Тендер - Поставка эмали №319059545

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Запрос_о_цене_ЕП_

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КУЗБАССА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КУЗБАССКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.Ф. КОПЫЛОВОЙ»

(ГБУЗ ККФПМЦ)

650036, г. Кемерово, пр-т Химиков, 5
Тел./факс: (384-2)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Web-сайт: www.tubdisp.ru

Руководителям организаций

(в соответствии с листом рассылки)

исх. № б/н от 01.12.2025 г.

Запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

В связи с необходимостью проведение закупки для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой» (далее – ГБУЗ ККФПМЦ) для формирования цены договора в соответствии с требованиями ст.22 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Министерства Экономического Развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 просим организации, имеющие опыт поставки товара, оказания услуг, выполнения работ, относящихся к объекту закупки, предоставить предложение о цене на следующих условиях:

Описание объекта закупки (наименование, характеристики и количество (объем) изложены в Задании (Приложение №1 к настоящему запросу).

Способ осуществления закупки: закупка с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, проспект Химиков, здание 5/3, (склад).

Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ: с момента заключения договора в течении 10 дней.

Порядок оплаты: Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на условиях: расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком и Поставщиком документа о приемке. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Порядок формирования предлагаемой цены: затраты на погрузочные работы / доставка транспортировка товара до адреса места поставки / разгрузка / сборка / демонтаж / монтаж / обучение / ввод в эксплуатацию / и тп.

Требования к остаточному сроку годности: не менее 12 месяцев с даты поставки.

Наименование лицензий, допусков и других документов (при необходимости): нет.

Сроки предоставления ценовой информации: 03.12.2025 г.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предложить информацию о цене как по идентичному, так и по однородному объекту закупки.

Идентичными признаются:

- товар, услуга, работа, обладающее одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) поставщиком (исполнителем, подрядчикам), с сопоставимой квалификацией.

Однородными признаются:

- товар, услуга работа, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми.

Предложение о цене содержит информацию, из которой однозначно определяется:

- наименование товара, услуги, работ, предлагаемой поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

- цена единицы и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

- срок действия предлагаемой цены;

- расчет цены.

Получение информации от Поставщика (исполнителя, подрядчика) не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств у ГБУЗ ККФПМЦ.

Предложение о цене может быть направлено Заказчику посредством факсимильной▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), электронной связи (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), позволяющей достоверно установить, что документ исходит от поставщика (исполнителя, подрядчика), или предоставлением по адресу: г. Кемерово, пр-т Химиков, 5 (отдел контрактной службы).

Согласовано:

Руководитель контрактной службы

__________Нечаева К.Э. «__»________20_-г.

Нургалиева К.А. 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение №1 к запросу о предоставлении

ценовой информации

исх. № ________ от 01.12.2025 г.

Задание на поставку товара,

оказание услуг, выполнение работ

- Посмотреть таблицу с даннымиПоставка_товара

ДОГОВОР №316

поставки товара

г. Кемерово от «___» ______ 20__ г.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Государственное бюджетное Учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой» (сокращенное наименование - ГБУЗ ККФПМЦ) именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача, к.м.н. Сибиля Кирилла Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в порядке п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором, Поставщик обязуется поставить эмаль (далее товар) надлежащего качества, в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его.

1.2. Поставщик подтверждает свое соответствие единым требованиям, установленным п.1-11 ч.1 ст.31 Закон № 44-ФЗ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет: _________ (_________) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен, в связи с нахождением Поставщика на УСНО.

Договор заключен Заказчиком за счет средств бюджетных учреждений (субсидии на выполнение государственного задания) на 2025 год.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на условиях: расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком и Поставщиком документа о приемке. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.3. В счете-фактуре и товарной накладной (универсального передаточного документа) и/или акта приема передачи товара Поставщик должен указать основания для осуществления платежа: номер и дата договора, согласно которого осуществляется поставка. При отсутствии выше указанных данных, счет-фактура и товарная накладная считаются оформленными не надлежащим образом и не принимаются к оплате.

2.4. Цена Договора определяется общей стоимостью поставленного товара с учетом затрат на погрузочные работы, транспортировку до Заказчика, разгрузку с заносом в склад Заказчика, хранение, страхование, гарантийные обязательства, уплату налогов (в т.ч. НДС), таможенных пошлин и других обязательных платежей, в т.ч. затрат Поставщика по затариванию и стоимости тары.

2.5. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных договором, действующим законодательством.

2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договора количества товара и иных условий договора.

2.7. Цена договора может быть изменена если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Получать информацию о соответствии товара качеству, а также иные сведения, касающиеся условий Договора.

• • Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору в любое время действия Договора.
  • Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
  • Отказаться от приемки некачественного товара или услуги и потребовать безвозмездного устранения недостатков.
  • Привлекать за свой счет экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором. Если результаты экспертизы окажутся в пользу Заказчика, поставщик возмещает расходы на экспертизу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета.
  • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора Поставщиком. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров. Неоднократность нарушения понимается в судебной практике как совершение нарушения не менее двух раз.

• Заказчик обязан:
• Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
• Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе их поставки или приемки.
• В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
• Поставщик вправе:
• Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства соисполнителем в соответствии с п.1 ст.313 и ст.403 ГК РФ.
• Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.
• Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с Договором.
• Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
• Поставщик обязан:
• Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором.
• Обеспечить сертификацию товара в соответствии с действующим законодательством.
• Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности, нормам, правилам и стандартам, действующим в Российской Федерации.
• Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора, и создавать Заказчику условия для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
• Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.
• Принять товар в случае его возврата по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
• Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные при поставке товара или услуг. Заменить поставленный товар при обнаружении брака.
• Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара производится по месту нахождения Заказчика:

Получатель: ГБУЗ ККФПМЦ

Место доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, проспект Химиков, здание 5/3 (склад);

4.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора.

4.3. Путем передачи товара Заказчику (Получателю) с 8-30 часов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и официальных праздничных дней. Вне вышеуказанного графика поставка производится при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком (Получателем).

Поставщик за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика (Получателя) уведомление о времени доставки Товара, место доставки:

- по телефону: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть35 или электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть – ГБУЗ ККФПМЦ.

4.4. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. Поставка товара Поставщиком осуществляется до Заказчика при условиях, которые обеспечивали бы сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. При поставке товара Поставщиком должны быть соблюдены условия договора, требования действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, устанавливающих требования к производству, поставке, упаковке, затариванию, транспортировке (перевозке), отпуску, разгрузке, складированию товара.

4.6. При поставке товара Поставщиком предоставляются следующие документы:

а) при наличии:

- копия сертификата соответствия товара, подлежащего сертификации, выданного уполномоченным органом;

- технический паспорт на товар на русском языке;

- инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) товара на русском языке;

- документ, подтверждающий страну происхождения товара.

б) товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД) подлежат передаче Заказчику.

в) оформленный Акт приемки по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(приказ Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения».

4.7. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья, соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. В случае если в соответствии с действующим законодательством товар подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), безопасность товара при его поставке должна подтверждаться соответствующими документами (санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о государственной регистрации), выданными уполномоченными органами в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством (Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299).

4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9. Приемка Товара Заказчиком может осуществляется с участием представителя отправителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации.

При доставке товара транспортной компанией Заказчик принимает груз по количеству тарных мест, указанных в транспортной (отгрузочной) накладной. После чего осуществляет приемку товара согласно приемочным документам на товар, предоставленных Поставщиком в сроки, определенные Договором.

4.10. Приемка товара осуществляется Заказчиком в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента его поставки Поставщиком, при этом Заказчик проверяет поставленный товар на соответствие условиям Договора. Приемка товара оформляется подписанием сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку Товаров.

Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации (если данное лицо участвовало в приемке).

Заказчик и представитель Поставщика по окончанию приемки подписывают приемочные документы. Если приемка осуществлялась без присутствия представителя Поставщика, то акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) утверждается без подписи представителя Поставщика и направляет в его адрес один экземпляр приемочного документа.

4.11. Некачественный, несоответствующий требованиям настоящего Договора, технической документации, требованиям законодательства РФ товар, выявленный Заказчиком при приемке, подлежит замене Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней по требованию Заказчика. После устранения недостатков Поставщик оформляет повторный Акт приемки товаров (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и передает Заказчику для проведения повторной приемки в соответствии с условиями Договора.

4.12. В случае, когда Заказчик отказывается от приемки товара ненадлежащего качества или несоответствующего требованиям Договора или законодательства, Поставщик обязуется в течение 10 (рабочих) дней со дня получения претензии вывезти со склада Заказчика непринятый товар своими силами и за свой счет. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного обязательства Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о взыскании неустойки (штрафа, пени), в порядке и размере, установленными в разделе 6 настоящего Договора.

4.13. Оформление и обмен документами о приемке поставленного Товара может осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (имеющего у Заказчика) с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

4.14. Подписание Заказчиком приемочных документов является подтверждением передачи товара по количеству и качеству и исполнения обязательств по Договору. Данная документация является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

4.15. Со дня подписания приемочных документов Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

4.16. Заказчик не принимает Товар без предоставления ему Поставщиком документов в соответствии с п.4.6 Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.
• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000,00 рублей.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
• Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 10% цены Договора.
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
• Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
• В случае если Поставщик не исполнил требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) Заказчик вправе удержать суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим договора, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

6. порядок урегулирования споров

• В случае возникновения любых противоречий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий и разногласий в добровольном порядке.
• Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
• До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Кемеровской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
• В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
• Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
• В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

• В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: стихийные бедствия, пожары или другие, не зависящие от сторон обстоятельства непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих их исполнению.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

8.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление считается действующим в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

8.4. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до 31.12.2025 года, а в части оплаты до полного исполнения. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

8.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, при этом в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное Учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой» (ГБУЗ ККФПМЦ)

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Химиков,5

Тел/факс: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьEmail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКАТО ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8250 ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть МИНФИН КУЗБАССА (ГБУЗ ККФПМЦ-

л/с 20396LZ0Ш90/21396LZ0Ш90)

ОКЦ № 5 СибГУ Банка России// УФК по Кемеровской области-Кузбассу, г. Кемерово

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактная информация:

Контрактная служба г. Кемерово:

Тел.: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьEmail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Бухгалтерия г. Кемерово

Тел.: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьEmail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Исполнитель по договору:

Тел.: 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьEmail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Главный врач, к.м.н.

___________________ /Сибиль К.В./

М.П.

Приложение N 1 к Договору №316
от "____"____________20____г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

*Указывается при подтверждении страны происхождения товара в случае установления запрета или ограничения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875, если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федера-ции от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значе-ние, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719, или информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразий-ского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.