Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №313927813

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):121099, г. МоскваСмоленская набережная, д.2., корп.2 Договор_ДЭЗЫ_октябрь_2025_ФЗ223_внеб

ДОГОВОР №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Москва «09» октября 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное лечебно - профилактическое учреждение «Лечебно-оздоровительный центр Министерство Иностранных Дел Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Шабловской Тамары Александровны действующей на основании Приказа МИД РОССИИ от 07.10.2025 г. №22327, с одной стороны, и ООО «РЕСУРС МЕДИКАЛ ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Величко Анастасии Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», путем проведения закупки у единственного поставщика, протокол для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать товар по адресу, указанному в п.3.2 настоящего Договора, в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация поставляемых товаров) (далее – товар, товары).

1.2. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Договором порядке, форме и размере.

2. Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Цена Договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,30 рублей (Сто восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят шестьрублей 30 копеек),в том числе НДС 5%, в связи с применением положения п.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с изменением НДС.

Источник финансирования: Внебюджетные средства.

Заказчик оплачивает товар, поставляемый в соответствии с настоящим Договором путём перечисления Цены Договора на банковский счёт Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 12 настоящего Договора, в течение 7 (семи) дней с даты подписания товарной накладной.

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров.

2.3. Погрузочно-разгрузочные работы, транспортные услуги по доставке товаров, стоимость упаковки, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенное оформление, страхование и другие сопутствующие услуги, необходимые для поставки товара на условиях «под ключ», включены в Цену Договора.

3. Срок и место поставки

3.1. Срок поставки товара: до «31» октября 2025 г.

3.2. Поставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Смоленская набережная д. 2, корп. 2.

4. Порядок приёмки товаров

4.1. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Договору считается дата передачи товара по адресу, указанному в п.3.2 настоящего договора, что подтверждается подписанием сторонами товарно-транспортной накладной.

4.2. Право собственности и риск случайной гибели на товар переходит к Заказчику с момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара.

4.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.5. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счёт.

4.6. После передачи товара Заказчику по адресу, указанному в п. 3.2 настоящего договора Поставщик передаёт Заказчику, оригинал товарно-транспортной накладной с отметкой учреждения о получении товара и счет-фактуру.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Сообщить Заказчику точное время и дату поставки товара.

5.1.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику сертификаты, иные документы, подтверждающие качество товара и необходимые для его использования и все отчётные документы в соответствии с п. 4.6 настоящего договора не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента поставки товара в полном объёме.

5.1.4. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

5.1.5. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчику.

Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несёт Поставщик.

5.1.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества, по требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счёт оплаты товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

5.1.7. Поставщик осуществляет поставку товара собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счёт.

5.1.8. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Проконтролировать принятие товара учреждением в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг подписать товарно-транспортную накладную и передать один экземпляр Поставщику.

5.2.2. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Договора.

6.3. На поставляемый товар Поставщик даёт гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счёт проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и заключённым Договором.

7.2. В случае невыполнения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором обязательств в установленные сроки, Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты пени за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% от стоимости не поставленного товара.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтверждённых в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путём переговоров, а достигнутые договорённости оформлять в виде дополнительный соглашений, подписанных Сторонами и скреплённых печатями.

9.2. При возникновении спора в связи с исполнением настоящего Договора Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты её получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы или Арбитражный Третейский суд города Москвы.

Стороны подтверждают, что неисполненное добровольно в срок решение Арбитражного Третейского суда города Москвы подлежит принудительному исполнению в установленном законодательством порядке.

Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в кратчайшие сроки.Ответчик подтверждает достаточность трёх календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нём.

Решение третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

10. Срок действия, порядок изменения Договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в части поставки товара до 31.10.2025 г., а в части оплаты до полного его исполнения.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11. Прочие условия

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. К настоящему Договору прилагаются:

– Приложение № 1: Спецификация

– Приложение № 2: Техническое задание (технические требования)

– Приложение № 3: Форма акта приемки-передачи Товара;

Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № 1010

от «10» октября 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,30 рублей (Сто восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят шесть рублей 30 копеек), в том числе НДС 5%.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору № 1010

от «10» октября 2025г. .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Договору № 1010

от «10» октября 2025г.

ФОРМА АКТА

приемки-передачи товара

ФГБЛПУ «Лечебно-оздоровительный центр МИД России», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Шабловской Тамары Александровны, действующей на основании Приказа МИД РОССИИ от 07.10.2025 №22327, и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора № _____________ от «____» октября 2025г. Заказчиком были предъявлены Поставщику заявки на сумму ____-___ (_____-___) рублей.

2. На момент составления настоящего Акта, поставка продукции выполнена Поставщиком:

3. Сведения о предъявлении Поставщику неустоек (штрафов и пени) в ходе исполнения Договора:

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае, если Поставщику неустойки (штрафные санкции) в ходе исполнения контракта не предъявлялись вместо таблицы в данном пункте должно быть указано – штрафные санкции в период исполнения контракта не предъявлялись.

4. Настоящий Акт составлен в двух равнозначных оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

5. Сведения, указанные в настоящем Акте, не изменяют обязательств по контракту и не освобождают от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

6. Настоящий Акт подписали:

От Заказчика _______ /____________/ От Поставщика ___________ /Величко А.В./

- Посмотреть таблицу с данными