Тендер - Поставка двуокиси углерода (углекислота) в баллонах №319305586

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть86 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):603093, г.Н.Новгород, ул.Родионова 190
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.12.2025 по 08.12.2025Место предоставления документации: В соответствии с требованиями документацииПорядок предоставления документации: В соответствии с требованиями документацииОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:08.12.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):08.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок: В соответствии с требованиями документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Н.Новгород, ул.Родионова 190Дата подведения итогов:09.12.2025Порядок подведения итогов: В соответствии с требованиями документации ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭМ-25_Приложение_№1_ООЗ_(Техничское_задание)

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: Поставка двуокиси углерода (углекислота) в баллонах.

2. Описание объекта закупки:

ОКПД2: 20.11.12.110

- Посмотреть таблицу с данными

2.2. Условия поставки товара:

- Поставщик поставляет Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, в том числе при погрузочно-разгрузочных работах, а также при хранении в складском помещении.

- Качество и безопасность поставляемого Товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам и при поставке должны быть подтверждены документально.

- Доставка товара осуществляется Поставщиком специализированным транспортом за свой счет собственными силами (собственным транспортом или с привлечением специализированной организации). Поставщик обеспечивает доставку товара до склада Заказчика с осуществлением погрузочно-разгрузочных работ собственными силами, за свой счет.

Баллоны являются обменной многооборотной тарой.

Баллоны окрашены в соответствующий цвет и имеют соответствующую маркировку.

Поставка товара осуществляется путем обмена пустых баллонов Заказчика на заправленные баллоны Поставщика.

Каждый баллон должен сопровождаться паспортом, удостоверяющим качество продукта.

- Поставщик обязан при поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы: копии документов, удостоверяющих качество Товара (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, паспорт завода-изготовителя).

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и других действующих нормативных документов.

2.3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги (ТРУ) и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (устанавливаются заказчиком при необходимости):

Гарантия качества устанавливается в объёме, предусмотренном производителем товара. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 6 месяцев.

3. Место поставки товара*:

Стационар № 1, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190.

Стационар № 2, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 1.

Стационар № 3 Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, д.39.

* При формировании отгрузочных документов по каждому адресу формируется отдельный документ, в графе Грузополучатель указывается наименование заказчика ГАУЗ НО «НИИКО «НОКОД» и адрес доставки.

4. Срок поставки товара: с 01.01.2026 по 31.12.2026 года включительно по заявкам Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Заявки. Будние дни с 09:00 до 15:00, обед с 12:00 до 12:30.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭМ-25_Приложение_№3_НМЦД_углекислота - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭМ-25_Уведомление_эл.маг

Государственное автономное учреждение здравоохранения

Нижегородской области «Научно-исследовательский институт клинической онкологии «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» (ГАУЗ НО «НИИКО «НОКОД»)

«УТВЕРЖДАЮ»:

Заместитель главного врача по общим вопросам

ГАУЗ НО «НИИКО «НОКОД»

________________ А.А. Шахов

«__» декабря 2025 года

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА

на поставку двуокиси углерода (углекислота) в баллонах

Участниками могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к уведомлению о проведении

закупки с использованием электронного магазина

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

В отдельном файле «Техническое задание»

Приложение №2

к уведомлению о проведении

закупки с использованием электронного магазина

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

В отдельном файле «Проект договора»

Приложение №3

к уведомлению о проведении

закупки с использованием электронного магазина

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

В отдельном файле «Обоснование НМЦ»

Приложение №4

к уведомлению о проведении

закупки с использованием электронного магазина

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ

«_____»___________ 2025 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА

Изучив уведомление о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на:________________.

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных документацией о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе документации о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

Информация о поставляемом Товаре:

Не должно быть противоречий в расчетах при сложении цен по каждой позиции в общую стоимость!

- Посмотреть таблицу с данными

*Столбец «Наименование характеристики» изменению не подлежит

** В столбце «Значение характеристики» участник закупки указывает четко значения показателей предлагаемого к поставке товара, не допускается использование слов: «не менее», «не более», «не ниже», «от», «до» и т.п.

Общая стоимость: _____ рублей ____копеек (суммарная цена цифрами и прописью), с учетом НДС - __% / НДС не ___________________ облагается (согласно ставкам, предусмотренным законодательством Российской Федерации/ не предусмотрен).

Цена Договора включает в себя стоимость Товара и все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, доставку до места поставки, погрузку-разгрузку, страхование, расходы по конвертации и сертификации, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если к организации не применена упрощённая система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.

________________________ _________________________

(Ф.И.О.) (подпись) М.П. (при наличии)

Анкета участника (рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

________________________ _________________________

(Ф.И.О.) (подпись) М.П. (при наличии)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭМ-25_Приложение_№2_Проект_договора - Посмотреть таблицу с данными

г. Нижний Новгород «____» __________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Научно-исследовательский институт клинической онкологии «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» (сокращеное наименование – ГАУЗ НО «НИИКО «НОКОД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главного врача по общим вопросам Шахова Алексея Андреевича, действующего на основании доверенности от 30.07.2025 г. № 30-02, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам закупки (извещение №_______________________________), на основании протокола подведения итогов от ________________ № _____________________________, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку двуокиси углерода (углекислота) в баллонах (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара, цена за единицу и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору), технические показатели – Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора
1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства в месте доставки по адресам*:
- Стационар №1 ГАУЗ НО «НИИКО «НОКОД», г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.190;
- Стационар №2 ГАУЗ НО «НИИКО «НОКОД», г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д.1;
- Стационар №3 ГАУЗ НО «НИИКО «НОКОД», Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д.39.
* При формировании отгрузочных документов по каждому адресу формируется отдельный документ, в графе Грузополучатель указывается наименование заказчика ГАУЗ НО «НИИКО «НОКОД» и адрес доставки.

Порядок поставки и оплаты Товара

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет _______________ (___________________) рублей _ копеек, включая НДС _____ руб. (_____)_____ коп. (если НДС не облагается, указать основание. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара и все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на упаковку, доставку до места поставки, погрузку-разгрузку, страхование, расходы по конвертации и сертификации, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если к организации не применена упрощённая система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением заказчика о закупке товаров, работ, услуг и настоящим Договором.

2.3. Поставка Товара производится с 01.01.2026г. по 31.12.2026 г. включительно по заявкам Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Завки. Будние дни с 09:00 до 15:00, обед с 12:00 до 12:30.

2.4. С каждой партией Товара Поставщик обязан представить Заказчику подписанную со своей стороны следующую товарно-сопроводительную документацию*:

Счет /счет-фактуру (при наличии);

Товарную накладную/УПД;

а также документы, подтверждающие качество товара:

- копии сертификатов соответствия РФ или деклараций о соответствии (при наличии).

* В УПД в графе «Грузополучатель и его адрес» указывается конкретный адрес поставки товара, в графе «Адрес» указывается юридический адрес Заказчика.

В случае предоставления товарной накладной в графе «Адрес поставки» указывается конкретный адрес поставки товара.

Документы по Договору должны быть оформлены в четком соответствии со Спецификацией: наименование, единица измерения, количество и иное.

Во всех документах должны быть указаны номер и дата Договора.

2.5. Условия поставки товара:

2.5.1. Поставщик своими силами осуществляет доставку товара на территорию Заказчика;

2.5.2. Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений, погрузке-разгрузке и хранении в складском помещении;

2.5.3. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать предусмотренным по нему стандартам и при поставке быть подтверждены документально;

2.5.6. Поставщик обязан поставить товар по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки.

2.5.7. Доставка, погрузка-разгрузка, перенос в помещение, указанное Заказчиком (склад) осуществляется собственными силами Поставщика и за его счет.

2.6. Авансирование не предусмотрено. Оплата по Договору осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты приемки товаров после представления Заказчику, подписанных с обеих сторон, оформленных надлежащим образом оригиналов** следующих документов:

счета/счета-фактуры (при наличии);

товарной накладной/универсального передаточного документа (УПД).

В случае отсутствия какого-либо документа, предоставления документов, оформленных в нарушение требований п.2.4, срок оплаты будет исчисляться с момента получения последнего недостающего/корректного документа.

** термин «оригинал» подразумевает под собой документ, подписанный лично уполномоченным лицом с оттиском печати организации/учреждения или документ, оформленный с применением ЭЦП уполномоченных лиц.

2.7. Поставщик может заблаговременно, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты поставки, предоставляет проекты документов, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, на электронный адрес Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.9. Источник финансирования: Средства автономного учреждения

3.Условия поставки Товара

3.1. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик обязан передать Заказчику документы в соответствии с п.2.4 договора и документы, подтверждающие качество Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.1. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.1.2. После проведения проверки Заказчиком, в соответствии с п.3.1.1., по согласованию с Заказчиком Поставщик оказывает услуги по замене (установке) Товара (при необходимости).

3.2. Приемка Товара осуществляется уполномоченными на то представителями Заказчика на основании документов в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора.

3.3. Приемка Товара не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней с момента его поставки, в тот же срок подписываются документы о приемке.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик может провести экспертизу Товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Оплата расходов на проведение экспертизы осуществляется за счет средств Заказчика.

Заказчик не принимает Товара не соответствующее требованиям Спецификации и иным условиям Договора, требованиям к сопроводительной документации.

3.4. При обнаружении несоответствия Товара по количеству, расхождений по качеству, ассортименту и (или) комплектности, несоответствия тары и (или) упаковки установленным требованиям, при установлении факта отсутствия сопроводительных документов на Товар, документов, удостоверяющих качество Товара, несоответствия маркировки, тары и (или) упаковки, целостности тары и (или) упаковки поставляемого Товара, установленным требованиям, выявлении дефектов должностное лицо при приемке Товара обязано документально зафиксировать данный факт путем составления акта рекламаций.

Акт составляется должностным лицом при приемке Товара и в день составления передается Заказчиком Поставщику для устранения выявленных несоответствий.

Акт считается надлежаще отправленным Заказчиком, если он отправлен по адресу электронной почты, указанному в реквизитах Поставщика, в соответствии с п.11 настоящего Договора.

3.5. Срок удовлетворения рекламаций поставщиком со дня составления акта рекламаций не может превышать двух рабочих дней (для поставщиков, находящихся в Нижегородской области) и пяти рабочих дней (для иногородних поставщиков).

Излишне поставленный Товар, Товар, несоответствующий по качеству, ассортименту и (или) комплектности требованиям, установленным в Договоре, приемке не подлежит. Поставщик обязуется забрать такой Товар своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок. В случае нарушения сроков забора Товара Поставщиком, Заказчик не несет рисков случайной гибели Товара, ухудшения потребительских свойств Товара и сохранность Товара.

3.6. При поступлении от Поставщика письменного мотивированного отказа в удовлетворении требований в целом или частично с приложением актов (заключений) независимой экспертной организации (эксперта) должностное лицо Заказчика обязано рассмотреть представленные документы и в случае согласия с ними в срок не позднее двух рабочих дней со дня передачи поставщиком таких документов составить и подписать документы о приемке Товара.

В случае несогласия с поставщиком, заказчик руководствуется нормами законодательства.

3.7. На время рассмотрения Поставщиком акта рекламаций Заказчик обеспечивает хранение поставленного Товара.

4. Сроки годности Товаров и гарантии качества.

4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 6 месяцев на момент поставки.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

5.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.4.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.5.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости фактически поставленного с просрочкой товара (оказанной услуги, выполненной работы) и рассчитывается по формуле: П = 1/300 * ключевая ставка (в %) * количество дней просрочки * стоимость фактически поставленного с просрочкой товара (оказанной услуги, выполненной работы).

5.7.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% процента цены неисполненных обязательств.

5.6.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6. Обеспечение исполнения Договора

6.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.

7. Срок действия Договора.

Изменение условий договора. Основания и порядок расторжения Договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

7.2. Настоящий договор изменяется в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этого договора, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Положением о закупке Заказчика.

7.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением Заказчика о закупке товаров, работ, услуг.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора на любом этапе его исполнения в предусмотренных гражданским законодательством и (или) договорам случаях, в том числе, в случае:

1) неисполнения (ненадлежащего исполнения) и (или) неоднократного нарушения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе:

- поставщиком допущены неоднократные нарушения условий договора и (или) неисполнения письменных указаний Заказчика, направленных поставщику.

2) если поставщик представил недостоверную информацию, что позволило ему стать победителем закупки и заключить договор, а равно уклоняется от подтверждения достоверности такой информации в ходе исполнения договора;

3) если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют (перестали соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям, предъявляемым к участникам закупки и (или) поставляемому товару.

7.5. При исполнении договора по соглашению сторон допускается изменение следующих условий, предусмотренных договором:

1) изменение количества, объема закупаемой продукции,

а) при уменьшении по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, с соответствующим изменением цены договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара;

б) при увеличении по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, но не более чем на десять процентов от общей стоимости предусмотренного таким договором количества поставляемого товара. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

в) при увеличении по инициативе Заказчика количества поставляемого товара, по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, но не более чем на тридцать процентов от общей стоимости предусмотренного договором объема товаров. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2) изменение сроков исполнения обязательств по договору в случае, если при исполнении договора возникли обстоятельства непреодолимой силы;

3) снижении цены договора и (или) цены единицы товара, без изменения предусмотренного количества товара и иных условий договора;

4) изменения, ведущие к улучшению условий договора (в том числе условий (графика) поставки товара, условий оплаты для Заказчика по сравнению с условиями заключенного договора, и не ухудшающие экономическую эффективность закупки;

5) предложен товар с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным при заключении договора, без изменения цены договора;

6) предложен товар с аналогичными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным при заключении договора, без изменения цены договора;

7) необходимость изменения договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

8) при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на товар, используемый в ходе исполнения договора;

9) изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

10) изменение иных условий договора.

7.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.7. Если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, в отношении которого установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, при исполнении договора не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар.

7.8. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

7.9. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из стороны от исполнения настоящего Договора, в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не более 5 (пяти) рабочих дней. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения.

8.2. Стороны согласовали возможность передачи гражданско-правовых споров, возникающих в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, на разрешение в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) в г. Нижний Новгород), при наличии альтернативного выбора истца по обращению за защитой своих прав в Арбитражный суд Нижегородской области.

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми подписями, уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Все дополнения и изменения к Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Договоре, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Стороны согласовали обмен документами в электронном виде.

9.4. Стороны признают надлежащим подписание Договора, дополнительных соглашений к нему, актов, первичных учетных документов путем применения усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Электронные документы, заверенные КЭП, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признаются юридически эквивалентными документам на бумажных носителях, заверенными соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

9.5. В случае невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными КЭП Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и оттиском печати.

9.6. В случае изменения у одной из Сторон своего фактического местонахождения, почтового адреса, руководителя, иных контактных данных, указанных в тексте Договора, такая Сторона обязана информировать об этом другую Сторону Уведомлением о смене контактных данных заблаговременно, но не позднее дня вступления таких изменений в силу.

9.7. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов такая Сторона обязана информировать об этом другую Сторону Уведомлением о смене банковских реквизитов до вступления изменений в силу.

9.8. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.

9.9. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

9.10. Во всем, что не урегулировано положениями Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации и Положения заказчика о закупке товаров, работ, услуг.

9.11 Все, указанные в Договоре приложения, являются его неотъемлемой частью.

9.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

9.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

9.14. Если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, в отношении которого установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, при исполнении договора не допускается замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар. Если договор заключен с российским лицом и установлены запрет, ограничение, преимущество, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, не допускается перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.

Каналы уведомления исполнителя о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: __________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, официальный сайт nnood.ru.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Договора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

10.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Договора.

10.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем, либо судебном порядке.

Приложения к договору:

Приложение № 1: Спецификация

Приложение № 2: Техническое задание.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № от «____» __________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № ____ от «____» __________2025 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- Посмотреть таблицу с данными