Тендер - Поставка воздуходувок и запчастей для бензоинструментов в соответствии со Спецификацией, утвержденной Заказчиком №297455950

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_к_проекту_договора_воздуходувки - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с данными
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.04.2025 по 25.04.2025Место предоставления документации:Не предусмотреноПорядок предоставления документации:Не предусмотреноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_ЕП_СМП_воздуходувки

Приложение к приказу

от 25 апреля 2025 года № Зак-0110/25

«О размещении извещения о проведении закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку воздуходувок и запчастей для бензоинструментов в соответствии со Спецификацией, утвержденной Заказчиком»

Извещение о закупке у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя для субъектов малого и среднего предпринимательства

На основании Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, руководствуясь п. 12.3.22 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения «Региональный центр спортивных сооружений, утверждённого протоколом Наблюдательного совета от 02.03.2012 г. № 11 (в редакции от 28.03.2025) (закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), без учета стоимости закупки), когда заключается договор на сумму менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (семисот тысяч рублей 00 копеек) с условием размещения извещения и протокола о закупке в ЕИС), было решено осуществить закупку на поставку воздуходувок и запчастей для бензоинструментов в соответствии со Спецификацией, утвержденной Заказчиком, у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя.

- Посмотреть таблицу с даннымипроект_Договора_воздуходувки

Внимание, в этом скане имеются невычисленные поля шаблона.: ДатаДоговора, ОрганизацияКонтактныйТелефон

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

на поставку в соответствии со Спецификацией, утвержденной Заказчиком

- Посмотреть таблицу с данными

Краевое государственное автономное учреждение «Региональный центр спортивных сооружений» (КГАУ «РЦСС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , с одной стороны, и

(), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице с другой стороны,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, на основании Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

заключили настоящий договор на поставку в соответствии со спецификацией, утвержденной Заказчиком (далее по тексту – Договор), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать товар: в соответствии со спецификацией, утвержденной Заказчиком (далее по тексту - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.1.1. Поставка включает в себя также обязательство Поставщика по упаковке, маркировке, погрузке, доставке, хранению, разгрузке, сборке, расстановке Товара (при необходимости), утилизации упаковочного материала, своими силами, с использованием соответствующей техники (транспорта) и соблюдением всех требований к нормам безопасности.

1.2. В Спецификации товара (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены, в том числе, наименование, количество, партийность (при поставке Товара партиями), стоимость Товара, его качественные характеристики, гарантийный срок, срок годности Товара.

1.3. Место поставки Товара:

1.4. Срок поставки Товара: в течение () дней . Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена. Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Заказчик обязан принять и оплатить

1.5. Переход права собственности, а также переход рисков утраты или случайной гибели на Товар происходит после приемки Товара Заказчиком в порядке, предусмотренном п.п. 3.5. – 3.5.2 настоящего Договора, в момент подписания Заказчиком без замечаний товарной накладной и (или) универсального передаточного документа.

1.6. Поставщик гарантирует, что на момент передачи товара Заказчику, Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц. В случае если поставляемый Товар произведён за пределами территории РФ, Поставщик гарантирует, что в отношении поставляемого по настоящему Договору Товара Поставщиком исполнены все обязательства, предусмотренные таможенным законодательством РФ.

1.6.1. Товар поставляется новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства, срок годности которого на момент поставки составляет не менее 50% до даты его окончания/истечения); наименование позиций в товарно-сопроводительных документах, счетах и счетах-фактурах должны соответствовать наименованиям позиций в Спецификации (приложение № 1 к договору).

1.7. Товар поставляется в упаковке без нарушений целостности транспортной и фабричной упаковки. Упаковка должна обеспечивать транспортировку и хранение товара без повреждений, исключать попадание на Товар влаги. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность товара, предохранять его от повреждений при транспортировке, манипуляциях при погрузке и разгрузке. На упаковке должна быть надпись на русском языке, содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара, наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения.

Товар в упаковке, имеющей внешние дефекты, которая не обеспечивает сохранности Товара при транспортировке и хранении, а также Товар, имеющий внешние дефекты, выявленные при распаковке, возвращается Поставщику. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств последнего по Договору, и Поставщик обязуется произвести его замену в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Заказчика требования о замене такого Товара.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

1.8. Гарантийный срок на Товар указан в Спецификации товара, который в любом случае должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого Товара. Гарантия распространяется на Товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает с истечением гарантийного срока на это изделие.

1.8.1. Поставщик обеспечивает выезд своего специалиста после получения уведомления Заказчика о выявленных недостатках Товара либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 2 (двух) дней после получения указанного уведомления. Поставщик обязуется производить ремонт или замену неисправного Товара в течение 10 дней с момента получения официального уведомления от Заказчика. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара. В случае невозможности устранения недостатков в указанный срок Поставщик обязан предоставить Заказчику аналогичный Товар на время устранения недостатков.

1.8.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Товар не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. В случае не устранения недостатков в указанные в п. 1.8.1. сроки Поставщик обязуется в течение 30 (Тридцати) дней после истечения срока на устранение недостатков и замену Товара вернуть его стоимость Заказчику (если Товар уже оплачен).

1.8.3. В случае обнаружения дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации Товара Заказчик также вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены Товара;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара (если Поставщик не устранил недостатки самостоятельно согласно п. 1.8.1. настоящего Договора).

1.8.4. При отказе Поставщика от составления или подписания акта об обнаружении брака (недостатков), а также при неприбытии Поставщика для его оформления (п. 1.8.1. настоящего Договора), Заказчик составляет односторонний акт. При этом Заказчик вправе, но не обязан, провести квалифицированную экспертизу, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Поставщиком.

1.8.5. Срок обнаружения ненадлежащего качества Товара Заказчиком составляет: в пределах гарантийного срока.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2.2. Настоящий Договор считается исполненным Сторонами в полном объеме с момента передачи Поставщиком Заказчику Товара по наименованию, в количестве и комплектности согласно условиям Договора, документов на Товар, указанных в п.3.5 настоящего Договора и подписания Заказчиком товарной(ых) накладной(ых) и/или универсального(ых) передаточного(ых) документа(ов) без замечаний, оплаты (последней оплаты – в случае, если условиями договора предусмотрена поэтапная оплата поставленного Товара) Заказчиком поставленного Товара.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА,

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

3.1. Передаваемый Поставщиком Товар должен соответствовать по качеству требованиям, как установленным Заказчиком в Спецификации, так и требованиям, позволяющим использовать Товар по прямому назначению, а также требованиям, обычно предъявляемым к данного роду (вида, классу) Товаров, в том числе требованиям государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара и подтверждаться документами качества, необходимыми по законодательству.

Дополнительные требования к качеству Товара, устанавливаемые соглашением сторон, установлены в Спецификации.

3.2. Поставка Товара осуществляется путем

3.3. Приемка Товара по качеству, количеству, комплектности и внешнему виду производится на складе(ах) Заказчика, расположенного(ых) по адресу(ам):

3.4. При готовности Товара к отгрузке Поставщик письменно уведомляет об этом Заказчика в срок не менее суток до дня и времени передачи Товара Заказчику. Уведомление должно содержать наименование и количество поставляемого Товара, количество товаромест (в том числе при упаковке Товара – количество упакованных мест), дату и время его доставки на склад Заказчику, ответственное лицо со стороны Поставщика с указанием контактного телефона и электронной почты.

При этом, получение Товаров и приемка Товаров по качеству, количеству, комплектности осуществляется Заказчиком только в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09:00 до 18:00. В случае, если дата и время доставки, обозначенные Поставщиком в уведомлении, не соответствуют режиму, установленному настоящим пунктом, требуется дополнительное согласование Заказчика на осуществление доставки Товара.

3.4.1. В случае отсутствия уведомления о готовности Товара к отгрузке от Поставщика в установленный срок и неготовности Заказчика получить Товар и осуществить приемку Товара в дату и время осуществления фактической поставки Товара Поставщиком, и (или) в случае отсутствия согласия Заказчика осуществить получение и приемку Товара в дату и время, не соответствующие графику, установленному в п.3.4 настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от получения Товара. В таком случае повторная доставка Товара осуществляется за счет Поставщика, а в случае просрочки срока поставки Товара (п.1.4) для Поставщика наступает ответственность, предусмотренная п. 6.2. Договора.

3.5. При передаче (доставке) Товара Поставщик предъявляет Заказчику:

- товарную накладную и/или универсальный передаточный документ (по форме, согласно письма ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры», далее - УПД) в 2 экз. на бумажном носителе (оригинал) или электронный документ, направленный по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) оператора электронного документооборота (далее – ЭДО).

Каналом отправки электронных документов может являться система Диадок АО «ПФ «СКБ Контур» или Система для корпоративного учёта и электронного документооборота бизнеса («СБИС»). После отправки ТН/УПД Поставщик информирует Заказчика о выбранном канале отправки в целях подтверждения получения электронного документа.

- копию сертификата качества/соответствия на Товар в 1 экз. (заверенный печатью Поставщика), если Товар подлежит обязательной сертификации (документы, подтверждающие соответствие передаваемого Товара нормативам безопасности и качества, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификат соответствия (декларация о соответствии), в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию о соответствии), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства; свидетельство государственной регистрации таможенного союза (СГР ТС, санитарно-эпидемиологическое заключение, санитарный сертификат, гигиенический сертификат) на Товар, выданное Роспотребнадзором РФ, или его копию (если Товар подлежит обязательной санитарно-эпидемиологической сертификации);

- подробный упаковочный лист на каждое отгруженное место с указанием общего количества мест (в случае, если на Товар требуется упаковка);

- гарантийный талон (в случае его наличия),

- всю техническую документацию на Товар (включая инструкцию (руководство) по монтажу и эксплуатации и т.п. документацию, содержащую в себе полное техническое описание Товара, его технические характеристики, возможности и ограничения в использовании, а также иные требования, которые Заказчик обязан знать и соблюдать при эксплуатации Товара),

- другие относящиеся к Товару документы и принадлежности, без которых надлежащее использование Товара Заказчиком невозможно.

Документы, перечисленные в настоящем пункте оформляются силами и за счёт Поставщика.

В случае, когда указанные в настоящем пункте документы своевременно не переданы Поставщиком Заказчику, последний вправе отказаться от принятия Товара, сделав об этом соответствующую отметку в товарной накладной/УПД (в 2 (двух) экземплярах), и/или не производить приемку Товара (по количеству, качеству, комплектности) и его оплату Товара до представления всех необходимых документов. При этом для Поставщика наступает ответственность, предусмотренная п. 6.2. Договора.

3.5.1. При приемке Товара от Поставщика представитель Заказчика обязан визуально проверить (осмотреть) Товар, проверить наличие необходимых документов, сохранность упаковки, принять Товар по количеству (товароместам) согласно условиям настоящего договора, и после этого поставить соответствующую отметку в товарной накладной/УПД.

3.5.2. В случае обнаружения недостатков Товара при его получении (несоответствия количества, Товара данным заявки, счетов-фактур, сертификатов, упаковочных листов, нарушения сохранности упаковки и т.д.), между сторонами составляется Акт об обнаружении брака (недостатков) (далее – Акт о недостатках). Вместо Акта о недостатках Заказчик вправе указать о выявленных недостатках непосредственно в товарной накладной/УПД после своей подписи (при подписании на бумажном носителе), а в случае подписания по ЭДО - отказать в подписании, описав выявленные недостатки и товарные позиции, в отношении которых недостатки выявлены. При этом Заказчик не принимает Товары (отказывается от получения) с недостатками.

В случае, если Поставщик на момент приемки не прибыл в место поставки и (или) вместе с Товаром не предоставлены документы в соответствии с п.3.5 настоящего Договора, Заказчик незамедлительно направляет письменное уведомление Поставщику о недостатках поставленного Товара и обозначает срок для направления уполномоченного представителя последнего для участия в составлении Акта.

Если одна из сторон отказывается от подписания Акта или не явилась для подписания Акта без направления письменного уведомления о невозможности явиться в обозначенный срок, об этом делается запись в Акте, и он подписывается другой стороной. Указанный Акт или товарная накладная/УПД с описанием недостатков являются безусловным основанием для предъявления претензии к Поставщику.

3.5.3. Поставленные Товары должны быть проверены Заказчиком в отношении их качества (внешних недостатков) не позднее 30 (тридцати) дней с момента их получения.

При обнаружении в процессе приемки Товара по качеству недостатков (а равно в случае обнаружения скрытых недостатков Товара за пределами срока приемки), Заказчик незамедлительно должен письменно уведомить об этом Поставщика. Представитель Поставщика обязан прибыть в место нахождения поставленных Товаров для составления Акта в срок, обозначенный Заказчиком в уведомлении о выявленных недостатках Товара. При неприбытии представителя Поставщика в указанный срок, Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является безусловным основанием для предъявления претензии к Поставщику.

3.5.4. При получении Товара от транспортной компании Заказчик проверяет только целостность пломб (при указании о их наличии в транспортных (сопровождающих) документах) и сохранность заводской (иной) упаковки (без её вскрытия; вскрытие упаковки осуществляется Заказчиком при приемке Товара (п.п. 1.5., 3.5.3.), а также соответствие Товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах. Если в транспортных (сопровождающих) документах имеется отметка о весе груза – груз Заказчиком при его получении не перевешивается, а принимается от транспортной компании по количеству товаромест согласно данным упаковочного листа. Все расхождения (несоответствия), выявленные при получении груза, Заказчику как грузополучателю необходимо отметить в транспортных документах, в том числе в экземпляре Грузоперевозчика. При целостности пломб и сохранности заводской (иной) упаковки Заказчик принимает Товар по товароместам согласно данным упаковочного листа и ставит отметку в транспортных (сопровождающих) документах, что не является приемкой Заказчиком Товара по качеству, комплектности, ассортименту и количеству.

Приемка Товара Заказчиком по качеству, комплектности, ассортименту и количеству осуществляется в порядке, установленном п.п. 3.5.-3.5.3. настоящего Договора. Документом, свидетельствующим о приемке Товара Заказчиком считается товарная накладная и/или УПД.

3.6. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия Товара условиям настоящего договора, а равно не предоставления одновременно с Товаром относящихся к нему документов и принадлежностей, указанных в п.3.5. настоящего договора (далее – недостатки Товара) Заказчик вправе:

- отказаться от количества Товара с недостатками (о чем делается отметка в товарной накладной/УПД после своей подписи, и/или в Акте, а при использовании ЭДО - делается отметка в системе ЭДО в товарной накладной/УПД и направляется «Запрос на аннулирование» посредством ЭДО-провайдера. Поставщик получает «Запрос на аннулирование», аннулирует документ и направляет новый корректный документ посредством ЭДО-провайдера), при этом Поставщик обязан (в случае, если оплата Товара уже произведена) возвратить в течение 3 (трех) дней с момента получения Акта и (или) соответствующего уведомления, и/или претензии Заказчика сумму предварительной оплаты в соответствующей части;

- требовать замены Товара с недостатками и (или) устранения иных выявленных недостатков (о чем делается отметка в товарной накладной/УПД после своей подписи, и/или в Акте), при этом Поставщик обязан в срок, не превышающий срока поставки данного Товара (или иной срок, обозначенный Заказчиком в случае, если недостатки выявлены при приемке Товара по качеству (п.3.5.3)) произвести замену некачественного Товара и (или) устранить иные выявленные недостатки Товара, либо по дополнительному согласованию с Заказчиком допоставить соответствующее количество Товара и (или) иные документы и принадлежности на Товар, указанные в п.3.5 настоящего договора, в согласованные сроки. При этом все расходы по возврату Товара с недостатками и его замене осуществляются за счет Поставщика. До замены Товара с недостатками либо его допоставки, Заказчик вправе не производить оплату по Договору.

3.7. В случае выявления недостатков в Товаре, которые могут быть устранены только по месту нахождения Поставщика (иного места), транспортировка Товара осуществляется за счёт средств и силами Поставщика.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику в срок согласно п. 1.4. Договора

4.2. При готовности отпустить Товар Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика в срок и в порядке согласно п. 3.4. Договора.

4.2.1 Датой исполнения обязательства Поставщика по поставке считается момент передачи Поставщиком Заказчику Товара в полном объеме (по наименованию, в количестве и комплектности согласно условиям Договора), документов на Товар, указанных в п.3.5 настоящего Договора и подписания Заказчиком товарной(ых) накладной(ых) и/или универсального(ых) передаточного(ых) документа(ов) без замечаний.

4.2.2. Товар передается Поставщиком исключительно представителю Заказчика, предъявившему оригинал надлежащим образом оформленной доверенности на получение Товара (далее – Доверенность). При передаче Поставщиком Товара лицу (в том числе работнику Заказчика), не имеющему и/или не предъявившему Поставщику Доверенность, у Заказчика не возникает обязанности по оплате такого Товара, а Поставщик предъявляет требование об оплате такого Товара непосредственно лицу, его получившему.

4.3. Отгрузка Товара со склада Поставщика, доставка Товара до склада Заказчика, его разгрузка осуществляются в соответствии с п.3.2. Договора. При этом соответствующие расходы Поставщика, связанные с доставкой Товара до склада Заказчика, разгрузкой Товара в месте поставки включаются в стоимость Товара по Договору.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Источником финансирования оплаты Товара по Договору являются .

5.2. Цена Товара по Договору (цена Договора) определена в Спецификации к Договору и составляет руб. (), .

Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

5.2.1. В случае, если у Поставщика меняется способ применения ставки НДС, указанной в п. 5.2. Договора, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором это право утрачено, размер денежного обязательства Заказчика по оплате товара остается без изменения. Сумма НДС по новой ставке, предусмотренной ст. 145, 164, 346 Налогового кодекса Российской Федерации, включается в стоимость товара и подлежит указанию в счете-фактуре (сумма НДС из цены договора выделяется Поставщиком расчетным путем по налоговой ставке в размере 5/105 или 7/107 (при применении специальной ставки НДС), либо 20/120, 10/110 (при применении общеустановленных ставок НДС).

В таком случае Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика об изменении ставки НДС, указанной в п. 5.2. настоящего Договора.

Дополнительное соглашение в данном случае не требуется (не оформляется).

5.3. Цена Товара (цена Договора, общая стоимость Товара), указанная в Спецификации, включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе:

- стоимость Товара;

- все таможенные сборы, налоги, иные обязательные платежи;

- упаковка;

- хранение Товара;

- оформление соответствующих документов;

- доставка Товара до места поставки (п.1.3) и его разгрузка;

- сборка, расстановка и установка (крепление) в помещениях (при необходимости, указывается в Спецификации к Договору);

- утилизация упаковочного материала;

- расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок;

- иные подобные расходы.

5.4. Оплата поставленного и принятого Заказчиком Товара осуществляется при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в следующем порядке:

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.5. Основанием для оплаты Товара является полученные согласно требованиям п. 5.6. настоящего Договора Заказчиком (оригиналы подписанных обеими Сторонами без замечаний): товарная накладная и/или УПД, счет на оплату, в обязательном порядке содержащие в себе (в том числе) ссылку на наименование, номер и дату настоящего договора, счет-фактура, выставленный Поставщиком в срок, предусмотренный п.3 ст.168 Налогового кодекса РФ, оформленный в соответствии с требованиями ст.169 Налогового кодекса РФ и правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137. При несоблюдении Поставщиком указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате. Выставлением счета-фактуры считается передача надлежаще оформленного счета-фактуры Заказчику.

В случае оформления Поставщиком указанных в настоящем пункте документов с нарушениями требований настоящего договора и не в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, оплата по ним не осуществляется до приведения Поставщиком документов в соответствие с установленными требованиями.

5.5.1. В случае освобождения Поставщика от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, условия п.5.5 Договора в части требования относительно счета-фактуры не применяются.

5.6. Фактом, подтверждающим передачу/вручение Заказчику документов, указанных в п. 5.5. настоящего Договора, является сопроводительное письмо, зарегистрированное за входящим номером и датой секретарем (помощником руководителя Заказчика). Вручение указанных документов каким-либо должностным и/или иным лицам Заказчика, не поименованным в преамбуле настоящего Договора, не является подтверждением получения документов Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком п.п. 1.6., 1.7., 3.1. Договора последний уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов от общей цены Договора. Заказчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить оплату стоимости Товара на сумму начисленной неустойки с любого платежа по Договору.

6.3. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором.

6.4. В случае, когда Поставщик, получивший сумму предварительной оплаты (п.5.4), не исполняет обязанность по передаче товара в установленный Договором срок (п. 1.4.), на сумму аванса начисляются проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ, со дня получения этой суммы от Заказчика. Заказчик имеет право в одностороннем порядке уменьшить оплату стоимости Товара на сумму начисленных в данном случае процентов.

6.5. В случае просрочки оплаты Товара, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение Договора может быть проведено по соглашению Сторон, в порядке одностороннего отказа от исполнения договора по основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и/или условиями настоящего Договора или в судебном порядке. При этом применяется законодательство Российской Федерации.

7.2. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора в соответствии с условиями дополнительного соглашения/соглашения о расторжении.

7.3. Стороны вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и/или условиями настоящего Договора, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения, если иной срок (дата) расторжения не указана в таком уведомлении.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, по эл.почте либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению и адресу эл.почты Сторон, указанным в разделе 11 Договора.

8.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 8.2 Договора не допускается.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Красноярского края.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. В случае расхождения между положениями настоящего договора и договоренностями Сторон, изложенными в Приложениях к настоящему договору, положения Договора имеют преимущественную силу.

9.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

9.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон. Датой подписания договора является наиболее поздняя из дат под подписями руководителей сторон на последней странице договора, а при отсутствии таковых - дата, указанная в правом верхнем углу первого листа настоящего договора.

Стороны вправе подписать настоящий Договор и (или) дополнительные соглашения к последнему в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями.

9.3.1. Стороны признают надлежащим подписание договора и дополнительных соглашений к нему путем обмена отсканированными копиями по электронной почте, адреса которой стороны указали в разделе «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего договора. Отсканированные копии документов, подписанные уполномоченным лицом и скрепленные печатью, обладают юридической силой до момента получения сторонами оригиналов документов.

9.3.2 Стороны пришли к Соглашению о том, что документооборот Сторон, связанный с поставкой Товара в соответствии с настоящим договором (ТН/УПД), может осуществляться посредством электронной системы обмена данными, посредством Операторов ЭДО, предусмотренных п.3.5 настоящего Договора, за исключением документов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оформляются на бумажном носителе.

9.3.2.1. В случае возникновения ошибок, которые могут привести к невозможности получения либо отправки электронного документа, Сторона, у которой возникла ошибка, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение одного рабочего дня.

9.3.2.2. Стороны принимают, что электронные формы документов, подписанные в установленном порядке посредством Операторов ЭДО или в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), приравниваются к оригиналам.

9.3.2.3. Стороны признают и гарантируют, что при обмене документами посредством ЭДО:

- сторонами в надлежащем порядке оформлены доверенности (в том числе машиночитаемые доверенности) на право подписания представителями Сторон, указанных в настоящем пункте документов с использованием своей квалифицированной электронной подписи (Далее - КЭП). При этом лицо по доверенности, имеет право подписывать в системе ЭДО только те документы, которые указаны в его доверенности;

- в случае отсутствия приложенной к подписанному документу доверенности для подтверждения полномочий представителя Стороны, сам факт подписания документов, указанных в настоящем пункте с использованием своей КЭП является достаточным подтверждением факта наличия у данного лица полномочий на подписание соответствующего документа. По запросу Стороны, вторая Сторона обязана предоставить доверенность в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса;

- Сторона не имеет права ссылаться на отсутствие полномочий на подписание документа у лица, которое подписывало документ своей КЭП в системе ЭДО, в том числе в случаях, когда машиночитаемая доверенность оформлена с нарушением без указания перечня документов, которые имеет право подписывать уполномоченный представитель Стороны;

В случае установления факта ненадлежащего оформления доверенности на лицо, подписывающее документы в системе ЭДО, Сторона, допустившая нарушение, обязана возместить все документально подтвержденные убытки, возникшие вследствие признания документа неподписанным, в том числе судом, налоговыми и иными контролирующими органами.

9.4. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным Договором, являются его неотъемлемой частью. По настоящему договору не допускается уступка требования без согласия должника.

9.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов (наименование, юридический адрес, изменение организационно-правовой формы, банковские реквизиты и т. д.) в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента произведения таких изменений. В случае нарушения данной обязанности одной из Сторон, другая Сторона, исполнившая лежащую на ней обязанность по известным ей реквизитам, считается добросовестно и надлежащим образом исполнившей свою обязанность.

9.6. В течение 3 (трёх) дней после заключения настоящего Договора Поставщик обязан предоставить Заказчику копии доверенностей, распорядительных документов, подтверждающих право уполномоченных лиц подписывать документы, оформленных в процессе исполнения настоящего Договора от имени Поставщика, если эти лица будут отличаться от лиц, указанных в преамбуле Договора.

9.7. Направленная по указанным в настоящем Договоре (раздел 11) адресам корреспонденция (письмо (простое, заказное, ценное и т.п.) за исключением телеграммы и документов, отправленных посредством электронной почты, считается полученной другой Стороной на 3 (третий) календарный день с даты отправки корреспонденции. Дата отправки определяется в соответствии со штемпелем отделения почтовой связи пункта отправления. Телеграмма считается полученной другой Стороной на следующий день с даты её отправки; документы, отправляемые посредством электронной почты считаются полученными другой Стороной в день их отправки.

9.7.1. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

10. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

10.1. Приложение №1 - Спецификация на поставку .

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными