Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №298335725

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):413124, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н. ЭНГЕЛЬССКИЙ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, Г ЭНГЕЛЬС, УЛ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ, СТР. 1/9
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.05.2025 по 20.05.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:12.05.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):20.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:413124, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н. ЭНГЕЛЬССКИЙ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, Г ЭНГЕЛЬС, УЛ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ, СТР. 1/9Дата подведения итогов:21.05.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Извещение_на_запрос_котировок_в_электронной_форме

Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Энгельсская городская клиническая больница № 2

имени А.Г. Кассиля»

413124, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, строение 1/9

телефон/факс: +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьэлектронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«УТВЕРЖДЕНО»

Главный врач

государственного автономного

учреждения здравоохранения

«Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля»

______________________ В. В. Агапов

«12» мая 2025 года

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме,

на поставку дезинфицирующих средств

Закупка, запрос котировок в электронной форме (далее - закупка), осуществляется на основании Федерального закона от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Форма котировочной заявки (Приложение №1).

Техническое задание (Приложение №2).

Проект договора (Приложение №3).

Отчёт о результатах исследования рынка (обоснование начальной (максимальной) цены договора) (Приложение №4).
Приложение №1
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
Форма котировочной заявки
Котировочная заявка
(заполняется участником размещения заказа)
Дата: « ___ » _____________ 20 ___ г.
Кому: государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля»
От кого: _
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)
Организационно-правовая форма: __________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), паспортные данные (для физического лица):
_
__________________________________________________________________ Телефон: _______________________________________________________
Почтовый адрес: _
Банковские реквизиты участника размещения заказа: ________________________________________________________________________________
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника размещения заказа: _________________________________________________________________________
Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме № __________ от _______________ г. и проект договора, мы нижеподписавшиеся, предлагаем поставить ________________________. Мы согласны исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок, на общую сумму: _ руб.
(сумма прописью)
Предлагаемая цена договора включает в себя все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Подпись уполномоченного лица:
_____________________________________ ____________________________ ________________________________*
(подпись, печать для юридического лица (должность) (Ф.И.О.)
подпись для физического лица)
*В случае если участники размещения заказа подают котировочную заявку через своих представителей, то полномочия таких представителей должны подтверждаться доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
Приложение:
- Спецификация с указание конкретной характеристики товара (в том числе торгового наименования), цены за единицу товара.
- Анкета участника.
- Декларация о соответствии.
- Иные документы в соответствии с настоящим извещением.
Приложение №2
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
Техническое задание
на поставку дезинфицирующих средств - Посмотреть таблицу с данными
Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев
Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).
Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, с разгрузкой транспортного средства и с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара, предусмотренных инструкцией по применению.
Товар должен иметь инструкции по применению на русском языке. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику.
Приложение №3
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
Проект договора
Договор № ____ - Посмотреть таблицу с данными
Мы, ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны и государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Агапова Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от « 18 » июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля», Регламента о порядке проведения конкурентных и не конкурентных способов закупок, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса котировок в электронной форме (протокол № ___________________ от « ___ » ___________ 2025 года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства, в дальнейшем «Товар», согласно спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Заказчик обязуется производить оплату поставляемого товара, в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора.
1.3. Качество и безопасность поставляемого товара должно полностью соответствовать стандартам и требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТами для данных видов товаров, нормативной документации, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, иметь соответствующие регистрационные удостоверения, сертификаты.

Сроки поставки.
2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику «товар», в количестве и ассортименте указанные в спецификации (Приложение №1).
2.2. Поставка товара производится с момента заключения договора и по «30» июня 2025 года.
2.3. Поставка каждой конкретной партии осуществляется на основании письменных заявок, в срок, не более 3-х календарных дней с момента подачи Заказчиком соответствующей заявки. В заявке должны быть определены ассортимент, количество и сроки поставки каждой партии товара. Заявка оформляется в письменной форме и передается с помощью средств связи (в том числе с помощью факсограммы), позволяющих достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, возможна передача заявок в устной форме.
2.4. Поставка товара производится по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, строение 1/9.
2.5. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Прием товара в месте поставки осуществляется с 08:00 до 15:00 часов (время местное), в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник-пятница). По соглашению сторон возможно изменение времени приемки Товара.
2.6. На момент подписания настоящего договора дата окончания поставки товара, а также поставки отдельных партий товара являются исходными для применения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

Цена Договора. Порядок расчетов по договору.
3.1. Цена договора составляет ___________ рублей (_____________________________________________________________________________________), включая НДС ________ руб. (____________________________________) ___ коп. (если НДС не облагается, указать основание), согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Источник финансирования - ____________________________________________________.
3.2. Цена договора формируется с учетом стоимости товара, тары и (или) упаковки, расходов на доставку, страхование, проведение погрузо-разгрузочных работ, включая подъем товара на этаж по месту нахождения склада Заказчика, расходов по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством РФ, а также иных затрат, издержек и расходов Поставщика, в том числе сопутствующих, связанных с выполнением обязательств по договору.
3.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные договором количество Товара не более чем на десять процентов. При увеличении количества Товара по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении, предусмотренных договором количества Товара, Стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара.
3.4. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара в порядке безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания товарной (товарно-транспортной) накладной и/или универсального передаточного документа (УПД) на основании выставленного счета, акта приема-передачи товара.
В случае начисления заказчиком неустойки, штрафа, пени и выставление требований об ее уплате, оплата по договору осуществляется только после уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такой неустойки или за вычетом суммы такой неустойки.
3.5. Обязательства Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
4. Порядок поставки и приемки товара.
4.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего договора определяет должностное лицо (лиц), непосредственно участвующее в контроле за ходом поставки товаров, для проверки соответствия их количества и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, и доводит соответствующую информацию до сведения Поставщика.
4.2. При приемке уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивает проверку количества, комплектности, объема и качества товара на соответствие требованиям настоящего договора. Прием-передача товара оформляется Актом приемки товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон настоящего договора.
4.3. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Упаковка товара должна быть изготовлена по ГОСТу и обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.
4.5. Погрузка, доставка и разгрузка товара осуществляется силами, транспортом Поставщика.
4.6. Отгрузка товара сопровождается счетом, товарной (товарно-транспортной) накладной и/или универсального передаточного документа (УПД), актом приема-передачи товара.
4.7. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара представителю последнего согласно товарной (товарно-транспортной) накладной.
4.8. При обнаружении несоответствия количества, комплектности, объема и качества поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах к товару и удостоверяющим его качество, уполномоченное лицо Заказчика приостанавливает дальнейшую приемку товара и незамедлительно информирует своего руководителя. Вызов представителя Поставщика обязателен.
4.9. Заказчик формирует комиссию, которая состоит из представителей Поставщика и Заказчика, для составления акта, в котором указываются выявленные в процессе приемки формальные несоответствия (отсутствие сертификатов, иных необходимых документов) по качеству, количеству, комплектности поставляемого товара. Акт направляется Заказчиком Поставщику в день его подписания комиссией.
4.10. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного товара, обязан в течение 2-х часов, а при выявлении недопоставки товара в течение двух дней, с момента обнаружения недопоставки, заменить поставленные товары товарами надлежащего качества и в согласованном сторонами количестве. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков замены товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.
4.11. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки и получения переданного Поставщиком товара, Заказчик незамедлительно обязан уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа. При обоснованности отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара последний обязуется вывезти товар, не принятый Заказчиком, незамедлительно.

Качество товара.

5.1. Товар должен быть новым, неиспользованным (не бывшим ранее в эксплуатации, ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

Товар должен иметь инструкции по эксплуатации на русском языке.

5.2. Качество поставленного товара должно соответствовать нормам, установленным техническими регламентами, стандартами и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также требованиям, обычно предъявляемым к товарам соответствующего рода, являющимся предметом настоящего Договора.

5.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев

6. Обязанности сторон.

6.1. Поставщик обязан при поставке каждой партии товара предоставить Заказчику сертификаты соответствия на поставленный товар.

6.2. Поставщик обязуется устранить дефекты, обнаруженные при приемке товара незамедлительно с момента его возврата.

6.3. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора в адрес Заказчика, а также вправе отказаться от принятия товара и потребовать возмещения убытков в случае:

6.3.1. нарушения сроков поставки товара, указанных в п.2.2-2.3. настоящего договора;

6.3.2. несоответствия товара характеристикам, указанных в п.1.3. настоящего договора;

6.3.3. непредставление поставщиком сопроводительных документов;

6.3.4. поставки товара с дефектами;

6.3.5. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Ответственность сторон.

7.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными актами.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе обязательства, предусмотренные п. 2 (сроки поставки), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Уплата неустойки начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по данному договору.

7.4. В случаях не предусмотренных п.п. 7.2.-7.3. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными актами.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы.

8. Обеспечение Договора.

8.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет _____________________ рублей, что составляет 3% начальной (максимальной) цены договора.

Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в настоящем пункте Договора, а именно _____________________________________________ рублей, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

8.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется путем передачи заказчику в залог денежных средств или в форме независимой или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения Договора осуществляется участником закупки самостоятельно.

Обеспечение должно покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

8.3. Если обеспечение исполнения Договора обеспечивается путем передачи заказчику в залог денежных средств, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены заказчику по следующим реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Саратовской области (ГАУЗ «ЭГКБ № 2 имени А.Г. Кассиля»)

лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Отделение Саратов УФК по Саратовской области г. Саратов

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: обеспечение исполнения по договору

8.4. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать следующим требованиям:

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства № 1397);
в) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства;

не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом Договора, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению № 3 к Положению о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденному Постановлением Правительства № 1397, на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ, и соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, утвержденным Постановлением Правительства № 1397.

Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна соответствовать требованиям, установленным в настоящем пункте документации о закупке к независимой гарантии, и должна быть выдана банком, указанным в части 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

8.5. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора.

8.6. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником закупки не позднее даты и времени подписания им такого договора.

8.7. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения.

Сроки возврата обеспечения исполнения Договора не могут превышать 30 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

9. Порядок изменения и расторжения настоящего договора.

9.1. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля».

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

9.3.1. при существенном нарушении условий договора Поставщиком:

9.3.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 дней.

9.3.3. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля».

9.4. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.

9.5. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.

10. Форс - мажорные обстоятельства.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. Срок действия договора.

11.1. Срок действия настоящего договора: с момента заключения договора и по «31» декабря 2025 года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

12. Заключительные условия.

12.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

12.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде Саратовской области в установленном порядке.

12.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся сроков обнаружения ненадлежащего качества товаров, сроков исковой давности, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

12.4. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.6. В случае изменения банковских или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в десятидневный срок до предполагаемых событий.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ____

от « ___ » ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

на поставку дезинфицирующих средств

Предмет исследования рынка: поставка дезинфицирующих средств

Цель исследования рынка: определение начальной (максимальной) цены договора.

Способ исследования рынка: коммерческие предложения от поставщиков.

Критерии оценки: цена за единицу товара.

Лицо, проводившее исследование рынка: Семашкина Т.А., специалист отдела по размещению государственного заказа.

Дата проведения исследования рынка: 05.05.2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Вывод: По результатам проведенного исследования рынка и по выявленной начальной (максимальной) цене договора на поставку дезинфицирующих средств, следует разместить в форме запроса котировок в электронной форме.