Тендер - Поставка дезинфицирующих средств. №298052493

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 Извещение Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными

• Реестр
• Методические материалы
• Новости

Политика в отношении обработки персональных данных

© 2025 Информационная система в сфере закупок Чувашской Республики. Описание_дезсредства - Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Общая информация о заказчике

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Батыревская детская школа искусств» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, пр.Ленина,д.12

2. Общая информация о закупке

Полное наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, пр.Ленина, д.12

Сроки поставки: с момента подписания договора до 31.12.2025г (по заявке Заказчика по мере необходимости)

Условия поставки: Включает все расходы, связанные с исполнением договора, сформирована с учетом НДС, расходов Поставщика на перевозку, доставку до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, сборку, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Требования к качеству товара:

Поставляемый Товар должен соответствовать установленным государственным стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия, удостоверениями качества и другими документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, которые в обязательном порядке передаются Заказчику при поставке Товара.

Поставщик поставляет товар в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении в складском помещении. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Упаковка продукции должна содержать необходимую маркировку. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или поврежденной упаковки. Тара и упаковка товара должны соответствовать стандартам, ТУ, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.

Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по договору является новым, ранее не использованным, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.

Поставщик при поставке совместно с товаром передает Заказчику всю техническую сопроводительную документацию на Товар (включая копию регистрационного удостоверения, сертификаты качества).

- Посмотреть таблицу с данными

2НМЦК_ДШИ_дезсредства - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_ДШИ_дезсредства

ДОГОВОР №

с. Батырево «___» _______ 2025 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Батыревская детская школа искусств» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Антоновой Алины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам закупки малого объема на электронном ресурсе (ценовой запрос № ______________), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Дезинфицирующих средств

для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Батыревская детская школа искусств» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Номенклатура Товара, технические показатели и его количество определяются Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _______________ (____________________________________________) руб. ____ коп., в т.ч. НДС в сумме ____________________ ( _________________ ) руб. ___ коп. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в т.ч. НДС в сумме» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, включая все расходы Поставщика, в том числе стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку, сборку и установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться на протяжении всего срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.3. Заказчик оплачивает Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за счет средств бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики в сумме ______________ (_____________________) руб. ___ коп.

2.4. В случае поставки Товара отдельными партиями, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней партии.

2.5. Оплата по Договору производится в рублях. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязанность по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет Поставщика.

2.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика по вине банка.

СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Поставка Товара осуществляется с момента заключения договора по заявке Заказчика (по мере необходимости) по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, пр. Ленина, д. 12. Досрочная поставка допускается по согласованию с Заказчиком.
3.2. Оплата по Договору осуществляются Заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет несет Поставщик.
3.3. Оплата производится на основании подписанных счета (счета-фактуры) и товарной накладной в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной накладной.
3.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Поставщику по независящим от Заказчика причинам в случаях приостановления или отсутствия бюджетного финансирования.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.

4.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, при этом поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору.

4.1.3. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

4.1.4. Предоставить Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных в 3-х экземплярах и счета (счета - фактуры), подписанные Поставщиком.

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

4.1.6. Устранять недостатки Товара и его некомплектность в течение 5 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и его некомплектности, несет Поставщик.

4.1.7. При обнаружении недостатков Товара и невозможности их устранения на месте, по требованию Заказчика заменить его на аналогичный Товар, соответствующий по качеству и количеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.2.2. Провести соответствующую экспертизу Товара по характеристикам, количеству, установленных в Спецификации и в течение 5 рабочих дней после поставки Товара, подписать товарно-транспортные накладные и передать по одному экземпляру документов Поставщику.

4.2.3. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. Поставка до Заказчика осуществляется транспортом Поставщика. Днем поставки считается дата вручения Товара и всех сопроводительных документов на него (в соответствии с условиями настоящего договора). Документальным подтверждением принятия Товара и всех необходимых документов является товарно-транспортная накладная (товарная накладная).

5.2. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до момента отправки Товара Поставщик посредством передачи телефонограммы или направления сообщения посредством факсимильной связи уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием данных о виде транспорта, а Заказчик в суточный срок с момента получения уведомления подтверждает получение информации и передает Поставщику данные о лице, уполномоченном на принятие Товара.

5.3. Товар поставляется в таре (упаковке) изготовителя, с маркировкой изготовителя в соответствии с установленными требованиями стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации, и должна обеспечивать сохранность Товара в процессе его хранения и транспортировки. Упаковка Товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке.

5.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в случае поставки Товара в упаковке, не обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке и хранении, а также за повреждения Товара, возникшие из-за неправильной упаковки.

5.5. В случае поставки Товара в поврежденной упаковке, в упаковке, не обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке и хранении, Заказчик вправе требовать замены такого Товара. Поставщик осуществляет замену Товара в течение 10 дней после получения требования от Заказчика.

5.6. Заказчик проверяет поставляемый Товар на соответствие количества, комплектности, объема и качества требованиям в соответствии со Спецификацией на Товар (приложение № 1 к Договору).

5.7. Товар, не соответствующий требованиям Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на Товар надлежащего качества.

5.8. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в Спецификации на поставку Товара.

5.9. Приемка Товара осуществляется в ходе его передачи и включает в себя:

• проверку по упаковочным листам поставленного Товара на соответствие Спецификации на поставку Товара (Приложение №1 к Договору);
• проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
• контроль наличия / отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;
• проверка соответствия приложенной документации:

- накладной (товарной или товарно-транспортной);

- копии доверенности на право подписания накладной (при необходимости); счет-фактуры; документов, удостоверяющих качество передаваемого Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства);

Информация о Товаре должна содержать сведения на русском языке: наименование Товара, наименование страны, завода-изготовителя, назначение, основные свойства и характеристики. Информация должна быть изложена в инструкции по эксплуатации и руководстве пользователя на русском языке.

5.10. При выявлении какого-либо несоответствия в поставляемом Товаре, Заказчик приостанавливает приемку и в тот же день вызывает представителя Поставщика для составления соответствующего акта. В случае отказа, либо неявки представителя Поставщика в течение 2-х суток, Заказчик вправе самостоятельно провести приемку с составлением акта, фиксирующего несоответствия в поставке.

5.11. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.12. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную, заверяют своей печатью, на товарно-транспортной накладной (товарной накладной) Поставщика делается отметка с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.13. Претензии по количеству (комплектности) принимаются Поставщиком в течение 30 рабочих дней с момента подписания накладной, по качеству – в течение срока предоставления гарантии Поставщика. Претензии должны быть подтверждены соответствующим актом и переданы Поставщику, Заказчику.

6. Гарантии качества товара

6.1. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания товарной накладной.

6.2. Срок действия гарантии Поставщика на Товар составляет не менее 12 месяцев.

6.3. Гарантия на Товар распространяется на его комплектующие изделия, считается равной гарантийному сроку на Товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Товар.

6.4. При обнаружении и (или) появлении недостатков Товара во время гарантийного срока, в связи с чем использование Товара в соответствии с его назначением невозможно, срок гарантии продлевается на время, затраченное на устранение недостатков.

6.5. В период срока предоставления гарантии производителя и Поставщика на Товар, Поставщик обеспечивает прибытие собственных специалистов или специалистов привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организации в течение 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного (факсимильного) уведомления о неисправности или недостатках Товара. Поставщик обязан обеспечить устранение обнаруженных неисправностей или недостатков Товара либо заменить неисправный Товар на Товар, соответствующий условиям Договора и технической документации, в течение 20 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика или специалистов привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организации. Демонтаж, монтаж, доставка Товара в гарантийный ремонт и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Гарантийный ремонт, по усмотрению Поставщика, может осуществляться на территории Заказчика.

6.6. При невозможности восстановления работоспособности Товара и при наличии у Заказчика потребности Поставщик в период гарантийного срока предоставляет Заказчику такой же или аналогичный Товар для замены вышедшего из строя Товара, на срок его восстановления (ремонта), который должен быть выполнен в срок до 30 календарных дней. Замена такого Товара производится за счет и силами Поставщика. Поставщик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в 1000 рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 8.3, 8.6, 8.7. настоящего Договора, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее – цена договора (этапа).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены договора (этапа), что составляет _______ (___________) руб. ___ коп., определяемой пунктом 3 настоящих Правил, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в 1000 рублей.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента заключения Договора и действует по 31 декабря 2025 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств.

10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

11.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики-Чувашии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 - Спецификация

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № __________________

от «__» ___________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными