного происхождения

Декларация о нахождении радиоэлектронной продукции в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (с указанием номера реестровой записи)

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

2._НМЦК - Посмотреть таблицу с данными