Тендер - Поставка двухкомпонентного эпоксидного компаунда №292659713

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с проектом договора
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеМесто предоставления документации:В соответствии с закупочной документациейПорядок предоставления документации:Данная процедура закупки не предусматривает предоставление документацииОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ закупки: Мелкая закупка.

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»:

СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А).

Наименование заказчика: АО "Росатом Возобновляемая энергия".

Местонахождение: ул. Щипок, д.18, стр.2, Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Почтовый адрес: ул. Щипок, д.18, стр.2, Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Контактное лицо: Щепкина Екатерина Сергеевна (АО "Росатом Возобновляемая энергия").

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5200 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5200.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Поставка двухкомпонентного эпоксидного компаунда.

Состав, объем и количество товаров: в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Срок (период) поставки товара:
в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

Условия поставки товара: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора и/или техническим заданием.

Место поставки товара: В соответствии с проектом договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Один миллион восемьсот девяносто три тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов и сборов.

Соответствующие коды в соответствии с классификаторами ОКВЭД2, ОКПД2: ОКПД2 20.16.40.130, ОКВЭД2 20.16

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: в соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора и/или техническим заданием.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: В соответствии с проектом договора

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с проектом договора.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Для данной закупки не предусмотрено

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: Для данной закупки не предусмотрено

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Для данной закупки не предусмотрено

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: цена.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Контрагент Информация об участнике не указывается

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора.

Приложение 2: техническое задание.

Техническое_задание - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка двухкомпонентного эпоксидного компаунда

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, МАРКИРОВКЕ, УПАКОВКЕ

Подраздел 4.1. Требования к электропитанию

Подраздел 4.2. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Подраздел 4.4. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.5. Требования к маркировке

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

* Указанный артикул является информацией для Покупателя, носит справочный характер и не определяет технические характеристики Товаров.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, МАРКИРОВКЕ, УПАКОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Отверждённая смола должна иметь механические характеристики не ниже следующих:

- Посмотреть таблицу с данными

Отверждённая смола должна иметь механические характеристики не ниже следующих (справочный показатель):

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик должен предоставить Технические Условия на Товар, в которых содержатся рекомендации по проведению входного контроля, применению и утилизации Товара.

Срок эксплуатации отверждённой смолы – 20 лет.

Подраздел 4.5 Требования к маркировке

Товар должен обязательно маркироваться:

• пиктограммами опасности СГС типа «Неустойчивые взрывчатые вещества», «Химическая продукция, вызывающая коррозию металлов», «Острая токсичность (пероральное действие, при попадании на кожу, ингаляционное воздействие), классы 1, 2, 3», «Химическая продукция, вызывающая разъедание/раздражение кожи, класс 2» и прочее.
• предупреждающими пиктограммами СГС типа: «Работать в очках!», «Работать в противогазе!», «Работать в резиновых перчатках!».

Маркировка должна быть читаема и включать в себя следующие требования:

• наименование Товара, установленное при ее идентификации (может включать торговое (фирменное) наименование);
• наименование, местонахождение (юридический адрес, включая страну) и номер телефона изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера;
• номер Паспорта безопасности;
• условия хранения и гарантийные обязательства изготовителя (срок годности, дата производства, срок хранения и т.п.);
• номер партии.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Маркировка Товара наносится непосредственно на индивидуальную упаковку каждой единицы товара или на индивидуальную этикетку, каждой единицы товара прикрепляемую к упаковке. Элементы предупредительной маркировки должны быть выделены среди другой информации, содержащейся в маркировке Товара, и должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 и действующим в РФ техническим регламентам.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 716/ -Д

г. Москва «____» _________2025 г.

Акционерное общество «Росатом Возобновляемая энергия» (АО «Росатом Возобновляемая энергия»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по качеству и организации производства Губы Александра Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 716/22-ДОВ от 23.01.2025, с одной стороны, и

,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и осуществить оплату поставленного Товара.

Товар - имущество, поставляемое по Договору в количестве и ассортименте, определенном в Спецификации (Приложение 1) и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение 2).

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные в Техническом задании (Приложение 2).

• Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках Договора Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и/или под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, если иное не указано в Спецификации.
• Условия поставки: место поставки Товара определяется в Техническом задании (Приложение 2). Способ доставки Товара в место поставки (вид транспорта и т.д.) определяется на усмотрение Поставщика, если иное не предусмотрено в Техническом задании (Приложение 2).
• Договор заключен для нужд Филиала АО «Росатом Возобновляемая энергия» в г. Волгодонск.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору (цена Договора), составляет руб. копеек, в том числе НДС ___ - .

Детализация цены Договора приведена в Спецификации (Приложение 1).

Цена Товара (единицы Товара) является твёрдой и не подлежит увеличению, в том числе в случаях изменения индексов инфляции, изменения курса валют, удорожания материалов и иных обстоятельств.

Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары (упаковки), маркировки, все затраты Поставщика, связанные с погрузо-разгрузочными работами, перевозкой, доставкой и передачей Товара Покупателю, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие затраты, которые Поставщик должен понести в связи с выполнением обязательств по Договору.

Условия оплаты: оплата после поставки Товара Покупателю;

Покупатель осуществляет оплату Товара в следующем порядке:

2.3.1. Выплата аванса не предусматривается.

2.3.2. Покупатель производит расчет за поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней (для субъектов МСП)/ 15 календарных дней (для остальных организаций) с даты (момента) подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/универсального передаточного документа (УПД).

Платеж производится при условии представления Покупателю оригиналов следующих документов:

1) счёт на оплату;

2) товарная накладная по форме ТОРГ-12 /универсальный передаточный документ (УПД) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

3) счет–фактура (если Поставщик является плательщиком НДС);

4) транспортная накладная /товарно-транспортная накладная;

5) товаросопроводительная документация, указанная в пп.3.1.2 Договора;

6) документы, подтверждающие полномочия представителя Поставщика на подписание документов, указанных в настоящем пункте Договора.

Счет-фактура/УПД оформляется в соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур/УПД, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, условия договора по предоставлению и оформлению счетов-фактур не применяются.

2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

2.5. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по платежам в момент списания суммы соответствующего платежа с корреспондентского счета банка Покупателя.

2.6. Стороны проводят сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора, по требованию одной из Сторон. Сторона, являющаяся инициатором проведения сверки, обязана представить другой Стороне два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца предшествующего месяцу проведения сверки по форме согласно Приложению № 3 к Договору.

Сторона, получившая акт сверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта, подписывает его и возвращает один экземпляр другой Стороне либо, при наличии разногласий, направляет в адрес другой Стороны подписанный протокол разногласий к акту.

2.7. Обмен электронными документами (пункт применяется при наличии технической возможности).

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

- счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

- приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

2.8. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

произвести поставку Товара в соответствии с условиями Договора;

при поставке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю следующую документацию (далее – принадлежности):

• товарную накладную по форме ТОРГ-12/УПД, согласно Постановлению Госкомстата РФ от 25.12.1998г. №132;
• счет-фактуру (если применимо);
• транспортную накладную /товарно-транспортную накладную;
• документацию, предоставление которой совместно с Товаром является обязательным в соответствии с действующим законодательством и/или Техническим заданием (Приложение 2).
  • обеспечить надлежащую упаковку и маркировку поставляемого Товара, в соответствии с условиями Договора, требованиями нормативных документов, с целью обеспечения сохранности Товара при перевозке и хранении;
  • с момента получения предписаний и/или претензий от Покупателя устранять все допущенные нарушения условий Договора, в сроки, установленные Покупателем, а если сроки Покупателем не установлены – в сроки, установленные Договором;
  • возместить Покупателю все убытки, вызванные расторжением или нарушением Договора по вине Поставщика;
  • обеспечить безопасную доставку Товара до Покупателя, при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям обеспечения сохранности перевозимого Товара, одновременно Поставщик при необходимости должен обладать разрешительными документами, позволяющими осуществлять доставку (перевозку) Товара;
  • обеспечить безопасность при выгрузке Товара с транспортных средств способами, исключающими порчу или повреждение Товара;
  • не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты поставки Товара, передать Покупателю копии документов, необходимых для оформления личных пропусков персоналу/допуска транспортных средств Поставщика. Аналогичные требования устанавливаются в отношении предоставления документов персонала, привлекаемого Поставщиком или его перевозчиком, при доставке и выгрузке Товара;
  • письменно уведомлять Покупателя, если Поставщик считает, что какое-либо нарушение, действие/бездействие со стороны Покупателя затрудняет или делает невозможным надлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств. Уведомление направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с того момента, как Поставщику стало известно о таком действии/бездействии со стороны Покупателя. В отсутствие такого уведомления, либо при его направлении за пределами срока, установленного настоящим пунктом, Поставщик не в праве требовать возмещения убытков или ссылаться на нарушения, действия или бездействие Покупателя, как на основание освобождения от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору;
  • не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Покупателя от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением;
  • выполнить иные обязанности, установленные настоящим Договором (в том числе и приложениями к нему) и действующим законодательством РФ.
• Поставщик вправе:
• требовать от Покупателя своевременной оплаты Товара, при надлежащем соблюдении со своей стороны условий и сроков Договора;
• требовать от Покупателя своевременной приемки Товара, поставленного в срок и на условиях, установленных Договором;
• досрочно поставить Товар с предварительного письменного согласия Покупателя.
• Покупатель обязан:
• своевременно производить оплату Товара, поставленного без нарушения Поставщиком условий и сроков Договора;
• принять Товар в порядке и сроки, установленные Договором;
• обеспечить выгрузку Товара с транспортного средства Поставщика на месте поставки.
• Покупатель вправе:
• отказаться от настоящего Договора полностью или частично и потребовать возмещения убытков в случае просрочки в поставке Товара (партии Товара) более чем на 10 (десять) дней, уведомив Поставщика в любое время, начиная со дня начала просрочки, без компенсации Поставщику каких-либо затрат и убытков;
• проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора;
• при неисполнении Поставщиком требований, указанных в пп.3.1.2, п. 4.1, п. 6.1 Договора, приостановить действие Договора или расторгнуть Договор (отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора как полностью, так и в части), без компенсации Поставщику каких-либо затрат и убытков. В случае приостановления действия Договора возобновление действия Договора осуществляется на основании уведомления Покупателя, направленного в адрес Поставщика;
• осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. ПРИЕМКА ТОВАРА

Поставляемый Товар должен соответствовать условиям Договора, требованиям нормативной документации, а также требованиям, указанным в согласованной Сторонами Спецификации (Приложение 1) и в Техническом задании (Приложении 2), в которых указывается: наименование (ассортимент и номенклатура) Товара, цена за единицу, общая стоимость Товара (стоимость партии Товара, если предусмотрена поставка Товара отдельными партиями), количество Товара, условия поставки, место поставки, грузополучатель, дополнительные (особые) условия поставки, требования к качеству (комплектности) Товара.

Под партией Товара для целей Договора понимается количество (ассортимент) Товара, поставляемое одновременно, согласно срокам, предусмотренным Техническим заданием (Приложение 2).

Качество Товара удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными законодательством РФ и Договором, подтверждающими качество товара.

• Датой (моментом) поставки, датой (моментом) перехода права собственности на Товар и датой (моментом) перехода риска случайной гибели, повреждения Товара считается дата (момент) подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, оформленных в двух экземплярах по результатам приемки. В случае подписания товарной накладной/УПД в разные календарные даты, моментом (датой) подписания товарной накладной/УПД считается дата, подписания товарной накладной/УПД со стороны Покупателя (в т.ч. дата, указанная под подписью представителя Покупателя).
• Поставщик за 5 (пять) рабочих дней до отгрузки Товара, обязан сообщить Покупателю по факсу или электронной почте, указанным в п.13.19 Договора, следующие данные: наименование, количество и ассортимент Товара, вид транспорта, дату отгрузки, а также направить Покупателю копии документов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение 2).
• В случае если Товар изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту Поставщик направляет Покупателю следующие документы:

- заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется Товар (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов,

- сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данный Товар подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ.

• Оригиналы документов, указанных в пп.3.1.2 Договора, Поставщик обязан направить вместе с Товаром в адрес Покупателя.
• Приёмка Товара по количеству производится Покупателем посредством установленных механизмов определения количества, существующих для данного вида Товара (подсчет, взвешивание, расчетный метод и др.) на основании данных о Товаре, указанных в накладных, приемка по качеству в соответствии с документами о качестве, условиями стандартов и других норм и правил, существующих для данного вида Товара.

Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

Подписание Покупателем товарной накладной не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара, если они возникли до момента передачи Товара Покупателю.

• После прибытия транспортного средства в место поставки Товара, Покупатель осуществляет выгрузку Товара с транспортного средства не позднее следующего рабочего дня с даты прибытия транспортного средства.

При выгрузке Покупатель проверяет:

а) соответствие заполнения транспортных документов (товарно-транспортная, транспортная, железнодорожная, авиационная или иная транспортная накладная, в том числе коносамент, или иной аналогичный документ, оформляемый при перевозках Товара соответствующим видом транспорта) установленным требованиям и соответствие внесенных в документы данных количеству и маркировке грузовых мест, весу брутто/нетто;

б) целостность тары (упаковки) грузовых мест;

после чего уполномоченными представителями Покупателя (грузополучателя) подписываются транспортные документы.

• При приемке Товара проверяется соответствие данным, указанным в товаросопроводительных документах; проверяется, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение Товара от повреждения и порчи во время перевозки (укладка, температурный режим и др.), а также производится осмотр по внешнему виду Товара.
• При обнаружении несоответствия количества и/или качества и/или ассортимента, комплектности поставляемого Товара, условиям Договора, Покупатель обязан в срок не позднее следующего дня после обнаружения уведомить об этом Поставщика по адресам электронной почте, указанным в п.13.19 Договора.

Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней после получения извещения от Покупателя направить своего уполномоченного представителя для проведения совместной приемки и оформления акта о недостатках Товара. О направлении представителя для проведения совместной приёмки Поставщик должен уведомить Покупателя по факсу или по электронной почте в день получения от Покупателя указанного извещения, или в тот же срок должен распорядиться о продолжении приемки Товара Покупателем без его участия.

Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленные полномочия на участие в совместной приемке (подлинник либо заверенная Поставщиком копия доверенности представителя Поставщика остается на хранении у Покупателя (грузополучателя)).

В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанный выше срок и/или неполучения от Поставщика уведомления о продолжения приемки без его участия, Покупатель вправе завершить приемку в одностороннем порядке с отметкой о неявке уполномоченного представителя Поставщика.

В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, уведомленного надлежащим образом о необходимости прибытия для приемки Товара, считается, что Поставщик соглашается со всем, что будет изложено в акте о недостатках Товара и не сможет в дальнейшем ссылаться на отсутствие своей подписи в акте.

Составленный Покупателем односторонний акт будет являться достаточным основанием для возникновения у Покупателя права требовать восстановления (ремонта), замены Товара, доукомплектования Товара, уменьшения покупной цены, либо права Покупателя на отказ от Товара и корреспондирующей обязанности Поставщика выполнить требование Покупателя.

• Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Договором, в том числе, когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и/или ненадлежащего качества и/или в ненадлежащей комплектности (в том числе при отсутствии принадлежностей);

- Товар поставлен с нарушением срока поставки на количество дней, указанное в пп. 3.4.1 Договора.

• Товар, поставленный с недостатками, будет считаться не поставленным в срок, установленный Договором. Отказ Покупателя от Товара (партии Товара) либо части Товара (части партии Товара) равно как и предъявление Покупателем требования об устранении недостатков Товара, о замене, доукомплектовании Товара не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за просрочку поставки.
• Требование Покупателя о замене, доукомплектовании, восстановлении (ремонте) Товара должно быть исполнено Поставщиком в срок, указанный в рекламационном акте, а в случае, если такой срок не установлен – в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования.
• Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение. Поставщик обязан своими силами и/или своими средствами вывезти Товар в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня заявления Покупателем отказа от принятия Товара.
• Если Поставщик в срок, установленный п.4.13 Договора, не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать или возвратить Товар Поставщику за счёт Поставщика. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между возвратом и реализацией.
• Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) либо его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком в течение 3 (трех) дней после получения им соответствующего требования от Покупателя. Вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
• В случае обнаружения в Товаре недостатков после его приемки (в т.ч. скрытых недостатков), Покупателем составляется Акт о скрытых недостатках Товара. Составление (оформление) Акта о скрытых недостатках Товара осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные в п. 4.9 Договора.
• В Техническом задании (Приложение 2) могут быть предусмотрены дополнительные требования к проведению проверки качества и/или количества Товара.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Упаковка Товара (если она требуется по характеру Товара) должна соответствовать Техническому заданию (Приложение 2) и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п.

В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер Договора.

В случае поставки Товара железнодорожным транспортом каждое место должно иметь следующую маркировку несмываемой краской на русском языке: название станции назначения, наименование Грузополучателя, наименование Поставщика, номер места, вес брутто, нетто и другие реквизиты по указанию Покупателя и согласованные с Поставщиком.

• Вся упаковка и маркировка на Товаре должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 2) и требованиям нормативных актов РФ, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и (или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).

• Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
• Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка Товара не должны допускать нарушения его целостности, сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что Товар будет храниться в условиях открытого хранения, если иное не предусмотрено нормативной документацией хранения Товара.
• В случае передачи Товара Поставщиком без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и/или упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и/или упаковку, либо предъявить к нему требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ, АССОРТИМЕНТУ, КОЛИЧЕСТВУ

Качество, ассортимент и количество поставляемого Товара должны соответствовать условиям Договора, а также соответствовать требованиям, указанным в согласованных Сторонами Спецификации, Техническом задании, в том числе нормативным документам, ГОСТам, ТУ и сертификату соответствия выданного изготовителем Товара.

Во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, если иное не указано в явном виде.

• Покупатель вправе предъявить дополнительные требования к качеству Товара в Спецификации, Техническом задании, дополнении или приложении к Договору.
• Поставщик несет ответственность за качество поставленного по Договору Товара вне зависимости от того, является Поставщик изготовителем Товара или нет, а также вне зависимости от местонахождения или юрисдикции изготовителя Товара. После удовлетворения претензий Покупателя по качеству Товара Поставщик вправе предъявить регрессные требования к изготовителю Товара.

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока/срока годности (далее по тексту Договора – гарантийный срок):

- Товар полностью соответствует требованиям Договора, Приложений к нему;

- Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, Приложениями к нему;

- Товар не имеет дефектов, в том числе связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;

- документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для эксплуатации Товара.

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством РФ.

• На товар устанавливается гарантийный срок (гарантийный период), указанный в Техническом задании (Приложение 2), который исчисляется с даты приёмки Товара Покупателем по товарной накладной/УПД, за исключением случаев, если в отношении Товара требуется ввод в эксплуатацию. В указанных случаях гарантийный срок исчисляется с даты завершения всех необходимых мероприятий, требуемых для начала/ввода в эксплуатацию Товара, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатках Товара, выявленных в течение гарантийного срока, в разумный срок после их выявления. Недостатки Товара, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатках, если иной срок не согласован Сторонами.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование требуемого срока. В случае, если Покупатель сочтёт обоснование мотивированным, он сообщает Поставщику о своём согласии на увеличения срока устранения недостатков Товара.

• Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами. Если Поставщик не устранил выявленные недостатки в установленный срок, или не приступил к их устранению в установленный в п.7.3 Договора срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица) за счёт Поставщика. При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или законодательством РФ в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать замены Товара, соразмерного уменьшения покупной цены).

Поставщик обязан компенсировать понесенные Покупателем на устранение недостатков расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования. Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, причиненных ему передачей товара ненадлежащего качества.

• Ненадлежащее осуществление приемки Товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за неисполнение гарантийных обязательств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору, несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством РФ.

Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

В случае недопоставки и/или просроченной поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного/несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочки при одновременном наличии следующих условий:

а) стоимость не поставленной, недопоставленной части Товара может быть выделена из общей цены Договора (указана отдельно в спецификации, либо может быть рассчитана на основании единичных расценок);

б) использование Товара по целевому назначению возможно без данной части Товара (партии Товара).

Если хотя бы одно из указанных условий отсутствует, указанная в настоящем пункте неустойка рассчитывается исходя из общей цены Договора.

• В случае нарушения Поставщиком сроков устранения дефектов Товара, замены Товара, доукомплектования Товара не соответствующего условиям Договора (любого из перечисленных сроков), Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости Товара, требующего восстановления, замены либо доукомплектования, за каждый календарный день просрочки, за исключением случаев, когда база для исчисления неустойки должна быть определена от общей цены Договора по правилам, установленным в п.8.3 Договора.
• В случае просрочки оплаты Товара надлежащего качества, принятого Покупателем в установленном Договором порядке, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,05% от стоимости неоплаченного (не своевременно оплаченного) Товара, но не более 10% от цены Договора. Предусмотренная настоящим пунктом ответственность Покупателя не применяется в случаях, когда неоплата, приостановка или задержка оплаты обусловлена ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора, в том числе, если Покупателю не предоставлена в полном объеме надлежащим образом оформленная документация (пп.3.1.2 Договора).
• Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
• Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.
• Покупатель вправе удержать из денежных средств, подлежащих уплате Поставщику, суммы любых неустоек и возмещаемых расходов, подлежащие уплате Поставщиком Покупателю в соответствии с Договором и/или на основании норм законодательства, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление о намерении уменьшить сумму платежа на сумму начисленной неустойки/возмещаемых расходов.
• Стороны согласились, что везде, где установлена в Договоре и/или законодательстве РФ обязанность Покупателя выплатить Поставщику неустойку, то такая неустойка является единственным возмещением объективно оцененных Сторонами возможных убытков Поставщика (исключительная неустойка).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.

Требования п.9.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны информировать друг друга об объеме и характере предоставляемой информации.

В связи с передачей части функций по ведению учета договоров и первичной бухгалтерской документации АО «Гринатом», Покупатель имеет право предоставлять АО «Гринатом» на условиях конфиденциальности информацию об условиях заключения договора, а также копий любых документов, за исключением отчетных. При этом Покупатель несет ответственность за соблюдение обязательств по конфиденциальности информации АО «Гринатом».

Убытки, причиненные Стороне несоблюдением требований раздела 9 Договора, подлежат полному возмещению виновной Стороной.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещения властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта РФ. Сторона, своевременно не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если по прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обстоятельств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.

Договор заключается путем собственноручного подписания Сторонами в следующем порядке:

(а) Настоящий договор составлен, подписан со стороны Покупателя и направлен на подписание Поставщику посредством электронной почты по адресу, указанному в п. 13.19 Договора.

(б) Поставщик обязан подписать со своей стороны полученную скан-копию договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты Покупателя, указанному в п. 13.19 Договора, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты направления Покупателем подписанной с его стороны скан-копии договора в адрес Поставщика.

(в) Договор считается заключенным (акцептованным Поставщиком) в день получения Покупателем скан-копии договора, подписанной со стороны Поставщика. Дата получения акцепта (дата заключения договора) указывается Покупателем в правом верхнем углу первой страницы Договора.

(г) В случае нарушения Поставщиком порядка и сроков подписания Договора, установленных настоящим пунктом, Договор считается незаключенным вследствие уклонения Поставщика от заключения Договора без возмещения каких-либо убытков Поставщика, а оферта Покупателя, выраженная в направленной копии Договора, утратившей силу. Такое уклонение признается достаточным и правомерным основанием для включения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

(д) В случае получения Покупателем от Поставщика оригинала или скан-копии договора, содержащих отличающиеся условия от указанных в проекте договора, направленном Поставщику, такой оригинал или сканированное изображение договора не признается полученным(-ой) Покупателем и к отношениям Сторон применяются последствия, установленные пп. (г). Бремя доказывания соответствия содержания документов друг другу, а также риски, связанные с наступлением любых негативных последствий, убытков, расходов, издержек и т.п. ввиду расхождения содержания вышеуказанных документов (в т.ч. в отношении последствий, указанных в пп. (г) несет Поставщик.

(е) Покупатель не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора направляет в адрес Поставщика оригиналы договора, подписанные со своей Стороны, а Поставщик обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения оригинала договора, подписать его и вернуть один экземпляр в адрес Покупателя.

(ж) Порядок, установленный в пп. (а) – (е), применяется также к порядку заключения дополнительных соглашений и приложений к Договору.

В случае если нарушение Поставщиком указанного выше порядка заключения Договора (дополнительного соглашения к договору) повлекло за собой несоблюдение Покупателем установленного законодательством порядка ведения реестра заключенных оговоров и изменений к ним, и привлечение Покупателя к административной ответственности, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы и убытки, понесенные Покупателем в связи с этим в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего требования Покупателя.

• Договор действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.
• Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом, с приложением обосновывающих требование документов. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

• В случае не урегулирования споров в претензионном порядке, предусмотренном п.12.1 Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты. Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде города Москвы.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

После подписания Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета Договора считаются аннулированными и теряют силу.

Во всем остальном, что не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством РФ.

Противодействие коррупции.

При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничества и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, участники, представители, агенты, а также любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с исполнением Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству или коррупции.

• Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» своих реквизитов.
• В случае изменения указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в РФ и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.
• Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.
• Все документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте письмом с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в РФ другой Стороны.
• Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она направлена (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

• Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа, подписанного Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом РФ изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.
• Стороны признают юридическую силу документов по изменению, исполнению, прекращению Договора, переданных посредством электронной связи с соблюдением указанных ниже условий:

(а) уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по Договору, должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон;

(б) обмен документами и информацией с помощью электронных сообщений (отправление e-mail сообщений, направление сообщения с помощью сети Internet и т.д.) должен осуществляться только с использованием адресов, указанных в Договоре;

(в) сообщения должны направляться только с одного или нескольких указанных в Договоре адресов одной Стороны на один или несколько указанных адресов другой Стороны. В случае, если реквизиты направляемого документа предусматривают наличие подписи и/или печати направляющей Стороны, документ направляется в виде скана-копии (нередактируемый формат PDF) с соответствующей подписью и/или печатью.

Стороны подтверждают, что направление сообщений, как это предусмотрено настоящим пунктом Общих условий, позволяет однозначно и достоверно установить, что документ исходит от соответствующей Стороны по Договору.

Стороны устанавливают, что документы и информация, полученные в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, могут использоваться в качестве письменных доказательств в суде, как это предусмотрено п. 3 ст. 75 АПК РФ. Для использования в качестве письменного доказательства, Сторона, ссылающаяся на такое сообщение/документ/информацию, распечатывает сообщение и вложения, скрепляет подписью уполномоченного лица и печатью, после чего предоставляет в суд или заинтересованному лицу.

• Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения в том, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее Договор от имени Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрению крупной сделки);

- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

• Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика на адрес электронной почты Покупателя, указанные в п.13.19 Договора, или переданные Покупателю по акту приема-передачи документации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Требования к форме предоставления сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) размещены на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Документы по закупкам»/ «Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»/ «Приложение 15.3 Альбом форм основных документов»/ «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных (форма 1.2)».

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с законодательством РФ (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку представленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со ст. 432 ГК РФ.

Если специальными нормами части второй ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причинённых прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления от Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

• Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
• Наименования присвоены разделам и пунктам Договора с целью структурирования текста и не влияют на толкование положений.
• Стороны особо оговаривают, что в случае несоответствия между текстом Договора и его приложениями, в том числе Спецификацией (Приложение 1) и Техническим заданием (Приложение 2):

- если приложения не противоречат условиям Договора, то считается, что содержание приложений дополняет и конкретизирует условия Договора;

- если содержание приложений противоречит условиям Договора, приоритет имеют условия Договора.

• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий Договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

• Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

• Для организации процесса информационного обмена по Договору и оперативного взаимодействия Стороны определяют следующие каналы связи:

- Посмотреть таблицу с данными

13.20. Санкционные оговорки.

13.20.1. Для целей Договора термин «Санкционные меры» означает все и любые действующие по состоянию на дату заключения Договора законодательные, нормативные, экономические или иные запреты/ограничения/эмбарго или иные аналогичные механизмы, ограничивающие торговлю, инвестиции, финансирование, ведение бизнеса или иное взаимодействие с некоторыми странами или отдельными лицами или в отношении какого-либо имущества, которые действуют в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и/или в соответствии с законодательством Российской Федерации, и/или Европейского Союза, и и/или Соединенных Штатов Америки или любых иных стран, признанных недружественными в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые могут воспрепятствовать или ограничить исполнение обязательств по Договору.

13.20.2. Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

(а) к Поставщику не применяются Санкционные меры;

(б) на дату заключения Договора какие-либо Санкционные меры и ограничения не препятствуют исполнению Поставщиком своих обязательств по Договору;

(в) в случае, если в ходе исполнения Договора какие-либо Санкционные меры начинают препятствовать возможности исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, то Поставщик гарантирует и обязуется незамедлительно письменно уведомлять Покупателя о наличии такого препятствия и обязуется предпринять все необходимые действия для снижения влияния указанного препятствия на исполнение договора, включая обращение в любые уполномоченные органы и/или организации для получения необходимых разрешений, лицензий, включая экспортные лицензии или каких-либо иных необходимых законных действий.

13.20.3. Поставщик обязуется:

(а) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления событий, квалифицируемых как Санкционные меры, письменно уведомлять Покупателя о каждом случае применения Санкционных мер к Поставщику, с предоставлением документов, подтверждающих наступление указанных обстоятельств;

(б) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления событий, квалифицируемых как Санкционные меры, письменно уведомлять Покупателя о каждом случае применения Санкционных мер к третьим лицам, привлекаемым к исполнению обязательств по Договору, с предоставлением документов, подтверждающих наступление указанных обстоятельств;

(в) в каждом конкретном случае тщательно оценивать риски и при необходимости включать в договоры с третьими лицами, привлекаемыми к исполнению обязательств по Договору, письменные заверения и гарантии, в объеме, не меньшем объема заверений и гарантий, установленных для Поставщика.

(г) в случае наступления Санкционных мер и ограничений - не раскрывать информацию о Покупателе и заключенном с Покупателем договоре и дополнительных соглашениях к нему любым третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных для такого раскрытия действующим законодательством.

13.20.4. Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения всех убытков, ущерба и/или расходов и/или в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть и/или отказаться от исполнения Договора без возмещения каких-либо убытков, ущерба и/или расходов Поставщику в любом из следующих случаев:

(а) недостоверности заверений, предоставленных Поставщиком в подпункте. 13.20.2;

либо

(б) нарушения Поставщиком какого-либо обязательства, предусмотренного пунктом подпунктом 13.20.3 Договора.

13.20.5. Ввод Санкционных мер против Поставщика и/или Покупателя, а также Российской Федерации не является:

- обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика;

- основанием для изменения Поставщиком сроков исполнения принятых на себя обязательств по Договору;

- основанием для уменьшения размера или освобождения Поставщика от ответственности, предусмотренной по Договору.

В случае невозможности выполнения Поставщиком обязательств по Договору вследствие Санкционных мер, Поставщик уплачивает Покупателю на основании письменного требования последнего в сроки, указанные в таком требовании, штраф в размере 5 (пяти) % от общей цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора. Такой штраф не носит зачетного или исключительного характера.

13.20.6. Если после даты вступления в силу Договора, Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки или другими странами, международными органами или организациями будут объявлены, одобрены или приняты законы, постановления, поправки в отношении экспортного контроля и санкций применительно к России (Санкционные меры), а также в отношении самого Поставщика или Покупателя, в результате чего исполнение Договора станет невозможным или обременительным, Стороны должны в течение 10 рабочих дней с даты наступления событий, квалифицируемых как Санкционные меры (далее - Льготный период) выработать пути урегулирования такой ситуации и провести переговоры об изменении условий Договора (при необходимости).

Исполнение Договора может быть сочтено обременительным, если это потребует значительного необоснованного или чрезмерного увеличения затрат и (или) сроков исполнения обязательств по Договору и (или) сделает исполнение обязательств по Договору.

13.20.7. Если Санкционные меры вступят в силу, Поставщик не позднее сроков, предусмотренных подпунктом 13.20.3 с даты наступления событий, квалифицируемых как Санкционные меры, приостанавливает дальнейшее производство (закупки, транспортировку, страхование, таможенное оформление) Товара и уведомляет об этом Покупателя.

При этом, Поставщик обезопасит и оградит Покупателя от любых претензий, судебных разбирательств, исков, штрафов, убытков и ущерба, вытекающих из или относящихся к Санкционным мерам.

13.20.8. Если в течение Льготного периода, Стороны не договорятся о дальнейшем порядке исполнения обязательств по Договору, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, путем направления уведомления об одностороннем отказе от Договора без возмещения каких-либо убытков, ущерба и/или расходов Поставщика.

Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

• Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение 1 – Спецификация.

Приложение 2 – Техническое задание.

Приложение 3 – Акт сверки взаиморасчетов (форма).

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ 716/________-Д от «______» _________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки Товара: поставка с доставкой до склада Покупателя;

Особые требования к Товару: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору). Транспортные расходы и прочие расходы включаются в стоимость Товара;

Срок поставки Товара: В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Реквизиты для оформления счетов-фактур и грузополучатель:

Филиал АО «Росатом Возобновляемая энергия» в г. Волгодонск▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, город Волгодонск, шоссе Жуковское, здание 10.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ 716/________-Д от «______» _________2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка двухкомпонентного эпоксидного компаунда

*- в отдельном файле

Приложение № 3 к Договору

№ 716/________-Д от «______» _________2025 г.

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________________________________________________________________________

СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА ФОРМА:

- Посмотреть таблицу с данными