Тендер - поставка двуокиси углерода (углекислоты) в баллоне №298101713

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
проект_договора_углекислота

Контракт №

на поставку товара

г. Киров « » ___________2025г.

________________именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора __________________ , действующего на основании _______________, с одной стороны, и

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская городская больница №5», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Печенкина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны»,

в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

заключили настоящий контракт о нижеследующем,

извещение запроса доставки

1.Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется передать Заказчику Двуокись углерода (Углекислоту) в баллоне , именуемые в дальнейшем «товар», а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Ассортимент, количество, цена за единицу товара, технические характеристики товара, наименование страны происхождения товара, производителя товара определяются в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1).

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически принятого по количеству, ассортименту и качеству товара. Заказчик предоставляет Поставщику собственный баллон для заправки углекислотой .

2.2. Цена контракта включает исключительно все расходы Поставщика: стоимость товара, страхования, расходы по хранению, погрузке, доставке и разгрузке, все виды установленных налогов, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта, включая расходы по гарантийным обязательствам Поставщика.

2.3. Цена за единицу товара по настоящему Контракту определена в Спецификации.

2.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.5. Цена настоящего Контракта: ( ________________ ) рублей 00 коп. без НДС (НДС 20%).

2.6. Оплата товара производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 ( семи) рабочих дней со дня приемки товара Заказчиком, на основании счета-фактуры (счета) Поставщика с приложением первичных документов (товарных накладных, универсальных передаточных документов), документов, подтверждающих качество товара, при отсутствии у Заказчика претензий по ассортименту, количеству и качеству товара.

2.7. Передача и оплата товара осуществляется по ценам, установленным в настоящем Контракте.

2.8. В течение 20 ( двадцати) рабочих дней с момента получения товара Заказчик проверяет товар на соответствие количества, качества товара, принимает товар, производит оплату в соответствии с п.2.7. контракта, либо направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки товара в письменной форме посредством факсимильной, электронной или иной связи.

2.9. Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Условия и порядок поставки

3.1. Срок поставки: в течение 5 ( пяти ) рабочих дней с момента заключения контракта.

Поставка товара, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Заказчика со склада, находящегося в черте м.о. город Киров.

3.2. Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке, разгрузке товара у Покупателя и хранении товара у Заказчика.

3.3. Маркировка каждой упаковки Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска, номер регистрационного удостоверения и гарантийный срок службы на русском языке. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара

3.4. С доставляемым Товаром Поставщик обязан предоставить сопроводительные документы: документы, подтверждающие соответствие товара требованиям ГОСТа и действующего законодательства РФ, а также подписанные в установленном порядке товарно-транспортные накладные, товарные накладные и (счета)счета-фактуры, универсальные передаточные документы. В случаях несоответствия товара предъявляемым требованиям Заказчик имеет право отказаться от приемки товара

3.5. В случае выявления недостачи, недостатков, несоответствия товара требованиям, установленным контрактом, Заказчик:

- приостанавливает приемку товара;

- обеспечивает сохранность товара;

- в срок не более одного рабочего дня с момента выявления недостатков, несоответствий и (или) недостачи товара направляет уведомление о вызове Поставщика для участия в продолжении приемки и составления акта в письменной форме посредством факсимильной, электронной или иной связи с последующим направлением оригинала уведомления Поставщику.

3.6. Поставщик не позднее, чем на следующий день после получения уведомления о вызове Представителя Поставщика обязан обеспечить явку своего представителя в срок, установленный в уведомлении Заказчика, либо сообщить о согласии на продолжение приемки товара без участия представителя Поставщика.

В случае неявки Поставщика в срок, установленный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку товара и составляет акт приемки товара в одностороннем порядке, с указанием выявленных несоответствий или недостатков, который подлежит подписанию Сторонами.

3.7. Право собственности, а также риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику в момент подписания акта сдачи – приема товара и товарно-транспортных накладных.

4. Качество и гарантии

4.1. Товар должен быть зарегистрирован в установленном законодательством порядке. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров, требованиям безопасности жизни и здоровья.

4.2. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику на поставляемый товар документацию, подтверждающую соответствие качества товара требованиям законодательства РФ: копии регистрационных удостоверений, копии сертификата соответствия или декларации о соответствии; инструкции по применению товара на русском языке, иные документы, подтверждающие качество товара.

4.3.Поставка товара осуществляется в таре (упаковке), соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.4. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности должен составлять не менее 50 % от установленного (указанного на упаковке) Производителем.

Объем предоставления гарантий качества: на весь объем поставленного товара.

Момент наступления гарантийных обязательств: с момента поступления товара к Заказчику

4.5. В случае выявления в процессе приемки-передачи некачественного, не соответствующего требованиям контракта Товара, Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика. В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока, Поставщик обязан заменить товар на качественный в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика, либо вернуть деньги за некачественный товар.

Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами и за счет Поставщика.

4.6.При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана в письменной форме известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента их наступления.

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, изменённой на сумму, пропорциональному объему обязательств, в предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в сумме, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30 августа 2017г. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

5.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. В случае просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

5.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

5.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом, определенного в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в размере 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.5. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного пунктом 6.3.6. Контракта, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в сумме 1000 рублей,

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.8. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, установленных Контрактом.

5.9. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, необходимых для оплаты Товара или заполненных с нарушениями, Заказчик не несет ответственность, установленную Контрактом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате Товара.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана в письменной форме известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента их наступления

5.11. В течение 20 календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего контракта и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

5.12. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта по истечении срока, указанного в письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, который принят Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом;

6.1.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара;

6.1.3. отказаться от приемки товара, не соответствующего документам о качестве, условиям настоящего Контракта;

6.1.4.осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика;

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. принять поставленный товар, соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, и оплатить этот товар на указанных в нем условиях;

6.2.2. отказаться от приемки некачественного товара, а также товара, не соответствующего условиям контракта; своевременно, в установленном контрактом порядке, уведомлять Поставщика о недостатках товара, обнаруженного в ходе его поставки или приемки, о нарушениях условий контракта

6.3. Поставщик обязан:

6.3.1. поставить товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

6.3.2. передать товар, свободный от любых прав третьих лиц;

6.3.3. по факту поставки товара предоставить Заказчику документы на оплату поставленного товара, в том числе товарную накладную и счет (счет-фактуру), универсальный передаточный документ, а также документы о качестве поставленного товара.

6.3.4. заменить товар ненадлежащего качества в течение 3(трех) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика, в том числе и в течение гарантийного срока, нести расходы, связанные с устранением недостатков, заменой некачественного товара, возместить Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы некачественного товара.

6.3.5. соответствовать в течение срока действия настоящего Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере.

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленной и принятой Заказчиком продукции;

6.4.2. в ходе исполнения настоящего Контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком и/или Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, сторона направляет другой стороне требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

7.3. Не урегулированные Сторонами споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

8. Особые условия

8.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, стороны обязуются руководствоваться действующим на момент заключения контракта законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения наименования, юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов, сторона обязана сообщить об этом другой стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Контракта во внесудебном порядке допускается в случае нарушения условий контракта по основаниям, предусмотренным контрактом.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта при систематическом нарушении со стороны Поставщика сроков поставки товара и при несоответствии качественных и технических характеристик товара требованиям спецификации к данному контракту, иных условий контракта. Под систематическим нарушением понимается нарушение Поставщиком условий контракта более одного раза в течение срока действия контракта, каждое из которых в отдельности не соответствует условиям настоящего Контракта.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

8.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

8.6.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.9. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме посредством электронной, факсимильной и иной связью, с последующим предоставлением оригинала по почтовому адресу, указанному в контракте. Не полученная (возвращенная) корреспонденция, направленная по указанному в Контракте адресу, считается полученной, а уведомление одной стороны к другой соответственно состоявшимся.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2025 г., а в части исполнения обязательств – полного их исполнения Сторонами.

9.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10. Юридические адреса и реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №______________ от

«___» _________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными