Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №299169818

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Тех.задание.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть18  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие положения

Поставка Товара, в том числе доставка до места склада Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет по адресам:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Курган, ул.М.Горького 170.

Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока заявленного производителем.

В случае, если на упаковке Товара не указана дата выработки, а только конечная дата возможного применения, Поставщик предоставляет документы, подтверждающие 80% срок годности товара.

Поставщик обязуется упаковать Товар таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Вся сопроводительная документация о поставляемом товаре обязательно должна быть на русском языке.

Участник закупки вправе предложить товар, эквивалентный указанному в Техническом задании, который должен соответствовать техническим характеристикам заявленному товару или превосходить их.

- Посмотреть таблицу с данными

Проект_Контракта

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №___

на поставку дезинфицирующих средств

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г.Курган «____» __________ 2025г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, в лице главного врача Кургеева Владислава Викторовича, действующего на основании Устава, и ______________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны (далее – Стороны), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется произвести поставку дезинфицирующих средств (далее – Товар), наименование, характеристики, количество и стоимость которого указаны в Приложении № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара, в том числе доставка до места склада Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет по адресам:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Курган, ул.М.Горького 170.

2.2. Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.

2.3. Поставщик обязуется упаковать Товар таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

2.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, обычно предъявляемым к Товарам такого рода.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая цена Контракта составляет __________ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___ % – ______ руб. __ копеек.

(в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ»).

Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов на поставку Товара, в том числе доставку до места склада Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, уплаты всех применимых налогов и сборов, и иных обязательных платежей.

3.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в п.14 настоящего контракта. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.

3.5. Оплата поставленного товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком электронной цифровой подписью.

3.6. Источник финансирования: Субсидии на выполнение государственного задания.

3.7. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе:

а) снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) увеличить предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить товар Заказчику в ассортименте, по ценам и в количестве согласно спецификации (Приложение, являющееся неотъемлемой частью данного Контракта).

4.1.2. Поставить товар Заказчику в порядке и сроки, обусловленные настоящим Контрактом.

4.1.4. Обеспечить поставку товара Заказчику специально предназначенным транспортом в соответствии с требованиями к условиям доставки. При поставке товара экспедитор, водитель-экспедитор должен иметь при себе доверенность, дающую ему право представлять интересы Поставщика, в том числе при оценке количественного и качественного состояния Товара.

4.1.5. Обеспечить поставку товара надлежащего качества в соответствии с требованиями к условиям хранения товара, срокам годности и хранения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Получить товар от Поставщика в ассортименте, порядке и сроки, обусловленные настоящим Контрактом.

4.2.2. Оплатить товар в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего контракта, изложенным в показателях качества Спецификации.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока заявленного производителем.

5.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику паспорта, сертификат (декларацию соответствия) и необходимые документы в соответствии с законодательством на каждый вид Товара (надлежащим образом заверенные копии).

В сопроводительных документах на Товар должна быть указана страна происхождения товара.

5.4. Товар должен быть упакован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от воздействия факторов окружающей среды: солнечного света, влаги, пыли и др. и гарантировать полную сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

В случае, если на упаковке Товара не указана дата выработки, а только конечная дата возможного применения, Поставщик предоставляет документы, подтверждающие не менее 80% срока годности товара

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. При доставке Товара Сторонами осуществляется приемка Товара по количеству, а также подписывается товарная накладная, которая составляется Поставщиком в трех экземплярах. Подписание указанной товарной накладной означает лишь факт получения Товара Заказчиком и его приемку по количеству, но не означает приемку Заказчиком Товара по качеству, ассортименту и отсутствие претензий по качеству и ассортименту Товара.

6.2. Заказчик обязан принять доставленный Товар на основании акта сдачи-приемки, за исключением случаев выявления при получении Товара недостатков, указанных в пп. 6.4 Контракта, и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки Товара осмотреть его, проверить ассортимент, комплектность, качество принятого Товара, а также наличие документов, относящихся к Товару, и в случае выявления недостатков составить акт. При этом Заказчик обязан немедленно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках Товара.

6.3. В случае не передачи Поставщиком вместе с Товаром документов, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Поставщика и назначить разумный срок для их передачи.

6.4. Заказчик имеет право отказаться от поставленного Товара в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков); в случае передачи Поставщиком Товара в ассортименте, не соответствующем Контракту; а также в иных случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

6.5. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента приемки Товара Заказчиком.

6.6. В случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для проверки поставленных Товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу поставленного товара. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном Законом.

6.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

6.8. Поставщик обязан за 3 календарных дня письменно уведомить Заказчика о дате поставки Товара. В противном случае все риски, связанные с несвоевременным уведомлением Заказчика и приемкой Товара несет Поставщик.

6.9. Получив письменное уведомление, указное в п. 6.8 Контракта Заказчик организует приемку товара.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

7.2. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.3. Ответственность заказчика

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает неустойку (штрафы, пени).

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере составляющем 1 % от цены Контракта, установленной пунктом 3.1 Контракта, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.14. Поставщик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.16. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

8.17. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

8.18. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

8.19. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место после его заключения. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение.

8.20. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

8.21. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.22. Стороны несут иную ответственность, не предусмотренную настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.23. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несёт Поставщик.

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙСИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.

9.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной

своих обязательств по Контракту другая Сторона направляет претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения.

10.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде города Курганской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами электронными цифровыми подписями и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Срок действия Контракта до 30 июня 2025 года.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон. Срок ответа на предложение о расторжении Контракта Стороной, получившей такое предложение – не более 14 календарных дней с момента получения такого предложения.

13.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

13.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.4. Изменение и (или) расторжение контракта осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщить друг другу об изменении

своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факса и банковских реквизитов.

13.7. Условие о банковском сопровождении контракта не предусмотрено.

Приложения:

Приложение № 1: Спецификация.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №__________

от «___»______2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными