Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №292095672

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 22, склад.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.02.2025 по 12.03.2025Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:-
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:24.02.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):12.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с условиями извещения о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:В соответствии с условиями извещения о закупкеДата подведения итогов:17.03.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с условиями извещения о закупке Форма_обоснования_цены_дезинфицирующие_средства ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника института

полковник внутренней службы

______________ Д.И. Николаев

«____» ______ _______ 2025 г.

Обоснование закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Определение цены закупки производилось методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на товар (работы, услуги) различных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В качестве ценовой информации использовался: коммерческие предложения поставщиков.

Расчет:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен: 914,40 руб.

Максимальная стоимость товаров составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто тысяч рублей 00 копеек).

Заведующий хозяйством

отделения эксплуатации

зданий и сооружений ОЭОФиКС С.А.Баталова

«______» ___________ 2025г.

Заместитель начальника отдела –

начальник отделения

контрактной работы

подполковник внутренней службы А.Ю. Рыженков

«______» ___________ 2025г.

ДобА_дезинфицирующие_средства - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИя

о проведении аукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

г. Екатеринбург 2025 г.

Извещение о проведении аукциона

Извещение является неотъемлемой частью аукционной документации

- Посмотреть таблицу с данными

описание предмета закупки указано в Техническом задании (приложение №2 к аукционной документации).

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 22, склад.

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика с даты заключения Договора по 29.11.2025 включительно.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

Максимальное значение цены договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек

Начальная сумма цен: 914,40 руб.

Начальная цена товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа

Документация о закупке размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт), а также на Электронной торговой площадке АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» (далее - АГЗ РТ) по адресу: http://etp.zakazrf.ru (далее – ЭТП).

Порядок получения настоящей документации на ЭТП определяется правилами ЭТП.

Документация о закупке доступна на Официальном сайте, а также на ЭТП в электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке без взимания платы.

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)

Заявки на участие подаются в электронной форме через оператора электронной площадки по адресу оператора электронной площадки в сети Интернет в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие.

Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Подача заявки на участие в процедуре закупки осуществляется аккредитованным участником из личного кабинета посредством штатного интерфейса ЭТП.

Подача заявки на участие возможна только в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации.

Электронные документы участника аукциона в электронной форме должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись (ЭП)) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника аукциона в электронной форме.

Заявки на участие направляются на адрес электронной площадки:

АГЗ РТ по адресу: http://etp.zakazrf.ru, в соответствии с регламентом работы электронной площадки.

Дата начала подачи заявок

«24» февраля 2025 года

Дата и время окончания подачи заявок

«12» марта 2025 года 09.00 (время местное)

Дата и время начала проведения аукциона

«14» марта 2025 года 10.00 (время местное)

Подведение итогов закупки:

«17» марта 2025 года 16.00 (время местное)

Извещение размещается в Единой информационной системы в сфере закупок не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме)

http://etp.zakazrf.ru

Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке

НЕ УСТАНОВЛЕНО

Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения

Установлено в размере 10 % начальной (максимальной) цены Договора и составляет:

10 000,00рублей

Обеспечение исполнения Договора предоставляется:

1) путем внесения денежных средств на указанный в документации счет.

2) путем предоставления независимой гарантии, в отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки

Способ обеспечения исполнения Договора из указанных способов определяется таким участником закупки самостоятельно.

Победитель закупки (единственный участник) в сроки установленные документацией о закупке подписывает Договор в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора.

Поставщик обязуется с даты заключения Договора по 29.11.2025 включительно, по заявкам Заказчика осуществлять поставку товар надлежащего качества, соответствующий описанию объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление №1875) не установлены.

Часть I. «Общая часть»

Аукционная документация

- Посмотреть таблицу с данными

6

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

(в соответствии с п. 2 проекта договора)

7

Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

Прилагается в составе сопроводительной документации к документации об аукционе. Часть IV. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА».

информация о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

(в соответствии с п. 2.9 проекта договора)

8

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)

Заявки на участие подаются в электронной форме через оператора электронной площадки по адресу оператора электронной площадки в сети Интернет в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.

Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие.

Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Подача заявки на участие в процедуре закупки осуществляется аккредитованным участником из личного кабинета посредством штатного интерфейса ЭТП.

Подача заявки на участие возможна только в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации.

Электронные документы участника аукциона в электронной форме должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись (ЭП)) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника аукциона в электронной форме.

Заявки на участие направляются на адрес электронной площадки:

АГЗ РТ по адресу: http://etp.zakazrf.ru, в соответствии с регламентом работы электронной площадки

Дата начала подачи заявок

«24» февраля 2025 года

Дата и время окончания подачи заявок

«12» марта 2025 года 09.00 (время местное)

Аукцион в электронной форме, проводится на электронной площадке АГЗ РТ по адресу: http://etp.zakazrf.ru

Дата и время начала проведения аукциона

«14» марта 2025 года 10.00 (время местное).

"шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора

Порядок проведения аукциона в электронной форме:

-снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";

-участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

-участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

-участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

В течение одного часа после окончания подачи предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи предложений о цене договора минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона").

9

Требования к участникам закупки

Обязательные требования к участникам закупки:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

8) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

9) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

10) отсутствие между участником закупки, Заказчиком, организатором закупки, руководителем Заказчика, членами комиссии по закупке конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями также понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

11) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03 мая 2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

10

Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии

НЕ УСТАНОВЛЕНО

11

Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений: «11» марта 2025 года▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время московское)

Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

Запрос направляется в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

12

Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки

Дата рассмотрения заявок:

«13» марта 2025 года

Срок подведения итогов закупки:

«17» марта 2025 года

13

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

В соответствии с ч.19.4 ст.3.4. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" при осуществлении конкурентной закупки путем проведения аукциона в электронной форме, установление критериев и порядка оценки, не допускается.

14

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

НЕ УСТАНОВЛЕН

В соответствии с ч.19.4 ст.3.4. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" при осуществлении конкурентной закупки путем проведения аукциона в электронной форме, установление критериев и порядка оценки, не допускается.

15

Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

описание предмета закупки содержится в Части II «Описание предмета закупки».

16

Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке

НЕ УСТАНОВЛЕН

17

Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения

Установлено в размере 10 % начальной (максимальной) цены Договора и составляет:

10 000,00 рублей

Обеспечение исполнения Договора предоставляется:

1) путем внесения денежных средств на указанный в документации счет.

2) путем предоставления независимой гарантии, в отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки

Способ обеспечения исполнения Договора из указанных способов определяется таким участником закупки самостоятельно.

Победитель конкурентной закупки, с которым заключается Договор, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора (в случае его установления) одновременно с подписанием Договора.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора, должны быть перечислены на счет Заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения Договора.

Денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора должны быть перечислены Заказчику по указанным реквизитам:

Банковские реквизиты счета Заказчика:

Банк: Уральское ГУ банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. УФК по Свердловской области (Уральский институт ГПС МЧС России л/с 20626Х67950). Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. ИНН/КПП/ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01. Назначение платежа: «КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОбеспечение исполнения Договора _____________ № аукциона по которому перечисляется обеспечение.

Денежные средства, внесенные поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются поставщику (исполнителю, подрядчику) Заказчиком при условии надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) предусмотренных договором обязательств в течение десяти рабочих дней с даты исполнения указанных обязательств.

В случае, если победитель конкурентной закупки или участник конкурентной закупки, с которым заключается договор, в вышеуказанный срок не представил Заказчику обеспечение исполнения договора, в том числе в случае, если победитель конкурентной закупки представил документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, но до даты подписания договора Заказчиком денежные средства не поступили на счет, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, победитель конкурентной закупки или участник конкурентной закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора на участие в конкурентной закупке должна отвечать следующим требованиям и должна содержать:

1) независимая гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой;

2) срок действия независимая гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;

3) сумму независимая гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику

в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

5) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере ноль целых одна десятая процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта

по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии

в качестве обеспечения исполнения договора;

8) в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

9) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием

об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

10) в случае продления и (или) нарушения срока исполнения обязательства или изменении обязательства по договору Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется переоформить соответствующую независимую гарантию или внести дополнительные денежные средства Заказчику на указанный Заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения договора. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязанностей по договору в полном объеме, Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение десяти рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало обеспечивать исполнение обязанностей Поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об конкурентной закупке, в соответствии с которой заключается договор.

В ходе исполнения Договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом по согласованию с Заказчиком может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком является:

1) несоответствие независимой гарантии вышеуказанным условиям;

2) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте Договора, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Основное обязательство, исполнение которого обеспечивается:

Принципал обязуется с даты заключения Договора по 29.11.2025 включительно, по заявкам Заказчика осуществлять поставку товар надлежащего качества, соответствующий описанию объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Обращаем внимание участников, что:

1) отказ в принятии независимой гарантии влечет за собой отказ Заказчика от заключения Договора с признанием победителя (или иного участника, с которым заключается Договор) уклонившимся от заключения Договора со всеми вытекающими правовыми последствиями.

2) подготовка надлежащего обеспечения в соответствии с настоящими требованиями, является всецело обязанностью участника закупки и входит в сферу его ответственности.

Заказчик не согласовывает проекты независимых гарантий.

18

Основания отказа в допуске к участию в закупке участника закупки, заявки участника закупки

1) Участнику закупки отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с пп. 1 п.1.13.1. подраздела 1.13. Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного приказом института от 12.12.2024 года № 1819, если выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в пункте 1.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного приказом института от 12.12.2024 года № 1819.

2) Участнику закупки отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с пп. 2 п.1.13.1. подраздела 1.13. Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного приказом института от 12.12.2024 года № 1819, если участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке или Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного приказом института от 12.12.2024 года № 1819.

3) Участнику закупки отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с пп. 3 п.1.13.1. подраздела 1.13. Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного приказом института от 12.12.2024 года № 1819, в случае если участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки.

4) Участнику закупки отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с пп. 4 п.1.13.1. подраздела 1.13. Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного приказом института от 12.12.2024 года № 1819, в случае если выявлено, что в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах.

5) Участнику закупки отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с пп. 5 п.1.13.1. подраздела 1.13. Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного приказом института от 12.12.2024 года № 1819, если участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в 1-5 настоящего пункта, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора

19

Сведения о праве заказчика внести изменения в извещение о закупке или отменить проведение закупки

Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о закупке, такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке.

Срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке установленного в извещении.

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с ч. 5 ст. 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

20

Порядок заключения и исполнения договора

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника закупки, с которым заключается договор.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке без своей подписи проект договора, включающий указанные выше сведения.

Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается договор) в течение пяти дней со дня размещения Заказчиком проекта договора подписывает его усиленной электронной подписью, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование установлено в извещении и (или) документации о закупке).

Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.

В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

21

Особенности закупки

22

Правила описания участниками закупки поставляемого товара:

При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в описании объекта закупки «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров».

Товарный знак указывается участником закупки в составе заявки только при его наличии.

Изменение наименования показателя не допускается.

Участник закупки может предложить, как конкретное, так и диапазонное значение показателя товара, которое соответствует значению и не противоречит требованиям, установленным в столбце «Содержание (значение) показателя» в описании объекта закупки «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров» в соответствии с технической документацией на товар.

При описании функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик (при необходимости), поставляемых товаров в столбце «Содержание (значение) показателя» заказчиком используются следующие определения:

- Посмотреть таблицу с данными

Температурные характеристики участник закупки должен указать относительно температурной шкалы; если заказчиком установлено требование к температурным значениям в виде «свыше минус 5» или «более минус 5», то значение должно быть выше
на температурной шкале, то есть допустимое значение в данном случае «минус 4», «минус 3» и т.д.

Сокращения «ДхШхВ» означает «длина*ширина*высота», «ДхШхГ» означает «длина*ширина*глубина», «ДхШхТ» означает «длина*ширина*толщина», «ВхШхГ» означает «высота*ширина*глубина» и т.д.

В случае указания значений показателей следующим образом, например: «ДхШхВ
не более (или не менее) __х__х__», то слова «не более», «не менее» относятся ко всем указанным после него значениям.

Пример требований, установленных заказчиком в описании объекта закупки:

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Пример заполнения заявки участником закупки

Изучив (извещение № __________), выражаем согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки:

Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках (при необходимости), поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

1) строки в столбцах 2-5 заполняются в соответствии с описанием объекта закупки «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров»;

2) строка в столбце 6 заполняется в соответствии с настоящей инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке и с требованиями, установленными в описании объекта закупки «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров»;

3) строка в столбце 7 заполняется в соответствии с настоящей инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке и с требованиями, установленными к содержанию, составу заявки на участие в закупке.

Часть II. «Описание объекта закупки»

Поставка дезинфицирующих средств по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 22

1.

- Посмотреть таблицу с данными

2.

- Посмотреть таблицу с данными

III. «Проект Договора»

Договор (Проект) № ____

на поставку дезинфицирующих средств по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Мира, 22

г. Екатеринбург «___» ___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании __________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц», и иных нормативных актов Российской Федерации, в соответствии с решением комиссии по проведению закупки (протокол заседания комиссии по проведению закупки от «___» __________ 20__ г. № __ ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик по заявкам Заказчика обязуется поставить дезинфицирующие средства (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (приложение № 1), Техническому заданию (приложение № 2) являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (при наличии такого указания), а также для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит.

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.7. Место (места) поставки товара: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22, помещение склада.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖА

2.1. Максимальное значение цены договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость (__%), или (НДС не облагается на основании статьи _______НК РФ.

2.2 Максимальное значение цены Договора и цены единиц поставляемого товара являются твёрдыми и не могут изменяться в ходе его исполнения

2.3 Валюта оплаты работ – российский рубль.

2.4 Авансирование не предусмотрено.

2.5 Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.6 Оплата поставленного Товара осуществляется по цене единицы Товара, исходя из объема фактически поставленного Товара, в ходе исполнения настоящего Договора, на основании поданной заявки Заказчика, но в размере, не превышающем максимальное значение цены настоящего Договора.

2.7. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8. В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества и включают в себя:

- все подлежащие к уплате налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством

- цену поставляемого товара;

- транспортные расходы по его доставке по адресу, определенному в п. 1.7. Договора;

- стоимость погрузо-разгрузочных работ;

- транспортные расходы и иные расходы с исполнением настоящего Договора;

- гарантийные обязательства;

- иные расходы Поставщика связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.

2.9. В случае если Поставщик не исполнил и (или) ненадлежащим образом исполнил обязательства, предусмотренные настоящим Договором, в том числе допустил просрочку исполнения обязательств по Договору, Заказчик имеет право оплатить Поставщику сумму, за вычетом суммы неустойки (пеней, штрафов)

2.10. В случае, если настоящий Договор заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма Договора, подлежащая оплате, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

2.11. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от «Поставщика» надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

3.1.2 Требовать от «Поставщика» передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.1.4 Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара «Поставщиком» и (или) участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

3.1.5 Удержать из стоимости Товара начисленные в соответствии с условиями Договора пени и штрафы за ненадлежащее исполнение «Поставщиком» своих обязанностей.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Организовать приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора, в том числе с проведением соответствующей экспертизы товара.

3.2.2 Своевременно сообщать в письменной форме «Поставщику» о недостатках Товара, обнаруженных в ходе их поставки или приемки.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1 Обеспечить прием Заявок на поставку товара.

3.3.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар по адресу, указанному Заказчиком, а также представить все документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).

3.3.2. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации, Техническому заданию, являющимися неотъемлемой частью Договора.

3.3.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Гарантийный срок на товар определен в Приложении № 2 к Договору и исчисляется с момента подписания Заказчиком акта приемки товара.

3.3.4. Возместить расходы «Заказчику» на проведение независимой экспертизы, если по её результатам будет установлено, что «Поставщиком» поставлен товар (часть товара) не соответствующий условиям Договора

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» товарной накладной.

3.4.2. Требовать приемку и оплату товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 22, склад.

4.2. Поставка Товара осуществляется по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика. Заявки подаются с даты заключения Договора по 29 ноября 2025 года включительно.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявки.

В случае, если в заявке обозначена дата и определено время поставки Товара, то поставка осуществляется к указанному в заявке времени и в определенную дату.

Заявка передается Заказчиком в письменной форме, за подписью руководителя Заказчика или его заместителя (на электронную почту Поставщика, указанную в настоящем Контракте).

4.3. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком акта приемки товара по форме согласно Приложению № 3 к Договору. Подписание товарной накладной Заказчиком, без подписания акта приемки товара свидетельствует о факте передачи товара на склад Заказчика, но не является основанием считать обязательства Поставщика по договору исполненными и не является основанием для совершения оплаты Заказчиком.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Некачественный (некомплектный) товар или товар не соответствующий условиям Договора считается не поставленным.

Адресом электронной почты для получения сообщений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть обязательная копия на _______________,

Согласование даты и времени поставки с Заказчиком осуществляется по телефону:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ответственные должностные лица Заказчика: Баталова Светлана Александровна

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- сертификат соответствия (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации);

- товарную накладную или универсальный передаточный документ;

- акт приемки товара;

- счет.

5.2. После поступления товара в распоряжение Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней уполномоченные представители Заказчика осуществляют приемку (внутреннюю экспертизу) товара на предмет его соответствия условиям Договора. Заказчик имеет право привлечь для приемки экспертную организацию, при этом возможно увеличение срока проведения приемки, на время проведения экспертизы. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки.

5.3. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.3.1. Осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, выборочное вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.3.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.3.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации. Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.

Одновременно проверяется соответствие наименования, качества, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, качеством ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.3.3. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар, качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.3.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.3.7 Договора.

5.3.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал экспертного заключения. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

5.3.7. Обо всех нарушениях условий Договора: о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара, Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений и вручается уполномоченному представителю Поставщика под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

Адресом электронной почты для получения извещения является: _________.

Номером телефона для получения извещения является: ________________.

5.3.8. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. В противном случае Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.4. Приемка товара оформляется Товарной накладной и актом приемки товара, которые составляются в двух экземплярах и подписываются Заказчиком (представителями Заказчика) и Поставщиком.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания акта приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.6. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его приемки.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. До заключения настоящего Договора в целях обеспечения исполнения обязательств по нему, Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение на сумму ______ (_____________) руб. _____ коп., что составляет 10 % от цены Договора в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в извещении о закупке (документации о закупке) счет, на котором в соответствии с законодательством РФ устанавливаются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

6.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком единовременно после исполнения Поставщиком обязательств по договору в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего договора, не позднее, чем через 10 рабочих дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, на основании письменного уведомления Поставщика (оригинал). Возврат денежных средств осуществляется Заказчиком по банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре, либо в дополнительных соглашениях к нему

6.4. Обеспечение исполнения договора распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных договором, убытков (ущерб и упущенная выгода), понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору и возмещение Заказчику расходов, связанных с экспертизой качества поставленного товара.

6.5. В случае частичного исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора.

6.6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, Заказчик имеет право удержать денежные средства, представленные в качестве обеспечения исполнения Договора, в полном объеме.

6.7. Документом, подтверждающим факт наступления гарантийного случая, является уведомление, направленное Заказчиком в простой письменной форме.

6.8. В ходе исполнения договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора.

6.9. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

6.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по договору (в том числе, если у банка, выдавшего независимую гарантию отозвана лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций), Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора.

6.11. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик имеет право предъявить требование Гаранту на всю сумму независимой гарантии.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Поставщик несет ответственность за качество, объем поставляемого товара, а также за сроки поставки товара. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа). При этом сумма неустойки может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей выплате Поставщику по настоящему Договору или из обеспечения исполнения Договора.

7.2.1. При нарушении сроков исполнения обязательств Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы настоящего договора, указанной в п. 2.1. договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему фактически исполненных поставщиком обязательств. Пеня уплачивается Поставщиком за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товара, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором.

7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10 % цены договора - __________________________.

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик производит оплату по договору или возврат обеспечения исполнения договора за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или причиненного ущерба.

7.4. При невыполнении обязательств по настоящему договору кроме уплаты неустойки Поставщик возмещает также понесенные Заказчиком убытки.

7.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям Договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки (штраф, пени) составляет 1/300 ключевой ставки ключевой ставки Центрального Банка РФ на день уплаты от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.7. Уплата пени, штрафа, неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков в полном объеме, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, Сторону Договора права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной Торгово-промышленной палаты, находящийся на территории, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров Сторон, а также в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Претензия рассматривается сторонами в течение 10 календарных дней.

9.2. В случае не достижения соглашения между Сторонами, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

9.3. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, Поставщик возвращает Заказчику денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Договору.

10.4. Существенными нарушениями исполнения Договора Поставщиком, при котором Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке являются:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара, согласно заявкам Заказчика.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен надлежащим образом уведомить Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Надлежащим уведомлением Поставщика является направление Заказчиком по адресу электронной почты Поставщика, указанной в разделе 13 Договора, решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора (либо его отсканированная копия) в течение двух рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения. Датой такого надлежащего уведомления признается дата направления Заказчиком (его представителем) решения о расторжении Договора Поставщику, указанным в настоящей статье способом.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если Поставщиком не устранены причины, послужившие к расторжению Договора.

10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии или соответствии Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику на адрес электронной почты Заказчика, указанному в разделе 13 Договора. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если Заказчиком не устранены причины, послужившие к расторжению Договора.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.15. В случае изменения своего расчетного счета или адреса электронной почты Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета или адреса электронной почты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет сам Поставщик, так же как и риски, связанные с неполучение уведомлений.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «20» декабря 2025 г., а в части исполнения обязательств по оплате и иных обязательств, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.2. К Договору прилагаются:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3 – Акт приемки товара.

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. По согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в Договоре.

12.6. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

м.п. м.п.

Приложение № 2 к Договору

от __________________ № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

заполняются на основании описания объекта закупки Часть II документации и первой части заявки победителя аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

от "___" ______ 20__ г. № ________

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

АКТ ПРИЕМКИ ТОВАРА

к Договору от "___" _______20___ г. №_______

г. Екатеринбург "__"_________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _________________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт приемки товара о нижеследующем:

В соответствии с Договором от «___» ________ 20___ г. № _____ Поставщик выполнил/не выполнил обязательства по поставке, в том числе:

2. Поставленный товар в части соответствия качества, количества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором соответствует/не соответствует.

Экспертиза результатов поставки товаров проведена, замечаний нет.

Ответственное должностное лицо Заказчика за приемку (экспертизу):

«_____» _______________20___ г. _________________ __________________________

подпись ФИО

3. Товар по Договору поставлен в срок/несвоевременно,

Дата фактической поставки «____» ___________ 20__ г.

Просрочка составила ____ дней.

- Посмотреть таблицу с данными