Тендер - Поставка энергетических зарядов для генераторов ударных волн №301384401

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский крайМесто поставки (адрес):г. Хабаровск, ул. Проспект 60 лет Октября, 188.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.06.2025 по 20.06.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В электронной форме посредством скачиванияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение/Приложение №1 - Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП г. Хабаровска

«Тепловые сети»

___________ Литвинчук А.А.

«____» ________________ 2025 г.

Техническое задание

на осуществление закупки товаров

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение/Приложение №2 - Форма 1

Заявка участника (Рекомендуемая форма заявки №1)

(просим предоставлять в текстовом формате «.doc» или «»)

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме

(заполняется Участником закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

*Банковские реквизиты участника указываются по желанию участника, не является обязательным

** Контактная информация об участнике указываются по желанию участника, не является обязательным

Характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

*При отсутствии в заявке на участие в конкурентной закупке страны происхождения поставляемого товара такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров

Извещение/Приложение №3 - Обоснование НМЦД

РАСЧЁТ-ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Поставка энергетических зарядов для генераторов ударных волн.

Расчет НМЦД осуществлен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющимся приоритетным для определения и обоснования НМЦД.

В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора заказчиком использована информация, имеющаяся в свободном доступе.

- Посмотреть таблицу с данными

По результатам расчетов начальная максимальная цена договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

Реквизиты документов с ценовой информацией, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены договора:

Предложение №1: Скриншот.

Предложение №2: Скриншот.

Предложение №3: Скриншот.

Предложение №4: Скриншот.

Извещение/Приложение №4 - Проект договора.doc

Договор № _______

на поставку Товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное унитарное предприятие г. Хабаровска «Тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Литвинчука Алексея Анатольевича. действующего на основании Устава с одной стороны и _______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов определения поставщика протокол __________________ заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

Предмет договора и общие условия

Поставщик обязуется поставить Заказчику энергетические заряды ЭЗ-900 кг/см2 для ГУВ-38 в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить полученный товар, на условиях, предусмотренных настоящим договором.

При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. Замена страны происхождения Товара при этом осуществляется с соблюдением условий ст. 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Постановление Правительства РФ № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно:
- при исполнении договора не допускается замена Товара на происходящий из иностранного государства Товар, если в отношении него был установлен запрет;
- при исполнении договора не допускается замена Товара на происходящий из иностранного государства Товар, если в отношении него было установлено ограничение, и договором предусматривается поставка Товара российского происхождения;
- при исполнении договора допускается замена Товара исключительно на Товар российского происхождения, если договором предусматривается поставка Товара российского происхождения (при условии, что было предоставлено «преимущество» в отношении товара российского происхождения).
1.3. Поставщик одновременно с поставкой предоставляет на Товар все необходимые к нему документы: документы, подтверждающие качество и соответствие товаров – сертификат качества, документы, указанные в пункте 3.5 настоящего договора. Отсутствие документов, подтверждающих качество Товара качество поставленного Товара не подтверждено.
1.4. Поставляемый товар должен быть новым, заводского серийного производства,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть года выпуска. Не допускается поставка восстановленных товаров.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость Товара составляет __________________, НДС ( %) – ______________________, всего - __________________________.
2.3. Цена за Товар, указанный в Спецификации (Приложение №1) настоящего договора, определена в рублях, включает в себя цену Товара, затраты на транспортировку товара до места поставки, доставку, разгрузку, страхование, все налоги, таможенные пошлины и другие платежи и расходы Поставщика.
2.4. Заказчик производит оплату не позднее 7 рабочих дней с даты приемки поставленного Товара.
2.4.1. Оплата производится на основании документов, заполненных в соответствии со Спецификацией (Приложение №1); банковские реквизиты обеих Сторон указать в строгом соответствии с разделом 16 договора. Документы для предоставления: счет, товарная (товарно-транспортная) накладная, счет-фактура или универсальный передаточный документ (УПД), акт приема-передачи товара.
2.5. Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего договора. При этом обязанности заказчика в части оплаты по договору считаются исполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

Обязательства сторон
Поставщик обязуется:
3.1. Осуществить поставку Товара в порядке и в сроки, установленные настоящим договором и спецификацией.
3.2. Нести риск случайного повреждения Товара до принятия его Заказчиком.
3.3. Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету настоящего договора.
3.4. Осуществить замену Товара ненадлежащего качества в случае выявления недостатков при приемке Товара Заказчиком в срок, указанный Заказчиком.
3.5. При передаче Товара передать Заказчику всю необходимую документацию на Товар: товарную (товарно-транспортную) накладные, счет-фактуру / универсальный передаточный документ - УПД) и счет с обязательной ссылкой на заключенный договор. Товар должен сопровождаться технической и (или) эксплуатационной документацией (техническим паспортом, инструкцией (руководством) по эксплуатации), документами на гарантийное обслуживание, сертификатом качества на русском языке.
3.6. Передать Товар, свободный от прав третьих лиц, в противном случае, Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные изъятием Товара.
3.7. Осуществить поставку Товара вместе с требуемой документацией, предусмотренной п. 1.3, 3.5. настоящего договора.
3.8. Предоставить гарантию на товары сроком, установленным заводом-изготовителем, либо не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке товаров.
Заказчик обязуется:
3.9. Принять от Поставщика поставленный в соответствии с настоящим договором Товар.
3.10. Произвести оплату Товаров в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, в случае, если в отношении поставленного Товара у Заказчика отсутствуют замечания относительно качества Товаров.
Заказчик вправе:
3.11. Требовать от Поставщика предоставления оперативной информации о ходе поставки Товаров (в устной либо письменной форме).
3.12. Отказаться от исполнения договора и взыскать с Поставщика причиненные убытки, в случае, если поставленный Товар (или его отдельные части) не соответствует условиям договора.
3.13. При отсутствии документов, указанных в п.1.3, 3.5 заказчик вправе:
3.13.1 Принять Товар с сохранением за собой права не оплачивать поставленный товар вплоть до получения от Поставщика недостающей документации.
3.13.2 Отказаться от получения/приёмки Товара.

Условия и сроки поставки
4.1. Место доставки товара: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр-т 60 лет Октября, 188.
4.2. Срок поставки товара: Поставка производится единовременно и в полном объеме в течение 40 (сорока) дней со дня подписания договора поставки.
4.3. Условия поставки товаров: Поставка Товара и его разгрузка осуществляется силами и за счет средств Поставщика на условиях доставки Товара в место доставки.
Приемка Товара Заказчиком производятся в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время Хабаровское) в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник – пятница). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.

Качество и комплектность поставляемого товара

5.1. Товар, поставляемый по настоящему договору, должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1) к настоящему договору и требованиям стандартов для данного вида Товара.

5.2. Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что Товар поставлен новый, надлежащего качества, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений, не бывший в эксплуатации, свободный от прав третьих лиц.

5.3. Товар должен иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара. Документация на товар передается одновременно с передачей товара.

5.4. Поставщик гарантирует сохранность товара в пути и соблюдение правил транспортировки.

5.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

5.6. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Товара должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Товара, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Товару.

5.7. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (в том числе скрытые), Заказчик обязан предоставить Товар Поставщику и одновременно потребовать устранения дефектов путем замены дефектных элементов.

5.8. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов) в гарантийный период, несет Поставщик.

Поставка Товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность Товара при транспортировании и хранении. Упаковка является невозвратной.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу или повреждение товара вследствие ненадлежащей упаковки.

Датой исполнения обязательств Поставщика по договору по гарантии на товар считается дата окончания гарантийного срока.

В случае обнаружения недостатков качества Товара в процессе его хранения, эксплуатации (хотя бы одной его единицы), до истечения гарантийного срока, срока эксплуатации Товара, Исполнитель обязуется на безвозмездной основе и за свой счет (с учетом всех возможных расходов) заменить Товар с выявленными недостатками в срок не более 15 рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного обращения (рекламации) по факсу или электронной почте.

6. Приемка товара

6.1. Приемка товаров осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующего за днем поставки Товара, уполномоченным лицом Заказчика путем проверки соответствия поставленного Товара количеству, качеству, ассортименту и иным требованиям, указанным в договоре/заявке.

6.2. По соглашению Заказчика с Поставщиком допускается приемка товаров качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

6.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик отказывает в приемке товаров Поставщику и вправе потребовать от него:

- замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими настоящему договору, в сроки, согласованные Сторонами дополнительно;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

- отказаться от исполнения договора.

6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров.

6.5. При возникновении сомнений относительно качества, скрытых недостатков поставленных Товаров или их причин, Заказчик вправе провести экспертизу Товара собственными силами и (или) с привлечением экспертов или экспертных организаций.

6.6. В случае проведения экспертизы своими силами она проводится в следующем порядке:

6.6.1 Экспертиза товара проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующего за днем поставки Товара, приемочной комиссией Заказчика путем проверки соответствия поставленного Товара количеству, комплектности, объему, качеству и безопасности требованиям, установленным договором, а также положениям нормативной и технической документации, предусмотренной договором. Приемочная комиссия Заказчика должна состоять не менее чем из 5 (пяти) человек;

6.6.2 По результатам проведения такой экспертизы составляется акт, в котором отражаются конкретные сведения, данные, результаты и выводы, связанные с проведением экспертизы. Данный акт подписывается всеми членами приемочной комиссией в день его составления;

6.6.3 При установлении несоответствия транспортной, индивидуальной (потребительской) тары, маркировки, количества, комплектности, ассортимента, показателей качества и иных характеристик Товаров требованиям договора и предусмотренной им нормативной и технической документации, Заказчик указывает в акте экспертизы мотивированный отказ от приёмки партии (отдельной ее части) Товаров и в течении 3 дней уведомляет Поставщика об отказе в приемке партии (отдельной ее части) Товаров.

6.7. В случае проведения экспертизы в соответствии с п. 6.5 настоящего договора с привлечением экспертов или экспертных организаций, сроки приемки Товаров продлеваются на срок проведения такой экспертизы.

6.8. При установлении несоответствия транспортной, индивидуальной (потребительской) тары, маркировки, количества, комплектности, ассортимента, показателей качества и иных характеристик Товаров требованиям договора и предусмотренной им нормативной и технической документации, в процессе проведения внешней экспертизы, Заказчик отказывается от приёмки партии (отдельной ее части) Товаров и в течении 3 дней уведомляет Поставщика об отказе в приемке партии (отдельной ее части) Товаров. В данном случае Заказчик вправе взыскать стоимость экспертизы с Поставщика.

6.9. За поставку товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе привлечь Поставщика к ответственности, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.10. Приёмка не осуществляется до предоставления документов, подтверждающих качество Товара. Проведение экспертизы является правом Заказчика. В случае непредставления документов, подтверждающих качество товара, Заказчик не обязан проводить экспертизу Товара на предмет его качества, а вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товаров, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 1% от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства Поставщиком.

7.2. За поставку Товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе привлечь Поставщика к ответственности, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.3. Если Поставщик не поставил предусмотренное договором количество Товаров, либо не выполнил требования Заказчика о замене некачественных Товаров или о доукомплектовании Товаров в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе приобрести непоставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

7.4. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Товаров, установленных настоящим договором, Поставщик имеет право взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы в срок за каждый день просрочки оплаты до фактического исполнения обязательства Заказчиком.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 8.1 и 8.2 договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение п. 8.1 и 8.2 договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 14 (четырнадцати) дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 8.1 и 8.2 договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Налоговая оговорка

9.1. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;

- в случае заключения договора со ставкой налога на добавленную стоимость равной нулю, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) освобожден от оплаты данного налога.

Если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 9.1, и это повлечет:
- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней;
- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, то Исполнитель (Подрядчик, Поставщик) обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) в соответствии со ст. 406.1. ГК РФ, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 9.2. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) возместить имущественные потери.

Обеспечение исполнения договора

10.1. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), с которым заключается договор, не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания итогового протокола конкурентной закупки предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора.

10.2. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или залога денежных средств. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

10.3. Сумма обеспечения исполнения договора составляет 3% от начальной максимальной цены договора – _________________________________________.

10.4. Обеспечение исполнения договора должно обеспечивать выполнение всех обязательств Поставщика по договору, в том числе по возмещению убытков и уплате неустоек.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее, чем на один месяц.

10.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.7. В ходе исполнения договора Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе обратиться к Заказчику о возврате обеспечения внесенного в виде денежных средств в объеме пропорциональном исполненным обязательствам по договору. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

10.8. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта(ов) приема-передачи всего Товара.

10.9. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

11. Действие обстоятельств непреодолимой силы

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, гражданские волнения, объявление режима военного или чрезвычайного положения, мобилизация, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, аварии, введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации в период действия договора.

11.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

11.5. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении, изменении, расторжении и прекращении действия настоящего договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

Претензии направляются за подписью уполномоченного лица представителей Сторон и должны быть рассмотрены Стороной, получившей претензию в течение 14 (календарных) дней со дня направления претензии. Претензия может быть направлена по почте заказным письмом с уведомлением.

12.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными актами законодательства Российской Федерации и Хабаровского края.

13. Порядок исполнения, изменения и расторжения договора

13.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

13.1.1. если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

г) в случае заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

13.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

13.3. Любые изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением к договору и подписываются сторонами.

13.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) договором.

13.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам конкурентной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурентной закупки.

13.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (исполнителю, подрядчику) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

13.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

13.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре.

13.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которое в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий договор заключен с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

14.2. Настоящий договор вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до полного их исполнения, в том числе финансовых и гарантийных обязательств.

14.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочей информации, способной повлиять на надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, такая Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

14.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, и иная переписка, если они осуществлены путем обмена документами посредством факсимильной связи или электронной почты, почтовой и других видов связи имеют юридическую силу, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, с последующим предоставлением оригинала направленного документа. Подписи уполномоченных представителей Сторон на документах, переданных по факсимильной связи, имеют силу собственноручных.

14.5. Претензии, уведомления и иная переписка направляются за подписью уполномоченного лица представителей Сторон и должны быть рассмотрены Стороной в течение 14 (календарных) дней со дня направления.

14.6. Настоящий договор (при необходимости) может быть составлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение №1 – Спецификация.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиИзменения_16.06. - Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком принято решение о внесении изменений в Извещение о закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна Поставку энергетических зарядов для генераторов ударных волн, а именно:

В Техническом задании (Приложение №1 к извещению) исправить значение НМЦД в связи с опечаткой (пункт 4)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (триста девяносто девять тысяч) рублей.

В остальном извещение оставить без изменения.

Продление сроков подачи заявок при этом не требуется.

Извещение 16.06/Приложение №1 - Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП г. Хабаровска

«Тепловые сети»

___________ Литвинчук А.А.

«____» ________________ 2025 г.

Техническое задание

на осуществление закупки товаров

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение 16.06/Приложение №2 - Форма 1

Заявка участника (Рекомендуемая форма заявки №1)

(просим предоставлять в текстовом формате «.doc» или «»)

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме

(заполняется Участником закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

*Банковские реквизиты участника указываются по желанию участника, не является обязательным

** Контактная информация об участнике указываются по желанию участника, не является обязательным

Характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

*При отсутствии в заявке на участие в конкурентной закупке страны происхождения поставляемого товара такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров

Извещение 16.06/Приложение №3 - Обоснование НМЦД

РАСЧЁТ-ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Поставка энергетических зарядов для генераторов ударных волн.

Расчет НМЦД осуществлен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющимся приоритетным для определения и обоснования НМЦД.

В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора заказчиком использована информация, имеющаяся в свободном доступе.

- Посмотреть таблицу с данными

По результатам расчетов начальная максимальная цена договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(триста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

Реквизиты документов с ценовой информацией, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены договора:

Предложение №1: Скриншот.

Предложение №2: Скриншот.

Предложение №3: Скриншот.

Предложение №4: Скриншот.

Извещение 16.06/Приложение №4 - Проект договора.doc

Договор № _______

на поставку Товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное унитарное предприятие г. Хабаровска «Тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Литвинчука Алексея Анатольевича. действующего на основании Устава с одной стороны и _______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов определения поставщика протокол __________________ заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

Предмет договора и общие условия

Поставщик обязуется поставить Заказчику энергетические заряды ЭЗ-900 кг/см2 для ГУВ-38 в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить полученный товар, на условиях, предусмотренных настоящим договором.

При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. Замена страны происхождения Товара при этом осуществляется с соблюдением условий ст. 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Постановление Правительства РФ № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно:
- при исполнении договора не допускается замена Товара на происходящий из иностранного государства Товар, если в отношении него был установлен запрет;
- при исполнении договора не допускается замена Товара на происходящий из иностранного государства Товар, если в отношении него было установлено ограничение, и договором предусматривается поставка Товара российского происхождения;
- при исполнении договора допускается замена Товара исключительно на Товар российского происхождения, если договором предусматривается поставка Товара российского происхождения (при условии, что было предоставлено «преимущество» в отношении товара российского происхождения).
1.3. Поставщик одновременно с поставкой предоставляет на Товар все необходимые к нему документы: документы, подтверждающие качество и соответствие товаров – сертификат качества, документы, указанные в пункте 3.5 настоящего договора. Отсутствие документов, подтверждающих качество Товара качество поставленного Товара не подтверждено.
1.4. Поставляемый товар должен быть новым, заводского серийного производства,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть года выпуска. Не допускается поставка восстановленных товаров.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость Товара составляет __________________, НДС ( %) – ______________________, всего - __________________________.
2.3. Цена за Товар, указанный в Спецификации (Приложение №1) настоящего договора, определена в рублях, включает в себя цену Товара, затраты на транспортировку товара до места поставки, доставку, разгрузку, страхование, все налоги, таможенные пошлины и другие платежи и расходы Поставщика.
2.4. Заказчик производит оплату не позднее 7 рабочих дней с даты приемки поставленного Товара.
2.4.1. Оплата производится на основании документов, заполненных в соответствии со Спецификацией (Приложение №1); банковские реквизиты обеих Сторон указать в строгом соответствии с разделом 16 договора. Документы для предоставления: счет, товарная (товарно-транспортная) накладная, счет-фактура или универсальный передаточный документ (УПД), акт приема-передачи товара.
2.5. Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего договора. При этом обязанности заказчика в части оплаты по договору считаются исполненными со дня списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

Обязательства сторон
Поставщик обязуется:
3.1. Осуществить поставку Товара в порядке и в сроки, установленные настоящим договором и спецификацией.
3.2. Нести риск случайного повреждения Товара до принятия его Заказчиком.
3.3. Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету настоящего договора.
3.4. Осуществить замену Товара ненадлежащего качества в случае выявления недостатков при приемке Товара Заказчиком в срок, указанный Заказчиком.
3.5. При передаче Товара передать Заказчику всю необходимую документацию на Товар: товарную (товарно-транспортную) накладные, счет-фактуру / универсальный передаточный документ - УПД) и счет с обязательной ссылкой на заключенный договор. Товар должен сопровождаться технической и (или) эксплуатационной документацией (техническим паспортом, инструкцией (руководством) по эксплуатации), документами на гарантийное обслуживание, сертификатом качества на русском языке.
3.6. Передать Товар, свободный от прав третьих лиц, в противном случае, Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные изъятием Товара.
3.7. Осуществить поставку Товара вместе с требуемой документацией, предусмотренной п. 1.3, 3.5. настоящего договора.
3.8. Предоставить гарантию на товары сроком, установленным заводом-изготовителем, либо не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке товаров.
Заказчик обязуется:
3.9. Принять от Поставщика поставленный в соответствии с настоящим договором Товар.
3.10. Произвести оплату Товаров в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, в случае, если в отношении поставленного Товара у Заказчика отсутствуют замечания относительно качества Товаров.
Заказчик вправе:
3.11. Требовать от Поставщика предоставления оперативной информации о ходе поставки Товаров (в устной либо письменной форме).
3.12. Отказаться от исполнения договора и взыскать с Поставщика причиненные убытки, в случае, если поставленный Товар (или его отдельные части) не соответствует условиям договора.
3.13. При отсутствии документов, указанных в п.1.3, 3.5 заказчик вправе:
3.13.1 Принять Товар с сохранением за собой права не оплачивать поставленный товар вплоть до получения от Поставщика недостающей документации.
3.13.2 Отказаться от получения/приёмки Товара.

Условия и сроки поставки
4.1. Место доставки товара: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр-т 60 лет Октября, 188.
4.2. Срок поставки товара: Поставка производится единовременно и в полном объеме в течение 40 (сорока) дней со дня подписания договора поставки.
4.3. Условия поставки товаров: Поставка Товара и его разгрузка осуществляется силами и за счет средств Поставщика на условиях доставки Товара в место доставки.
Приемка Товара Заказчиком производятся в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время Хабаровское) в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник – пятница). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.

Качество и комплектность поставляемого товара

5.1. Товар, поставляемый по настоящему договору, должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1) к настоящему договору и требованиям стандартов для данного вида Товара.

5.2. Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что Товар поставлен новый, надлежащего качества, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений, не бывший в эксплуатации, свободный от прав третьих лиц.

5.3. Товар должен иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара. Документация на товар передается одновременно с передачей товара.

5.4. Поставщик гарантирует сохранность товара в пути и соблюдение правил транспортировки.

5.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

5.6. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Товара должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Товара, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Товару.

5.7. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (в том числе скрытые), Заказчик обязан предоставить Товар Поставщику и одновременно потребовать устранения дефектов путем замены дефектных элементов.

5.8. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов) в гарантийный период, несет Поставщик.

Поставка Товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность Товара при транспортировании и хранении. Упаковка является невозвратной.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу или повреждение товара вследствие ненадлежащей упаковки.

Датой исполнения обязательств Поставщика по договору по гарантии на товар считается дата окончания гарантийного срока.

В случае обнаружения недостатков качества Товара в процессе его хранения, эксплуатации (хотя бы одной его единицы), до истечения гарантийного срока, срока эксплуатации Товара, Исполнитель обязуется на безвозмездной основе и за свой счет (с учетом всех возможных расходов) заменить Товар с выявленными недостатками в срок не более 15 рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного обращения (рекламации) по факсу или электронной почте.

6. Приемка товара

6.1. Приемка товаров осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующего за днем поставки Товара, уполномоченным лицом Заказчика путем проверки соответствия поставленного Товара количеству, качеству, ассортименту и иным требованиям, указанным в договоре/заявке.

6.2. По соглашению Заказчика с Поставщиком допускается приемка товаров качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

6.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик отказывает в приемке товаров Поставщику и вправе потребовать от него:

- замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими настоящему договору, в сроки, согласованные Сторонами дополнительно;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

- отказаться от исполнения договора.

6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров.

6.5. При возникновении сомнений относительно качества, скрытых недостатков поставленных Товаров или их причин, Заказчик вправе провести экспертизу Товара собственными силами и (или) с привлечением экспертов или экспертных организаций.

6.6. В случае проведения экспертизы своими силами она проводится в следующем порядке:

6.6.1 Экспертиза товара проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующего за днем поставки Товара, приемочной комиссией Заказчика путем проверки соответствия поставленного Товара количеству, комплектности, объему, качеству и безопасности требованиям, установленным договором, а также положениям нормативной и технической документации, предусмотренной договором. Приемочная комиссия Заказчика должна состоять не менее чем из 5 (пяти) человек;

6.6.2 По результатам проведения такой экспертизы составляется акт, в котором отражаются конкретные сведения, данные, результаты и выводы, связанные с проведением экспертизы. Данный акт подписывается всеми членами приемочной комиссией в день его составления;

6.6.3 При установлении несоответствия транспортной, индивидуальной (потребительской) тары, маркировки, количества, комплектности, ассортимента, показателей качества и иных характеристик Товаров требованиям договора и предусмотренной им нормативной и технической документации, Заказчик указывает в акте экспертизы мотивированный отказ от приёмки партии (отдельной ее части) Товаров и в течении 3 дней уведомляет Поставщика об отказе в приемке партии (отдельной ее части) Товаров.

6.7. В случае проведения экспертизы в соответствии с п. 6.5 настоящего договора с привлечением экспертов или экспертных организаций, сроки приемки Товаров продлеваются на срок проведения такой экспертизы.

6.8. При установлении несоответствия транспортной, индивидуальной (потребительской) тары, маркировки, количества, комплектности, ассортимента, показателей качества и иных характеристик Товаров требованиям договора и предусмотренной им нормативной и технической документации, в процессе проведения внешней экспертизы, Заказчик отказывается от приёмки партии (отдельной ее части) Товаров и в течении 3 дней уведомляет Поставщика об отказе в приемке партии (отдельной ее части) Товаров. В данном случае Заказчик вправе взыскать стоимость экспертизы с Поставщика.

6.9. За поставку товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе привлечь Поставщика к ответственности, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.10. Приёмка не осуществляется до предоставления документов, подтверждающих качество Товара. Проведение экспертизы является правом Заказчика. В случае непредставления документов, подтверждающих качество товара, Заказчик не обязан проводить экспертизу Товара на предмет его качества, а вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товаров, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 1% от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства Поставщиком.

7.2. За поставку Товаров ненадлежащего качества Заказчик вправе привлечь Поставщика к ответственности, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.3. Если Поставщик не поставил предусмотренное договором количество Товаров, либо не выполнил требования Заказчика о замене некачественных Товаров или о доукомплектовании Товаров в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе приобрести непоставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

7.4. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Товаров, установленных настоящим договором, Поставщик имеет право взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы в срок за каждый день просрочки оплаты до фактического исполнения обязательства Заказчиком.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 8.1 и 8.2 договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение п. 8.1 и 8.2 договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 14 (четырнадцати) дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 8.1 и 8.2 договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Налоговая оговорка

9.1. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;

- в случае заключения договора со ставкой налога на добавленную стоимость равной нулю, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) освобожден от оплаты данного налога.

Если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 9.1, и это повлечет:
- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней;
- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, то Исполнитель (Подрядчик, Поставщик) обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) в соответствии со ст. 406.1. ГК РФ, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 9.2. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) возместить имущественные потери.

Обеспечение исполнения договора

10.1. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), с которым заключается договор, не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания итогового протокола конкурентной закупки предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора.

10.2. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или залога денежных средств. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

10.3. Сумма обеспечения исполнения договора составляет 3% от начальной максимальной цены договора – _________________________________________.

10.4. Обеспечение исполнения договора должно обеспечивать выполнение всех обязательств Поставщика по договору, в том числе по возмещению убытков и уплате неустоек.

10.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее, чем на один месяц.

10.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.7. В ходе исполнения договора Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе обратиться к Заказчику о возврате обеспечения внесенного в виде денежных средств в объеме пропорциональном исполненным обязательствам по договору. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

10.8. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта(ов) приема-передачи всего Товара.

10.9. В случае если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

11. Действие обстоятельств непреодолимой силы

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, гражданские волнения, объявление режима военного или чрезвычайного положения, мобилизация, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, аварии, введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации в период действия договора.

11.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

11.5. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении, изменении, расторжении и прекращении действия настоящего договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

Претензии направляются за подписью уполномоченного лица представителей Сторон и должны быть рассмотрены Стороной, получившей претензию в течение 14 (календарных) дней со дня направления претензии. Претензия может быть направлена по почте заказным письмом с уведомлением.

12.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными актами законодательства Российской Федерации и Хабаровского края.

13. Порядок исполнения, изменения и расторжения договора

13.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

13.1.1. если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на тридцать процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

г) в случае заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

13.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

13.3. Любые изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением к договору и подписываются сторонами.

13.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) договором.

13.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам конкурентной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурентной закупки.

13.7. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (исполнителю, подрядчику) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

13.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

13.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре.

13.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которое в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий договор заключен с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

14.2. Настоящий договор вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до полного их исполнения, в том числе финансовых и гарантийных обязательств.

14.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочей информации, способной повлиять на надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, такая Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

14.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, и иная переписка, если они осуществлены путем обмена документами посредством факсимильной связи или электронной почты, почтовой и других видов связи имеют юридическую силу, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, с последующим предоставлением оригинала направленного документа. Подписи уполномоченных представителей Сторон на документах, переданных по факсимильной связи, имеют силу собственноручных.

14.5. Претензии, уведомления и иная переписка направляются за подписью уполномоченного лица представителей Сторон и должны быть рассмотрены Стороной в течение 14 (календарных) дней со дня направления.

14.6. Настоящий договор (при необходимости) может быть составлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение №1 – Спецификация.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными