Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №298138739

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_цены_контракта

Обоснование цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Коэффициент вариации цены не превышает 33, 0%, поэтому совокупность значений, используемых в расчете, принимается однородной.

Государственный заказчик считает эффективным установить цену контракта, соответствующую наименьшему ценовому предложению, поступившему от поставщика № 3, что составит▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 26 копеек.

Заместитель начальника учреждения – начальник центра

капитан внутренней службы Д.Ю. Енин

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_гос.контракта,_требования_к_участнику_закупки/Единые требования

Требования, предъявляемые к участникам закупки и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такой закупки:

1)соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

2) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

11) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

11.1) участник закупки не является иностранным агентом.

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. Перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

12) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Проект_гос.контракта,_требования_к_участнику_закупки/Проект гос.контракта на поставку дезинфицирующих средств.doc

Проект государственного контракта №_____

п. Перелешино «____» __________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», выступающее от имени Российской Федерации, в лице начальника Бедрина Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет государственного контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить дезинфицирующие средства (далее «Товар») в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и спецификацией (Приложение № 2) на условиях настоящего государственного контракта.

1.2.Цена государственного контракта: ________(___________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС ____%. Цена настоящего Контракта является твердой на весь срок его исполнения и не может изменяться в ходе его исполнения.

1.3. Качество Товара соответствует ГОСТ, ОСТ, ТУ для данной группы товаров (Приложение 1).

2. Условия поставки и порядок расчетов.

Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего государственного контракта.

Условия поставки: транспорт Поставщика.

Место поставки: ФКУ КП-10 УФСИН России по Воронежской области,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул. Мира, д. 71 «а».

Упаковка и маркировка: соответствует ГОСТ, ОСТ, ТУ для данной группы товаров.

Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 календарных дней после получения Товара.

Приемка Товара по количеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6.

Приемка Товара по качеству производится Заказчиком в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7

Источник финансирования: средства дополнительного бюджетного финансирования.

3. Взаимодействие сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.1.4. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

3.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

3.1.6. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме № ТОРГ-12 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего Контракта.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить в единой информационной системе и направить Поставщику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе.

3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 5 настоящего Контракта.

3.3.4.Обеспечить своевременную приемку поставленного товара, соответствующего условиям настоящего контракта в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствии с условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

3.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

3.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

3.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ.

3.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

3.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Поставщик гарантирует соответствие качества товаров требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Заказчика и условиям Контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны по настоящему Контракту считаются полностью исполнившими свои обязательства: Поставщик с момента поставки Товара Получателю, а Заказчик – с момента оплаты Товара в полном объеме.

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств по Государственному контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»).

5.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (в размере 10 % от цены контракта).

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. При этом Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Применение указанных выше санкций (за исключением случаев, связанных с расторжением Контракта) не освобождает Стороны от обязательств по Контракту.

6. Прочие условия

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады, решения государственных органов и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего государственного контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему государственному контракту отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств заинтересованная сторона сообщает в срок не позднее 24 часов с момента наступления указанных обстоятельств.

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим государственным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Государственный контракт может быть изменен и признан недействительным только на основании действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Все изменения, дополнения государственного контракта действительны в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.5. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Изменение, расторжение Контракта

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ).

7.3. Изменение Контракта по настоящему Контракту должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

7.4. Расторжение настоящего Контракта допускается:

- по соглашению Сторон, путем заключения соглашения о расторжении Контракта. При этом Сторона, являющаяся инициатором расторжения Контракта, обязана уведомить другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Контракт не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.5. При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

7.6. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.

8. Особые условия

8.1. Стороны прилагают усилия, чтобы устранить возникающие разногласия исключительно путем переговоров.

8.2. При невозможности устранения разногласий путем переговоров обращаются в Арбитражный суд.

9. Срок действия Контракта

9.1. Государственный контракт действует с момента подписания его Сторонами и до 31 декабря 2025 года, а в части финансовых и гарантийных обязательств до полного их исполнения. Истечение срока действия государственного контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по государственному контракту.

10. Заключительные положения

10.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов.

10.2. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.3. Все документы, передаваемые средствами факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при условии последующей передачи их оригинала.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

на момент заключения Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _________

от «____»____________ 2025 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик Поставщик

_________________А.В. Бедрин _________________

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ _________

от «____»____________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _____________ рублей _____ копеек, в т.ч. НДС________

Государственный заказчик Поставщик

_________________А.В. Бедрин _________________