Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №300157278

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ярославская облМесто поставки (адрес):152260, Ярославская область, Некрасовский район, рабочий поселок Некрасовское, ул. Молодежная, д.9 (склад заказчика).
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.05.2025 по 05.06.2025Место предоставления документации:в соответствии с извещениемПорядок предоставления документации:в соответствии с извещениемОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:не взимается Проект_договора

Проект договора

ДОГОВОР № ____

Ярославская область «__» __________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Углановой Ольги Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________, далее именуемое (ый) «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением «О закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по результатам запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол ___________________________________ от «____»_______2025 г. № ________________), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - Договор):

1.Предметдоговора

1.1. Предметом настоящего договора является поставка дезинфицирующих средств (далее – товар) в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.2. Наименование, характеристики и количество товара, поставляемого по договору в период его действия, цены на товар стороны согласовали в спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в сроки, определенные п.5.1 настоящего договора в следующем порядке:

Поставщик доставляет Товар в соответствии с заявкой Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ярославская область, Некрасовский район, рабочий поселок Некрасовское, ул. Молодежная, д.9 (склад заказчика).

2. Цена договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет - ____ руб. (_____) ______ коп.(в том числе НДС ______ (_______) рублей ______ копеек, НДС не облагается в соответствии с _________)

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением ее изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

3. Взаимодействие сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Договором;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

3.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;

3.2.6. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 11 Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.2. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям Договора, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

3.3.4. своевременно принять и оплатить поставленный и принятый Товар;

3.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

3.3.6. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 11 Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Договором, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.4.8. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.9. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.4.10. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора, партиями с даты заключения договора по 01.12.2025 по предварительной заявке Заказчика. Заявка должна быть подана в адрес Поставщика в письменном виде, или посредством факсимильной связи, или путем направления на электронную почту Поставщика, или иным доступным способом. Заявка должна содержать адрес поставки и количество товара. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента (даты) получения заявки от Заказчика. Поставка продукции до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

Поставка партии товара Заказчику производится в рабочие дни (понедельник–пятница, кроме праздничных и выходных дней (суббота, воскресенье)) в рабочее время с 8.30 часов до 14.00 часов по московскому времени. Дата и время поставки предварительно согласовываются с представителем Заказчика тел. +7 (48531)41198, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.2. Поставщик за 1 день до осуществления поставки Товара в Место доставки направляет Заказчику уведомление о времени поставки Товара в Место доставки.

5.3. При поставке партии Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику в день передачи Товара следующие документы со ссылкой на дату и номер Договора:

а) товарную накладную/товарно-транспортную накладную/универсальный передаточный документ, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указанием наименования товара, цены единицы товара, общей суммы;

б) счет на оплату;

в) счет-фактуру с указанием наименования товара, цены единицы товара, общей суммы поставки (для плательщиков НДС);

г) копии документов, подтверждающих качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, на поставляемую серию товара (при наличии);

д) акт приема-передачи товара, подписанный со стороны поставщика (по форме в соответствии с Приложением №2 к договору) - 2 экземпляра;

е) иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

При получении партии товара Заказчик производит отметку в товарной накладной / товарно-транспортной накладной / универсальном передаточном документе и расписывается в получении с указанием даты. Один экземпляр подписанной/ого товарной накладной / товарно-транспортной накладной / универсального передаточного документа остается у Заказчика, а второй возвращается Поставщику путем вручения его представителю, экспедитору (водителю) или иному сопровождающему товар лицу. Товарная накладная / товарно-транспортная накладная / универсальный передаточный документ подтверждает вручение товара Заказчику, но не свидетельствует о приемке им товара без замечаний.

5.4. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в товарной накладной/ товарно-транспортной накладной / универсальном передаточном документе.

5.5. Доставка товара до Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика в таре, обеспечивающей температурный режим и условия хранения поставляемых товаров. Поставщик должен обеспечить сохранность груза от повреждений за все время доставки.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение N 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи товара по Договору (приложение N 2 к Договору) на бумажном носителе.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Срок проведения приемки не должен превышать 5 рабочих дней с даты поставки товара и получения от Поставщика документов, предусмотренных п. 5.3 Договора. По результатам приемки, Заказчиком в день окончания приемки подписывается Акт приема-передачи товара (приложение № 2 к Договору) на бумажном носителе, либо направляет Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Товара с указанием причин такого отказа и сроков устранения недостатков. В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта приема-передачи Товара Поставщик вправе устранить причины.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара, Заказчик повторно осуществляет приемку товара в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора.

6.5. Датой приемки поставленного товара считается дата подписания Акта приемки-передачи Товара. Со дня подписания Акта приемки-передачи Товара, подписанного Заказчиком, риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Договору (этапу поставки Товара) считаются выполненными Поставщиком после подписания Заказчиком Акта приемки-передачи Товара.

7. Выборочная проверка Товара

7.1. Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует условиям Договора, не соответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки Товара и цена Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.2. Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество Товара

8.1. Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. Остаточный срок годности товара на момент поставки партии товара должен быть не менее 1 (одного) года.

9. Порядок расчетов

9.1. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

9.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

9.3. Оплата по Договору осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке партии Товара по Договору.

Окончательный расчет осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке партии Товара по Договору.

9.4. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (приложение N 2 к Договору).

9.5. На всех документах, указанных в пункте 5.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

9.6. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки партии Товара, предусмотренного Спецификацией (приложения N 1 к Договору) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акт приема-передачи товара.

9.7. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

9.8. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы __________ рублей, определяемой в следующем порядке: 3 процента цены Договора.

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы: 1000 рублей.

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

10.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

10.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:1000 рублей.

10.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.11. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

11.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 17.12.2025, а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 11 Договора, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.5. Отсутствие либо наличие предварительно направленной претензии со стороны Заказчика не является основанием для не принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе.

12. Антикоррупционные положения

12.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

12.2. При исполнении договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

12.3. При возникновении у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении перечисленных выше требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону, а после направления уведомления вправе приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет.

12.4. Сторона, получившая уведомление, должна в течение 10 дней с момента его получения предоставить ответ о принятых мерах по исключению рисков совершения коррупционного нарушения с приложением соответствующих подтверждений.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 дней с даты возникновения таких обстоятельств письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах.

14. Разрешение споров

14.1. При разрешении возникающих споров стороны руководствуются договором и законодательством Российской Федерации.

14.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров. До передачи неразрешённого спора в суд сторона обязана направить в адрес другой стороны претензию. Срок ответа на претензию устанавливается равным 10 дням с даты ее получения Стороной.

14.3. При отсутствии ответа на претензию в установленный срок, а также при отказе в удовлетворении претензии, спор передается на рассмотрение суда. Споры сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

15. Прочие условия

15.1. Вся относящаяся к договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна быть выполнена на русском языке.

15.2. Приложения к Договору:

- Посмотреть таблицу с данными

17. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ _____________________ от «___» ____________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется в соответствии с заявкой победителя (единственного участника) закупки.

**цена за единицу товара рассчитывается как произведение цены за единицу товара указанной в извещении о закупки, и понижающего коэффициента, рассчитываемого как отношение ценового предложения победителя (единственного участника) закупки к начальной (максимальной) цене договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к договору

№ _____________________ от «___» ____________ 20__ г.

АКТ приема-передачи товара

«___» ____________________ 20__г

От ПОСТАВЩИКА - ___________________________________________________________

Должность __________________________Ф.И.О. ____________________________________

От ЗАКАЗЧИКА – Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов должность_____________________________Ф.И.О.___________________________________

В соответствии с договором от «____»__________ 20__ года № _________________ ПОСТАВЩИК выполнил обязательства по поставке товара, а ЗАКАЗЧИК принял следующие товары:

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется Поставщиком в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к договору)

Итого стоимость поставляемых товаров составляет ______________ руб. (________________)рублей___ копеек, с учетом НДС/без НДС.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой стороны.

- Посмотреть таблицу с данными

Результаты экспертизы, проведенной ЗАКАЗЧИКОМ (Заполняется Заказчиком)

Экспертиза результатов на соответствие условиям договора

№______________________ от _________________ произведена.

Результаты исполнения договора условиям договора:

- соответствуют (спецификации, техническому заданию)

(необходимое подчеркнуть)

- не соответствуют частично или полностью, причины:

_

Документация в соответствии с пунктом______ договора представлена в полном объеме.

Документы:_____________________________________________________

(указать перечень документов, подразделение где находятся документы, не представленные в бухгалтерию)

Экспертиза проведена: Ф.И.О.

_________________________________________________________________________________________

Должность ___________________________ Подпись _____________________

Число ___________________

Извещение_о_проведении_ЗК_(Дезсредства) - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении запроса котировок, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Объект закупки: поставка дезинфицирующих средств

Способ определения поставщика: запрос котировок в электронной форме

Закупка проводится с учетом постановления Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление Правительства
№ 1875). Порядок проведения закупки в части, не регулируемой настоящим извещением, определяется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, Положением о закупке и регламентом (правилами) функционирования электронной площадки.

Лист согласований

- Посмотреть таблицу с данными

Информационная карта извещения о проведении запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.2

Информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок

Не использовалась

3.1.3.3

Ценовая информация, полученная из реестра контрактов

Не использовалась

3.1.3.4

Общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг

- Посмотреть таблицу с данными

3.2

Нормативный метод

не использован

3.3

Тарифный метод

не использован

3.4

Проектно-сметный метод

не использован

3.5

Затратный метод

не использован

3.6

Иные методы

не использован

4

Расчет НМЦД

Расчет проведен в соответствии с Методикой и представлен в таблице № 2

5

ИТОГО НМЦД, Российский рубль

577489,00

6

Дата подготовки обоснования НМЦД

22.05.2025

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к извещению

о проведении запроса котировок

Форма 1. Заявка на участие в электронном запросе котировок

на поставку дезинфицирующих средств

Предлагаем осуществить поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

*Участник закупки в составе заявки указывает все характеристики товара, соответствующие показателям, установленным в описании предмета закупки, в соответствии с функциональными, техническими и качественными характеристиками товара, представленными в таблице Описания предмета закупки, при этом не допускается использование знаков «≥», «≥ …. и

В случае, если при описании характеристик используется знак «≥» участником должно быть представлено значение равное или больше указанного.

В случае, если при описании характеристик используется знак «≥ …. и

В случае, если при описании характеристик используются одновременно знаки «≥ … и ≤ …» или «> … и ≤ …» участником должно быть представлено одно конкретное значение показателя, находящееся в диапазоне значений, определенных Заказчиком (без союза «и»).

**участник запроса котировок в электронной форме должен указать конкретное наименование (торговое наименование при наличии) товара предполагаемого к поставке

Согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме при стоимости договора _________ (________) руб. ____ коп*.

*Указывается ценовое предложение участника запроса котировок, включающее стоимость товара, расходы на маркировку и упаковку, погрузочно-разгрузочные и транспортные расходы, расходы страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с поставкой товара

Форма 2. Сведения об участнике запроса котировок (Рекомендуется)

(для юридического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к извещению

о проведении запроса котировок

Описание предмета закупки*

* В случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утратившими силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

Предмет закупки: Поставка дезинфицирующих средств (далее - товар)

1. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ярославская область, Некрасовский район, рабочий поселок Некрасовское, ул. Молодежная, д.9 (склад заказчика).

2. Срок поставки товара и условия поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ярославская область, Некрасовский район, рабочий поселок Некрасовское, ул. Молодежная, д.9, партиями с даты заключения договора по 01.12.2025 по предварительной заявке Заказчика. Заявка должна быть подана в адрес Поставщика в письменном виде, или посредством факсимильной связи, или путем направления на электронную почту Поставщика, или иным доступным способом. Заявка должна содержать адрес поставки и количество товара. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента (даты) получения заявки от Заказчика. Поставка продукции до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

Поставка партии товара Заказчику производится в рабочие дни (понедельник–пятница, кроме праздничных и выходных дней (суббота, воскресенье)) в рабочее время с 8.30 часов до 14.00 часов по московскому времени. Дата и время поставки предварительно согласовываются с представителем Заказчика тел. +7 (48531)41198, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик за 1 день до осуществления поставки Товара в Место поставки направляет Заказчику уведомление о времени поставки Товара в Место поставки.

3. Качество товара:

Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

Остаточный срок годности товара на момент поставки партии товара должен быть не менее 1 (одного) года.

4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

*Участник закупки в составе заявки указывает все характеристики товара, соответствующие показателям, установленным в описании предмета закупки, в соответствии с функциональными, техническими и качественными характеристиками товара, представленными в таблице Описания предмета закупки, при этом не допускается использование знаков «≥», «≤», «≥… и ≤…» и слов «или».

В случае, если при описании характеристик используется знак «≥» участником должно быть представлено значение равное или больше указанного.

В случае, если при описании характеристик используется знак «≤» участником должно быть представлено значение равное или меньшее указанного.

В случае, если при описании характеристик используются одновременно знаки «≥ … и ≤ …» участником должно быть представлено одно конкретное значение показателя, находящееся в диапазоне значений, определенных Заказчиком (без союза «и»).

В случае, если при описании характеристик используется слово «или» участником должно быть представлено одно конкретное значение показателя из предложенных (без союза «или»).