Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №317171119

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая,1 стр.6 - аптека ОГАУЗ «ТФМЦ»
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.11.2025 по 12.11.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_договора_дез_ср-ва_2_700_435,00_ЗМО_СМПxx

Проект

ДОГОВОР № ________

на поставку дезинфицирующих средств

г. Томск « ____ » ________________ 2025 год

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» (далее – «Заказчик»), в лице __________________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании подпункта 2 пункта 223 Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета № 45 от 06.05.2025 г, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства (далее по тексту – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар, оплатить его в порядке и на условиях Договора.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), характеристики Товара, наименование страны происхождения Товара, количество Товара, единица измерения Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет___ (________) рублей ___ копеек [, в том числе НДС – ____, ] [1] [, НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ] [2] и включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора в соответствии с условиями Договора, в том числе:

• • стоимость Товара;
  • стоимость доставки (перевозки) Товара до места поставки, включая расходы на погрузку-разгрузку Товара;
  • расходы на хранение, страхование, налоги, таможенные пошлины сборы и другие обязательные платежи;
  • стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара;
  • все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа или иного аналогичного по содержанию документа – далее товарная накладная) без замечаний на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры (для плательщиков НДС). На всех документах, перечисленных выше, обязательно должны быть указаны номер и дата Договора.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в п.1.1. Договора, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая, д.1, стр. 6 - аптека ОГАУЗ «ТФМЦ». тел: 8-(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.3. Срок поставки Товара: до 10.11.2026 г партиями, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком. Прием Товара осуществляется Заказчиком в рабочие дни с 09:00 до 15:00 часов по местному времени. Отгрузка Товара должна производиться силами и средствами Поставщика. Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида Товара

3.4. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче Товара обязан предоставить Заказчику следующие документы:

• товарную накладную;
• счет и счет-фактуру (УПД) (для плательщиков НДС),

а также документы по качеству Товара:

- копии сертификата соответствия/декларации о соответствии на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

-копии санитарно-эпидемиологических заключений на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

- копии свидетельства о гос. регистрации на дез. средства;

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным. При этом Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 6.4. Договора, а Товар не подлежит приемке до момента исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора.

3.5. Обязательства Поставщика, предусмотренные п. 1.1. Договора, считаются выполненными с даты передачи Заказчику Товара, передачи в полном объеме документов, указанных в п. 3.4. Договора, подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний.

3.6. Право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и/или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний.

3.7. Поставщик обязан в кратчайший срок по запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств.

КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА.

Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

Весь Товар, подлежащий поставке, должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и иметь свидетельства о государственной регистрации. Требование установлено Приказом Минздрава РФ от 10 ноября 2002 г. № 344 «О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей»; решением Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе (в ред. решений Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 341, от 20.09.2010 № 383, от 14.10.2010 № 432, от 18.11.2010 № 456; Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

4.3. Товар должен быть новым, свободным от любых притязаний третьи лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

4.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к применению.

Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.

4.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

4.6. Товар должен отгружаться поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту его поставки остаточный срок годности составлял не менее 10 месяцев

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1 Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в срок, установленный п.3.3. Договора по адресу доставки, указанному в п. 3.2. Договора.

5.2 Разгрузка Товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие сведений, указанных в спецификации (Приложении №1 настоящего Договора), сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, ассортименту, количеству, комплектации Товара, сроку поставки Товара, а также соблюдение требований к маркировке, таре и упаковке, иных требований, предъявляемых к товарам подобного рода. В случае выявления недостачи или (и) несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего Договора и заявке Заказчика, Заказчик приостанавливает дальнейшую приёмку Товара и составляет акт за подписями лиц, производивших приёмку Товара, в котором указывает Товар и характер выявленных при приёмке дефектов.

• При обнаружении некачественного или некомплектного Товара, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Некачественный, некомплектный Товар считается не поставленным.
• Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней с момента составления указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счёт.
• По окончании приемки Товара Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней подписывает товарную накладную либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.
• Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара. При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 2 рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества). Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.
• По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются сопоставимым или улучшенным по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней учетной ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 2,5 % от цены Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по день фактического исполнения обязательства (включительно), и устанавливается Договором в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств по Договору за каждый день просрочки.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 10% от цены Договора

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, выполнение работы, оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре, при этом, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ и пунктом 1 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», запрещается замена товара на происходящий из иностранного государства товар, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

8.2. По соглашению сторон может быть внесены изменения в Договор, если эти изменения не повлияют на условия, имевшие существенное значение для определения цены Договора.

8.3. Перемена Поставщика по Договору не допускается, за исключением, если новый Поставщик является правопреемником поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с условиями настоящего Договора и гражданским законодательством.

8.5. Основания для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора:

- Поставщик поставил товары ненадлежащего качества в назначенный Заказчиком срок не устранил нарушения;

- неоднократного (два или более раза) или существенного нарушения срока поставки товара. Существенным признается срок, в два раза превышающий срок, установленный Договором;

- непредставления документов или копий документов, предусмотренных Договором

8.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить следующие условия Договора:

8.6.1. предусмотренное Договором количество Товара. При увеличении количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить первоначальную цену Договора пропорционально увеличиваемому количеству Товара исходя из стоимости Товара, указанной в Договоре. При уменьшении количества Товара Стороны обязаны снизить первоначальную цену Договора пропорционально уменьшаемому количеству Товара исходя из стоимости Товара, указанной в Договоре;

8.6.2. сроки исполнения Договора, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;

8.6.3. цену Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.

8.7. Изменения условий Договора допускается путем подписания Сторонами письменного соглашения с заблаговременным уведомлением об этом другой Стороны Договора, путем направления уведомления с приложением проекта соглашения об изменении таких условий

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

9.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 30.11.2026, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

9.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как-то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.10.1. Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 10.3. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не должны выплачивать, предлагать выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на их действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении антикоррупционных положений она должна письменно уведомить об этом другую Сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации. В письменном уведомлении Сторона Договора обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных положений контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае выявления коррупционного нарушения (невоздержание одной из Сторон Договора от запрещенных действий либо неполучение второй Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет), пострадавшая Сторона Договора вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Договора, что влечёт его автоматическое расторжение полностью либо в части с момента получения другой Стороной уведомления об этом. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков, вызванных односторонним расторжением Договора по вине другой стороны.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение 1 – Спецификация.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору № ________ от «______» ___________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Указанное условие включается в Договор в случае, если участник является плательщиком НДС. ↑

Указанное условие включается в Договор в случае, если участник не является плательщиком НДС. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии). ↑

Документация_дез_ср-ва_ЗМО_СМП

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-экономического отдела

областного государственного автономного

учреждения здравоохранения «ТФМЦ»

__________________ /Ж.В. Крицкая/

«_____» ________________ 2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о закупке у единственного поставщика в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемые формы заявок участника закупки на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме:

Для юридического лица.

Для Индивидуальных предпринимателей.

Рекомендуемая форма заявки участника закупки на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме 1 - Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма заявки участника закупки на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме 1

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о товаре при осуществлении закупки товара

- Посмотреть таблицу с данными

^ Заполняется юридическим лицом.