Тендер - Поставка эпоксидного связующего №297456140

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Татарстан Респ Место поставки (адрес):г. Казань, ул. Толстого, д.15.

ДОГОВОР

поставки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/__________________

г. Казань «____» ____________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора - проректора по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Бабушкина Виталия Михайловича, действующего на основании доверенности № 32-02/25-Д от 18.02.2025, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ИТЕКМА», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Кепмана Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.6 п.1 раздела 2 главы IV Положения о закупке КНИТУ-КАИ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик по заданию Заказчика осуществляет поставку эпоксидного связующего для нужд НОЦ «ЦКТ»-НИЛ №6 (далее – товар), а Заказчик обязуется принять поставленный товар и оплатить его.
1.2. Ассортимент, характеристика, количество и цена товара определяются Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Договор заключается в рамках исполнения договора, заключенного между КНИТУ-КАИ и ФАУ "ЦАГИ" №673 от 31.03.2025г. на выполнение научно-исследовательской работы «Проектирование и изготовление элементарных и конструктивно-подобных образцов перспективных конструкций СГС» шифр «СГС-Т2.1-ЦАГИ-КНИТУ-КАИ».
Основанием для заключения Договора №673 являются Государственный контракт от 25.05.2023г. №23411.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.18.006, заключенный между Минпромторгом России и ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» на выполнение научно-исследовательской работы «Прикладные научно-исследовательские работы в обеспечение развития технологий планера, силовой установки и самолетных систем в интересах создания сверхзвуковых гражданских самолетов», шифр «СГС-Т2.1», договор № 5908 от 25.04.2023г., заключенный между ФАУ «ЦАГИ» и ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» на выполнение НИР «Прикладные научно-исследовательские работы в обеспечение развития технологий планера в интересах создания сверхзвуковых гражданских самолетов», шифр «СГС-Т2.1-ЦАГИ», этап 3.
Идентификатор государственного контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Стоимость договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость товара по настоящему Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто двадцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
2.2. Цена единицы товара определяется Спецификацией (Приложение №1) и не подлежит изменению.
2.3. В стоимость Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Договора, стоимость тары и упаковки, а также оплата налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.
2.4. Все платежи по Договору должны совершаться в российских рублях.
2.5. Оплата Договора осуществляется после поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами УПД или товарной накладной.
По факту осуществления полной оплаты по Договору Поставщик предоставляет Заказчику Акт сверки взаиморасчетов.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок и место поставки товара
3.1. Срок поставки товара – в течение 20 дней с даты подписания Договора.
3.2. Поставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Казань, ул. Толстого д. 15.
Доставка товара осуществляется Поставщиком за его счет и его силами путем отгрузки на склад Заказчика по указанному адресу.
3.3. Доставка товара осуществляется Поставщиком за его счет и его силами путем отгрузки на склад Заказчика по указанному адресу или в иное указанное Заказчиком место, включая соседние с указанным адресом строения.

Качество и упаковка товара
4.1. Качество и характеристики, поставляемого товара должны соответствовать техническим требованиям, изложенным в Спецификации (Приложение №1). Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать техническим условиям изготовителя Товара.
4.2. Упаковка товара (при поставке товара в упаковке) должна обеспечивать его сохранность при хранении и транспортировке. Упаковка товара выполняется в соответствии со стандартами изготовителя Товара.
4.3. Гарантийный период на поставленный товар составляет установленный в стандартах и т/у завода изготовителя с даты его приемки Заказчиком, указанной в товарной накладной. Поставщик в гарантийный период за собственный счет производит ремонт товара, вышедшего из строя по вине Поставщика (изготовителя) в разумно короткие сроки (с учетом наличия необходимых запчастей и узлов для выполнения ремонта).

Порядок поставки и приемки товара

5.1. При приемке товара Заказчиком в момент его получения от Поставщика производится проверка на:

- соответствие поставленного товара по качеству, комплектности, количеству условиям Договора и Спецификации (Приложение №1), а также характеристикам, указанным в документации, прилагаемой к поставленному Поставщиком товару;

- отсутствие видимых повреждений поставленного товара;

- наличие всей необходимой документации на поставляемый товар;

- наличие всех принадлежностей товара.

