Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №316743852

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_цены_дез - Посмотреть таблицу с данными2.Требования_к_сод,_составу_заявки+инструкция_+преимущество

Стороны предупреждены о том, что за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ и статьей 178 УК РФ

- Посмотреть таблицу с данными

2.3.При установлении требований к значению характеристик применяются следующие слова и символы:

- Посмотреть таблицу с данными

Предоставление конкретных характеристик с использованием символов и слов, указанных в настоящем разделе инструкции, не допускается, за исключением, когда в «Инструкции по заполнению характеристик в заявке» указано, что «Значение характеристики не может изменяться участником закупки» (пример заполнения в таблице 1).

2.4. Правила заполнения заявки для показателей, которые указаны в КТРУ:

Если показатели характеристик используются Заказчиком из каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) участнику закупки следует руководствоваться настоящей инструкцией, а также следующим:

В минимальных и (или) максимальных параметрах: должно быть указание на конкретное значение характеристик.

Показатели, которые не изменяются: следует руководствоваться инструкцией указанной выше.

Показатели, указанные в диапазоне: показатели должны быть указаны, соответствующие значениям диапазона.

В случае если требование к показателю установлены как «минимальный», «min» и «максимальный», «max» показатель, то участнику закупки следует указать одно значение, соответствующее как «минимальному», «min», так и «максимальному», «max» показателю.

(Пример: Минимальный размер диагонали, дюйм, 21, Максимальный размер диагонали, дюйм, 23. Предложение участника: «Размер диагонали, дюйм, 21» или «Размер диагонали, дюйм, 22» или «Размер диагонали, дюйм, 23»).

В случае если в описании объекта закупки используются показатели из КТРУ, правила заполнения которых не установлены в настоящей инструкции, участнику закупки при заполнении заявки следует руководствоваться общепринятыми значениями и наименованиями в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, при этом заявка участника должна содержать показатели позволяющие сделать вывод о функциональных, технических и качественных характеристиках предлагаемого к поставке товара и его соответствии требованиям заказчика.

Таблица 1

если описанием объекта закупки предусмотрено:

- Посмотреть таблицу с данными

то участник должен указать в заявке:

- Посмотреть таблицу с данными

если описанием объекта закупки предусмотрено:

- Посмотреть таблицу с данными

то участник должен указать в заявке:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 31.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000055

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Свердловская, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Мира, стр. 22, склад, цокольный этаж

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44 ФЗ

Объем привлечения: 50.00%

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Поставщик обязан Нести все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения. Поставщик обязуется своими силами и за счет собственных средств произвести замену Товара ненадлежащего качества или восстановить количество (комплектность) Товара в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком претензии Поставщику

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

1. Срок годности средства должен составлять не менее 6 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Срок годности средства после вскрытия упаковки должен составлять не менее 24 месяцев. 2. Срок годности средства не менее 3 лет, эффективность рабочих растворов не менее 10 суток.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование цены дез

Проект контракта

1 3.Условия контракта, сформированные без использования ЕИС

Описание объекта закупки

Документы не прикреплены

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 2.Требования к сод, составу заявки+инструкция +преимущество

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 3.Условия_контракта,_сформированные_без_использования_ЕИС

Условия контракта, сформированные без использования ЕИС,
являющиеся неотъемлемой частью электронного контракта,
сформированного с использованием ЕИС

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику:

дезинфицирующие средства

(далее - Товар) в соответствии с п. 3 электронного контракта, сформированного с использованием ЕИС (Предмет контракта) по наименованию и количеству согласно п. 3.1. электронного контракта (Объект закупки).

Поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам объекта закупки, указанным в п. 3.1. электронного контракта (Объект закупки).

Заказчик (или уполномоченное им лицо) обязуется принять Товар и обеспечить его оплату. Поставка Товара должна быть осуществлена Поставщиком строго к сроку указанному в п. 4.1. Контракта в связи с необходимостью его использования в деятельности Заказчика.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (при наличии такого указания), а также для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (Товаром, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит.

1.6. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику на бумажном носителе в оригинале документы, свидетельствующие о соответствии Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

1.7. Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

1.8. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги (п. 4.3. электронного контракта.

1.9. При исполнении Контракта замена Товара, в отношении которого извещением о закупке был установлен запрет, предусмотренный пп. "а" п. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, на Товар, происходящий из иностранного государства, не допускается.

1.10. При исполнении Контракта замена Товара, в отношении которого извещением о закупке было установлено ограничение, предусмотренное пп. "б" п. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, на происходящий из иностранного государства товар, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения, не допускается.

1.11. При исполнении Контракта замена Товара, в отношении которого извещением о закупке установлено преимущество, предусмотренное пп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ в отношении товара российского происхождения, допускается замена товара (с учетом особенностей, предусмотренных частью 7 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ) исключительно на товар российского происхождения, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения.

2. Цена товара, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных Федеральным законом о Контрактной системе.

2.2. Цена Контракта указана в п. 5.2. электронного контракта (Цена контракта), размер аванса в соответствии с п. 5.3. электронного контракта (Порядок расчетов).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества и включают в себя:

- все подлежащие к уплате налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством;

- цену поставляемого Товара;

- транспортные расходы по его доставке по адресу, определенному в п. 1.8. Контракта;

- стоимость погрузо-разгрузочных работ;

- транспортные расходы и иные расходы с исполнением настоящего Контракта;

- стоимость проведения испытаний Товара, проведенных независимой экспертной организацией;

- иные расходы Поставщика связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту.

2.4. Порядок оплаты по Контракту:

2.4.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 5.6. электронного контракта (Реквизиты счета поставщика). В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета сообщить об этом Заказчику в порядке установленном ч. 16 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О Контрактной системе…», указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в п. 5.6. электронного контракта счет, несет Поставщик

2.4.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (средства субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания).

2.4.4. Расчет осуществляется по факту поставки и приемки Товара, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.13 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, но не позднее, чем за один рабочий день до окончания финансового года.

2.5. Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика указанного в п. 5.5. электронного контракта (Реквизиты счета заказчика).

2.6. Товар, поставленный с изменением или отклонением от условий Контракта и приложений к нему, не оформленными в установленном Контрактом и (или) действующим законодательством порядке, оплате не подлежит.

2.7. В случае если настоящий Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма Контракта, подлежащая оплате, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар.

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых Товаров в соответствии с пунктом 12.3 Контракта.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. По соглашению с Поставщиком снизить цену Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом о Контрактной системе;

3.2.2. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3.2.3. После получения извещения Поставщика (п. 3.3.2. настоящего Контракта) подготовить свои помещения для приема Товара;

3.2.4. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;

3.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) поставщик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о Контрактной системе).

б) при определении Поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в абзаце, а) подпункта 3.2.5 Контракта, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Товар соответствующий п. 3.1. электронного контракта (Объект закупки) и условиям настоящего Контракта;

3.3.2. Известить ответственного исполнителя Заказчика по номеру телефона, указанному п.4.2. настоящего Контракта, о готовности Товара к отгрузке (передаче) и намерении осуществить поставку Товара;

3.3.3. Нести все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения. Поставщик обязуется своими силами и за счет собственных средств произвести замену Товара ненадлежащего качества или восстановить количество (комплектность) Товара в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком претензии Поставщику;

Требования к гарантии качества Товара, сроку, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества, информация о требованиях к гарантийному обслуживанию, требования к гарантии производителя, к расходам на эксплуатацию указаны в п. 4.4. электронного контракта (Требования к гарантии качества товара, работы, услуги).

3.3.4. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно п. 3.1. электронного контракта (Объект закупки).

3.3.5 Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта, а также в установленный Контрактом срок предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом;

3.3.6. Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта (если такое обеспечение установлено п. 4.5. электронного контракта (Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств))) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение;

3.3.7. В день поставки одновременно с Товаром передать:

- декларации, сертификаты соответствия (при наличии) и иную техническую документацию. В технической документации Поставщик указывает сведения о сертификации и нормативных документах, которым должен соответствовать Товар;

- документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям государственных стандартов, техническую документацию, в том числе инструкции по эксплуатации, ремонту и обслуживанию Товара Поставщик направляет совместно с Товаром в упаковке Товара;

3.3.8. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика;

3.3.9. Возместить расходы Заказчику на проведение внешней экспертизы, если по её результатам будет установлено, что Поставщиком поставлен Товар (часть Товара) не соответствующий условиям Контракта;

3.3.10. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме, определенном п. 4.6. электронного контракта (Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО) от цены настоящего Контракта, в случае если Поставщик, не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

3.3.11. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Поставщиком;

3.3.12. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения настоящего Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представить Заказчику документы, указанные в пункте 3.3.11. настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем;

3.3.13. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Поставщиком, выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем);

3.3.14. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем, товары, выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке.

3.3.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар;

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.4.4. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока, с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчиком устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения;

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 14 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Контракта, в Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги (п. 4.3. электронного контракта), с размещением согласно п. 1.8. настоящего Контракта.

Поставка осуществляется по рабочим дням (за исключением случаев, когда в заявке или графике предусмотрено иное), точное время поставки устанавливает Заказчик в порядке, установленном п. 4.2. Контракта.

4.2. В случае если предусмотрена поставка в течение определенного количества дней с даты заключения Контракта или по графику, Поставщик не позднее чем за три рабочих дня до даты поставки Товара должен согласовать с Заказчиком дату и время планируемой отгрузки.

Согласование даты и времени поставки с Заказчиком осуществляется по телефону.

Ответственные должностные лица Заказчика:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ахмадеев Вячеслав Мустафович,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Баталова Светлана Александровна.

5. Порядок и сроки приемки товара

5.1. Поставщик в день поставки всей партии Товара (поставка Товара по частям не допускается и оплате не подлежит), формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

5.1.1. включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о Контрактной системе, единицу измерения поставленного Товара;

5.1.2. наименование поставленного Товара;

5.1.3. наименование страны происхождения поставленного Товара;

5.1.4. информацию о количестве поставленного Товара;

5.1.5. стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

5.1.6. иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о Контрактной системе.

5.2. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (при наличии таких документов). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.3. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.3. Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

5.4.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

5.4.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке повторно.

5.7 Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.9. Стороны вправе при приемке поставленного Товара, осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до их приемки (до размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком) Заказчиком несет Поставщик.

6. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств [1]

6.1. Устанавливается в соответствии с п. 4.5. электронного контракта (Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)).

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой (штрафом, пенями).

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила) и устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 3.3.10 пункта 3.3. Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% объема привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного пп. 3.3.10 п. 3.3. Контракта в соответствии с п. 4.6. электронного контракта (Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО).

7.7. В случае представления документов, указанных в пп. 3.3.11. – 3.3.13. п. 3.3. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.5. Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

7.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.14. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе согласно п. 5.3. электронного контракта (Порядок расчетов) удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени), в отношении которых не было принято решение об их списании, одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта и находящихся на счете Заказчика;

- из независимой гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из цены Контракта, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).

7.15. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

- Посмотреть таблицу с данными

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, Сторону Контракта права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной Торгово-промышленной палаты, находящийся на территории, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат разрешению путем переговоров Сторон, а также в претензионном порядке.

Претензия (требование) направляется в порядке установленном ч. 16 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О Контрактной системе…» той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Претензия рассматривается сторонами в течение 10 календарных дней.

9.2. В случае недостижения соглашения между Сторонами, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" согласно п. 4.7. электронного контракта (Прочие условия контракта).

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно, либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, Поставщик возвращает Заказчику денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения уведомления о расторжении настоящего Контракта, направленного в порядке установленном частями 12.1 и 20.1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О Контрактной системе…»

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом, Заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от Товара.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.8. Информация о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11. Срок действия Контракта

11.1. В соответствии с п. 4.1. электронного контракта (Сроки исполнения контракта), а в части исполнения обязательств по оплате и иных обязательств, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. Прочие условия

12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон сведений, указанных в разделе 2 электронного контракта (Стороны контракта), а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней известить об этом другую Сторону в порядке установленном ч. 16 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О Контрактной системе…».

12.2. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

12.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренного Контрактом Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о Контрактной системе).

12.6. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы в порядке установленном ч. 16 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О Контрактной системе…».

12.7. Изменения оформляются путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Контракту. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.

В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается (на основании ч. 8 ст. 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). ↑