Тендер - Поставка эмульгатора для катионных битумных эмульсий №317077302

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_с_приложениями.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Ставропольский край, Шпаковский м.о., с. Верхнерусское, ул. Батайская, 39.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 06.11.2025 по 14.11.2025Место предоставления документации:ЭТП ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКУПОК https://торги.223фз.рфПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:06.11.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 160Дата подведения итогов:14.11.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

Шпаковского филиала

ГБУ СК «Стававтодор»

___________ Ю.А. Скляров

«____» ________ 2025 г.

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку эмульгатора для катионных битумных эмульсий

(при проведении закупки, включая вопросы и ситуации, не указанные в настоящем извещении, заказчик, комиссия заказчика и участники закупки руководствуются положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Стававтодор», утвержденного приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 458-о/д (далее – Положение о закупке)

г. Михайловск

2025 г.

Запрос котировок в электронной форме

на поставку Поставка активированного минерального порошка

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка эмульгатора для катионных битумных эмульсий

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям: - Посмотреть таблицу с данными
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Объект закупки: Поставка эмульгатора для катионных битумных эмульсий - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 3
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
ПРОЕКТ
Договор № ____
на поставку эмульгатора для катионных битумных эмульсий
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Стававтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя директора Шпаковского филиала ГБУ СК «Стававтодор» Склярова Юрия Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 15.05.2025 № 23 и Положения о Шпаковском филиале ГБУ СК «Стававтодор», с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________ действующий на основании ____________________________, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Стававтодор», утвержденного приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 29.12.2020 № 458-о/д(далее – Положение о закупке), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить эмульгатор для катионных битумных эмульсий (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Условие о Товаре (наименование, количество, цена за единицу) содержится в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
1.4. Изменение предмета Договора не допускается.

Порядок и срок поставки Товара
2.1. Поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика в место поставки Товара, указанное в пункте 2.4, обеспечивая при этом сохранность Товара от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке.
2.2. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
Ответственное должностное лицо заказчика Гадяцкий Александр Евгеньевич, номер контактного телефона▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60, электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
2.3. Время поставки Товара: 07:00 до 15:00 (время местное).
2.4. Место поставки Товара: Ставропольский край, Шпаковский м.о., с. Верхнерусское, ул. Батайская, 39. Поставка Товара и сопутствующие услуги, в том числе организация транспортировки по указанному адресу и все необходимые погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
2.5. Каждая единица поставляемого Товара должна:
соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к Договору);
соответствовать ГОСТ, ТУ, подтверждаться сертификатами, паспортами качества (в бумажной форме);
быть заводского производства;
соответствовать техническим условиям завода-изготовителя, требованиям законодательства Российской Федерации;
быть полностью готовой к использованию по назначению.

Порядок приемки Товара
3.1. Поставщик при поставке Товара обязан передать Заказчику следующие документы о приемке на русском языке:
– товарную накладную (УПД) – 2 экземпляра;
– счет-фактуру (при наличии НДС) – 1 экземпляр;
- товарно-транспортную накладную — 2 экземпляра;
- счет на оплату - 1 экземпляр.
3.2. Приемка Товара производится в следующие сроки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления документов приемки.
3.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором.
3.4. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.
3.5. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:
а) проверку поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору).
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов (товарной накладной, счёт-фактуры (УПД), счёта на оплату, товарно-транспортной накладной);
в) проверку по количеству, указанному в документах (товарной накладной, счёт-фактуры (УПД), товарно-транспортной накладной), подписанной со стороны Поставщика,
г) проверку по качеству - согласно документам по качеству (сертификатов, паспортов качества) обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации
По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документы приема-передачи Товара.
3.6. В случае недопоставки или поставки Товара, несоответствующего качества требованию Договора, Поставщик обязан допоставить недостающий Товар или произвести замену некачественного Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о нем Заказчиком.
3.7. В случаях выявления несоответствия или недостатков Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках.
3.8. При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
3.9. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения.
3.10. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик - выполнившим свои обязательства (полностью или в соответствующей части), с момента подписания Заказчиком документов сопровождающих Товар (товарной накладной, счёт-фактуры (УПД), счёта на оплату, товарно-транспортной накладной).
3.11. Со дня подписания документов приема-передачи Товара Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также своевременного устранения Поставщиком причин отказа от подписания Заказчиком документа о приемке, указанных в мотивированном отказе.
4.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
4.1.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.1.7. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Законом Российской Федерации.
4.1.8. Требовать полного возмещения ему убытков, причиненных по вине Поставщика вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором.
4.2.2. Оплатить поставленный Товар в соответствии с пунктом 5.4 Договора.
4.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора.
4.2.4. Предоставить по требованию Поставщика информацию, необходимую для исполнения Договора.
4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 11.5 Договора.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать от Заказчика приемки и оплаты надлежащим образом поставленного Товара в порядке, предусмотренных Договором.
4.3.2. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.
4.3.3. Присутствовать при осуществлении Заказчиком приемки Товара.
4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар с наименованием, в количестве, комплектности и с иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, и представить Заказчику документы, предусмотренные Договором.
4.4.2. Обеспечить передачу Товара Заказчику в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.4.3. Гарантировать качество и надежность поставляемого Товара.
4.4.4. Представлять Заказчику всю необходимую информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
4.4.5. Поставить Товар Заказчику транспортным средством, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации.
4.4.6. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.4.7. В полном объеме и надлежащим образом выполнять свои обязательства, предусмотренные Договором.
4.4.8. Представить по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

Цена Договора и порядок расчетов
5.1. Цена настоящего Договора составляет _________ (_____________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС ____% в сумме ________ (____________ рублей ____ копеек)/или без НДС (НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в связи с применением упрощенной системы налогообложения).
Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), страхования, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы, и иные расходы, связанные с исполнением Договора.
5.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 Договора.
5.3. Источник финансирования: средства Шпаковского филиала государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Стававтодор».
5.4. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком в рублях Российской Федерации по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с пунктом 3.1 Договора.
При возникновении у Заказчика замечаний к корректности оформления документов, Поставщик обязуется осуществить все необходимые исправления в указанный Заказчиком срок.
5.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается день списания денежной суммы с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
5.6. Авансирование по Договору не предусмотрено.
5.7. Стороны при необходимости по запросу проводят сверку расчетов. Заинтересованная сторона направляет другой стороне акт сверки расчетов, заполненный, со своей стороны. Сторона, получившая акт сверки, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения обязана его подписать или направить протокол расхождений с приложенным встречным актом сверки расчетов Стороне-инициатору сверки.

Гарантийные обязательства
6.1. Поставщик гарантирует, что качество и безопасность поставляемого Товара, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), соответствует действующим требованиям, установленным в Российской Федерации.
6.2. В случае выявления несоответствия качества, ассортимента или количества поставленного Товара условиям настоящего Договора и приложений к нему, Поставщик обязан в согласованный с Заказчиком срок, за собственный счет, заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий условиям настоящего Договора и приложений к нему, либо поставить недопоставленный Товар.

Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком договорных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Договором обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 3 (трех) процентов цены Договора.
7.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000,00 рублей.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
- удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);
- - удержать суммы неустойку (штраф, пени) из обеспечения исполнения договора;
- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

Обеспечение исполнения Договора

8.1. Исполнение Поставщиком обязательств по Договору обеспечивается безотзывной независимой гарантией или внесением денежных средств.

8.2. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации (гл.6, ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), а также иными законодательными актами Российской Федерации.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств принципалом, а также реестровый номер закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия независимой гарантии (срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, должен превышать срок исполнения обязательств по договору (в том числе при его пролонгации) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не менее чем на один месяц);

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

условие о праве Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

8) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

9) условие о праве Заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

8.3. В случае, если исполнение обеспечивается внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в реквизитах сторон Договора, Заказчик обязуется произвести возврат средств Поставщику в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

8.4. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении закупки, что составляет 2 106,70 руб. (две тысячи сто шесть рублей 70 копеек).

Реквизиты счета Заказчика для внесения обеспечения исполнения Договора (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения договора в форме внесения денежных средств):

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Отделение Ставрополь Банка России /УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с 120.70.142.8

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КФО 3 КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тип средств: 04.01.06

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения договора (наименование электронного аукциона)», а также «НДС не облагается».

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к Договору, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные документы либо выписки из них.

10.5. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.

11. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. При изменении и расторжении настоящего Договора для достижения целей осуществления закупки Заказчик и Поставщик взаимодействуют в соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями дополнительных соглашений об изменении Договора, которые являются неотъемлемой частью Договора, или оформлены в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями сторон.

Изменение, расторжение или прекращение Договора не освобождает его Стороны от исполнения неисполненных обязательств и осуществления расчетов.

11.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более 50% (пятидесяти) процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 50 (пятьдесят) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 50 (пятьдесят) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена должна единицы товара при уменьшении, предусмотренного договором количества поставляемого товара определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

б) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, необходимостью дополнительной поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), непосредственно связанных с первоначальными или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору. Увеличение (продление) срока. исполнения договора (сроков исполнения обязательств) осуществляется без изменения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги;

в) изменение условий договора, если в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий договора;

г) цену договора:

- в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, когда изменяется предусмотренный договором объем закупаемой продукции;

д) возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

е) изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

ж) изменение существенных условий договора при его исполнении допускается в случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации.

11.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:

если в ходе исполнения Договора установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару;

б) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае существенного нарушения Договора Поставщиком.

11.7. Нарушение Договора Поставщиком считается существенным в случаях:

а) поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный Заказчиком в мотивированном отказе;

б) неоднократного нарушения сроков поставки Товара, в том числе по заявкам Заказчика.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.9. В случае, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения устранено, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с разделом 3 Договора, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.10. При расторжении Договора по соглашению сторон, Договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора.

12.2. Стороны обязуются в течение всего срока исполнения Договора и после его завершения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в настоящем разделе, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

12.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению Договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

12.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления заинтересованной Стороны.

12.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

13. Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами (в том числе, усиленной электронной подписью) и действует по 25.12.2025, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

13.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Договора.

14. Особые условия

14.1. Любые уведомления или иные документы, направляемые по Договору, оформляются в письменной форме:

по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 15 Договора, и считаются врученными или доставленными Стороной надлежащим образом в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты;

с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и/или электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.2. Поставщик обязан незамедлительно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) информировать Заказчика об изменении финансовых реквизитов, места нахождения и почтового адреса, учредительных документов, о ликвидации или реорганизации с представлением Заказчику надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт изменений.

14.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично другому лицу, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

14.7. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

14.8. Стороны договорились, что при заключении Договора, дополнительных соглашений к нему, оформлении документов о приемке может быть использована усиленная электронная подпись.

14.9. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписывается усиленными электронными подписями на электронной площадке и хранится на электронной площадке. Дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме.

14.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.11. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Спецификация.

15. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

от _________________ № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего на сумму: _________ (________________________________________) рублей, в т.ч. НДС ______% или без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Инструкция по заполнению заявки на участие

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать значения характеристик товара в соответствии с информацией, указанной в столбце «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» таблицы раздела «Объект закупки» извещения об осуществлении закупки, а также в соответствии с Приложением № 1 к Извещению об осуществлении закупки «Описание объекта закупки» (Приложением № 1 к Приложению 1 Извещения об осуществлении закупки – в случае осуществления закупки поставляемого товара при выполнении работ/оказании услуг).

Участник закупки вправе предоставить дополнительные сведения о товаре в виде отдельного файла в составе заявки.

В случае установления требований к товарам, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, данные сведения должны быть указаны участником закупки в полном соответствии с требованиями, установленными заказчиком, в Приложении № 1 к Извещению об осуществлении закупки (Приложением № 1 к Приложению 1 Извещения об осуществлении закупки – в случае осуществления закупки поставляемого товара при выполнении работ/оказании услуг). Не допускается наличие противоречий между дополнительными сведениями, содержащимися в файле заявки, и информацией, сформированной с использованием электронной площадки.

Все документы, входящие в состав предложения участника закупки, должны иметь четко читаемый текст.

В целях обеспечения быстроты и корректности работы с электронными документами, поданными в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется использовать следующие форматы электронных документов: , x, .xls, .xlsx, .ppt (MicrosoftOffice▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), .pdf, .rar, .zip, .tif, .jpeg.

Не рекомендуется включать в электронные документы в формате , x, .xls, .xlsx сканированные данные.

Все документы, входящие в состав предложения участника закупки, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав предложения участника закупки на иностранном языке, должна сопровождаться заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом соответствующих документов на русский язык.

Не применять в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и тому подобных.

Предложение участника закупки не должно содержать двусмысленных, противоречивых, а также взаимоисключающих толкований и предложений. Предложение участника закупки должно содержать только достоверные сведения.

Наименование характеристики товара и единицы измерения характеристики, указанные в описании объекта закупки, участник закупки указывает без изменения.

Не допускается предоставление количественных показателей без указания единиц измерения.

Участник закупки указывает значения характеристик товара в соответствии с информацией, указанной в столбце «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» таблицы раздела «Объект закупки» извещения об осуществлении закупки, а также в соответствии с Приложением № 1 к Извещению об осуществлении закупки «Описание объекта закупки». Такая информация может содержать следующие требования:

- Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики;

- Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики;

- Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики;

- Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики;

- Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики;

- Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

При этом участником закупки учитываются следующие положения Инструкции по заполнению заявки на участие в закупке при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее – Инструкция):

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 1 (Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики)

В случае если значение характеристики представлено в виде диапазона в сопровождении арифметических знаков:

- «≥ x и

больше установленного заказчиком значения, а «y» меньше установленного заказчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

- «>x и ≤y» - участник закупки вправе представить значение диапазона в неизменном виде («>x и ≤y» при этом значения «x» и «y» остаются неизменными), либо участник закупки представляет значение диапазона, где «х» больше установленного заказчиком значения, а «y» равное или меньше установленного заказчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

- «≥x и ≤y» - участник закупки вправе представить значение диапазона в неизменном виде («≥x и ≤y» при этом значения «x» и «y» остаются неизменными), либо участник закупки представляет значение диапазона, где «х» равное или больше установленного заказчиком значения, а «y» равное или меньше установленного заказчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

- «>x и x и », «≤», «

«≤ x и >y» - участник закупки вправе представить значение диапазона в неизменном виде («≤ x и >y» при этом значения «x» и «y» остаются неизменными), либо участник закупки представляет значение диапазона, где «х» равное или меньше установленного заказчиком значения, а «y» больше установленного заказчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

- « », «≤», «

- «≤x и ≥y» - участник закупки вправе представить значение диапазона в неизменном виде («≤x и ≥y» при этом значения «x» и «y» остаются неизменными), либо участник закупки представляет значение диапазона, где «х» равное или меньше установленного заказчиком значения, а «y» равное или больше установленного заказчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

- « y» - участник закупки вправе представить значение диапазона в неизменном виде (« y» при этом значения «x» и «y» остаются неизменными), либо участник закупки представляет значение диапазона, где «х» меньше установленного заказчиком значения, а «y» больше установленного заказчиком значения (участник закупки вправе представить значение диапазона с использованием арифметических знаков «≥», «>», «≤», «

Раздел 2 (Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики)

В случае установления требований к значениям характеристик товара в сопровождении:

слов или словосочетаний «свыше» (в сокращенном виде «св.»), «от», «до», «не выше», «выше», «не ниже», «не более», «более», «не менее», «менее», «не ранее», «не позднее»

или арифметических знаков «≥», «≤», «>», «

указанных непосредственно перед значением характеристики, участник закупки указывает одно конкретное значение характеристики товара, учитывая:

«от» - участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«до» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«более» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«свыше» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«менее» - участник закупки предоставляет значение меньшее (крайнее значение не входит);

«не более» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«не менее» - участник закупки предоставляет значение большее, либо равное (крайнее значение входит);

«не выше» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«выше» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«не ниже» - участник закупки предоставляет значение, соответствующее установленному или являющееся более высоким по качеству;

«не ранее» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение входит);

«не позднее» - участник закупки предоставляет значение меньшее (крайнее значение входит);

«≥» следует читать как больше либо равно, участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«≤» следует читать как меньше либо равно, участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«

«>» следует читать как более, участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит).

Участник закупки указывает одно конкретное значение характеристики товара (с учетом вышеуказанных правил) без использования данных слов, словосочетаний, арифметических знаков, в том числе в случае, если значение характеристики представлено заказчиком в виде выпадающего списка.

В случае если характеристика установлена значениями типа:

«≥ x и

«>x и ≤y» - участник закупки указывает одно конкретное значение характеристики большее «х» и меньшее или равное «у»;

«≥x и ≤y» - участник закупки указывает одно конкретное значение характеристики большее или равное «х» и меньшее или равное «у»;

«>x и

Союз «или» - означает выбор, участнику закупки необходимо представить одно из значений характеристик, указанных через данный союз.

В случае если значения характеристик перечислены с использованием знака «/» (слеш) - участнику закупки необходимо представить одно из указанных значений характеристик, перечисленных через данный знак.

Союз «и/или», «и(или)» – означает, что участник закупки предоставляет одно из указанных значений характеристики, вариантов исполнения, либо участник

закупки может представить несколько значений характеристики, вариантов исполнения из перечисленных, указав их через «,» или союз «и».

Если значения характеристик товара установлены с применением слов: «как правило», «например», «аналог» «или эквивалент», «должен(-на, -но, -ны) быть»,

«не должен(-на, -но, -ны) быть», «должен(-на, -но, -ны)», «не должен(-на, -но, -ны)», «может», «не может», «может быть», «не может быть», «требуется(-ются)», «не требуется(-ются), «не допускается(-ются)», «допускается(-ются) (с учетом всех возможных их родов и чисел)», участник закупки указывает данные значения характеристик без сопровождения указанных слов.

В случае если наименование характеристики характеризуется несколькими значениями, то требование «свыше» (в сокращенном виде «св.»), «от», «до», «не более», «более», «не менее», «менее», «≥», «≤», « » распространяется на каждое отдельно взятое значение характеристики, учитывая:

«свыше (в сокращенном виде «св.» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«от» - участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«до» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

не более» - участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«более» - участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит);

«не менее» - участник закупки предоставляет значение большее, либо равное (крайнее значение входит);

«менее» - участник закупки предоставляет значение меньшее (крайнее значение не входит);

«≥» следует читать как больше либо равно, участник закупки предоставляет значение большее либо равное (крайнее значение входит);

«≤» следует читать как меньше либо равно, участник закупки предоставляет значение меньшее либо равное (крайнее значение входит);

«

«>» следует читать как более, участник закупки предоставляет значение большее (крайнее значение не входит).

В случае, если значение характеристики представлено заказчиком в виде диапазона «x-y» участник закупки указывает одно конкретное значение характеристики большее или равное «х» и меньшее или равное «у».

В случае если значение характеристики представлено заказчиком в виде слова «Неважно», участник закупки указывает одно конкретное значение характеристики в виде слова «Да» или «Нет».

Раздел 3 (Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики)

Участник закупки выбирает и указывает в заявке только одно значение характеристики из выпадающего списка.

Раздел 4 (Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики)

Участник закупки вправе выбрать и указать в заявке одно или несколько значений характеристики из выпадающего списка.

Раздел 5 (Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики)

Участник закупки указывает в заявке все перечисленные значения характеристики (возможность редактирования отсутствует).

Раздел 6 (Значение характеристики не может изменяться участником закупки)

Участник закупки указывает в заявке значение характеристики в неизменном виде (возможность редактирования отсутствует).

Срок и порядок предоставления участником закупки обеспечения заявки. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения заявок участникам запроса котировок в электронной форме.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора. Порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения.

Порядок подачи, отзыва и изменения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

1.1.Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о проведении настоящего запроса котировок в электронной форме до предусмотренных в пункте 9.4 извещения даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору Электронной торговой площадки «Федерация закупок» https://торги.223фз.рф. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения.

Заполнение заявки на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме, подача, изменение и отзыв такой заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом Электронной торговой площадки «Федерация закупок» https://торги.223фз.рф. Участник настоящего запроса котировок в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной торговой площадки «Федерация закупок» https://торги.223фз.рф. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

Обеспечение исполнения договора. Срок и порядок его предоставления. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения исполнения договора.

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем:

• внесения денежных средств;
• предоставления независимой гарантии.

Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки из способов, предложенных в пункте 2.1 настоящей части самостоятельно.

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации (гл.6, ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), а также иными законодательными актами Российской Федерации.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств принципалом, а также реестровый номер закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия независимой гарантии (срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, должен превышать срок исполнения обязательств по договору (в том числе при его пролонгации) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не менее чем на один месяц);

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

условие о праве Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование бенефициара (заказчика) об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии;

условие о праве Заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта.

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

Размер обеспечения исполнения договора и реквизиты для перечисления денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения договора установлены пунктом 15.1. и 15.3.

В случае непредставления участником закупки или представление не в полном объеме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие информацию и документы:

наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо;

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки является индивидуальный предприниматель;

идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если такие требования установлены в извещении о проведении закупки – не установлено;

копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

декларация (пункт 17 настоящего Извещения о закупке), подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

предложение участника конкурентной в отношении предмета такой закупки (в соответствии с инструкцией по заполнению заявки на участие).

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром: не установлено.

наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона.
Отсутствие в котировочной заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения котировочной заявка, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
*Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке. В случае предоставления недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, такая заявка подлежит отклонению.

предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) в соответствии с формой 2.

Информация в соответствии с п.16 Извещения. В случае непредоставления данной информации, товар приравнивается к иностранному.

Предоставление национального режима
4.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее – иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее – иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее – российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения указанной статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.
4.2. Заказчик в случае принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ:

применяет:
а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;
в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;

устанавливает в извещении о проведении закупки, документации о проведении закупки требование к участникам закупки о предоставлении информации и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара.

4.3. Заказчик при осуществлении закупки товара:

в случае установления Правительством Российской Федерации запрета закупок товара, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 2 настоящего раздела Извещения о закупке, не вправе:
а) заключать договор на поставку такого товара;
б) при исполнении договора осуществлять замену такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

в случае установления Правительством Российской Федерации ограничения закупок товара, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 2 настоящего раздела Извещения о закупке, не вправе:
а) заключать договор на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;
б) при исполнении договора осуществлять замену товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

в случае установления Правительством Российской Федерации преимущества в отношении товара российского происхождения, указанного в подпункте «в» подпункта 1 пункта 2 настоящего раздела Извещения о закупке:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляет снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, такой договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

4.4. При установлении Правительством Российской Федерации случаев, при которых при осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты меры, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, заявка на участие в закупке, окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.

4.5. Заказчик при осуществлении закупки работы, услуги:

в случае установления Правительством Российской Федерации запрета закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:
а) заключать договор на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;
б) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

в случае установления Правительством Российской Федерации ограничения закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:
а) заключать договор с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);
б) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

в случае установления Правительством Российской Федерации преимущества в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществлять снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, заключать договор без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта;

в) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

РЕКОМЕДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 1

ФОРМА 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

(при наличии)

Наименование Заказчика_____________________________________

на право заключения договора на ________________________________________________________

(указать предмет договора)

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, размещенное в Единой информационной системе от _______.2025 г. за №___________________, __________

_________________________________________________________ предлагает осуществить

(полное наименование участника закупки)

поставку товара ____________________________________________ в соответствии с условиями и требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА 2

Ценовое предложение Участника

Наименование Заказчика_____________________________________

на право заключения договора на ________________________________________________________

(указать предмет договора)

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена по Договору составляет _________ рублей (____________), в том числе НДС ___ (________ рублей ___ копеек) или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения, с основанием ст. НК РФ).

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупки; (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ и т.п., если применимо к предмету закупки) – не установлено;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты – не установлено;

8) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора – не установлено;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) отсутствие у участника закупки ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

11) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;

13) участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влияние».

^ В описании предлагаемого к поставке товара участником закупки должны быть указаны:

наименование товара; характеристики товара; товарный знак (его словесное обозначение) при наличии; страна происхождения поставляемого товара; количество товара с указанием единиц измерения; конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение №1 к настоящему извещению).