5.2. В случае обнаружения несоответствия поставляемого товара требованиям Договора, Спецификации (Приложение №1), вызов представителя Поставщика обязателен. Представитель Поставщика обязан явиться к месту поставки или связаться с Заказчиком по телефону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вызова от Заказчика. При несоответствии товара требованиям Договора, Спецификации (Приложение №1), Стороны оформляют Акт недостатков, выявленных в ходе проверки товара. При неявке представителя Поставщика Акт недостатков оформляется Заказчиком в одностороннем порядке с приобщением к нему материалов фото- и видеофиксации выявленных недостатков.

5.3. Допускается выборочная проверка товара с распространением результатов проверки на всю партию. При этом Заказчик вправе предъявить Поставщику претензии в отношении всего товара или части товара, если при сплошной проверке товара на складе Заказчика будут установлены недостатки товара, не выявленные в ходе выборочной проверки.

5.4. В случае поставки товара ненадлежащего количества, качества, ассортимента, комплектности, порядок урегулирования претензий определяется по соглашению Сторон и с учетом имеющихся у Поставщика возможностей (т.е. если у Поставщика отсутствует возможность замены или ремонта или допоставки или доукомплектования товара, Заказчик не вправе настаивать на этом, а Поставщик вправе соразмерно уменьшить стоимость товара или произвести возврат товара и ранее оплаченной цены за такой товар, что во всех случаях будет являться единственной, полной, справедливой и окончательной компенсацией, предоставляемой Поставщиком в связи с поставкой ненадлежащего товара).

5.5. Поставщик извещает Заказчика о готовности товара к отправке.

5.6. Датой поставки товара считается дата его приемки Заказчиком, указанная в товарной накладной (или УПД).

5.7. Доставка поставляемого товара осуществляется за счет Поставщика до места назначения указанного в разделе 3 настоящего Договора.

5.8. Погрузочно-разгрузочные работы на складе Поставщика осуществляются силами и за счет средств Поставщика, разгрузочные работы в месте поставки Товара осуществляются Заказчиком и за его счет.

5.9. Риск случайной порчи или гибели товара возлагается на Поставщика до момента принятия товара Заказчиком.

5.10. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику, что подтверждается подписями уполномоченных представителей Сторон в товарной/товарно-транспортной накладной.

5.11. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Заказчику весь поставляемый товар принадлежит ему на праве собственности, под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет. Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения прав собственности, связанных с использованием товара в Российской Федерации.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором и Спецификацией (Приложение №1).

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Произвести поставку товара надлежащего качества на условиях настоящего Договора и Спецификации (Приложение №1) с приложением соответствующих документов, относящихся к товару, а также принадлежностей товара.

6.4.2. Передать Заказчику товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

6.4.3. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры.

6.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

6.4.5. Исполнить условия Договора лично либо с привлечением третьих лиц по выбору Поставщика. Невыполнение третьими лицами обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от обязанности выполнения условий Договора.

6.4.6. Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранять недостатки товара, в соответствии с условиями п. 4.3. настоящего Договора.

7.Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 10% от цены Договора.

7.3. В случае просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый календарный день просрочки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа) или применения иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий, возникших после заключения настоящего Договора.

8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной организацией соответствующей стороны.

8.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более двух месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

9. Антикоррупционная оговорка.

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

9.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 9.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

9.3. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 9.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате указанного нарушения.

10. Заключительные положения

10.1. Срок действия Договора: с даты его заключения до 31.07.2025. В случае, если до 31.07.2025 принятые по настоящему Договору обязательства не будут исполнены, Договор прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых обязательств.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

10.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.4. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.6. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, разрешаются путём переговоров либо в претензионном порядке. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней c момента получения.

10.7. В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

10.9. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов и банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре.

10.10. Неотъемлемой частью договора является:

- Приложение №1 - Спецификация.

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

12. Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/__________________ от «____» __________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку эпоксидного связующего для нужд НОЦ «ЦКТ»-НИЛ №6

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения: РФ.

Итого стоимость составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто двадцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными