Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №268245469

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Тверская облМесто поставки (адрес):170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д.77
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.03.2024 по 14.03.2024Место предоставления документации:в соответствии с документациейПорядок предоставления документации:в соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокМесто подачи заявок:в соответствии с документациейДата начала срока подачи заявок:12.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговМесто подведения итогов:в соответствии с документациейДата подведения итогов:14.03.2024Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

Областного государственного унитарного предприятия «Фармация»

__________________ А.В. Добрынин

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении закупки

Порядковый номер в плане закупок: 54

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

«Поставка дезинфицирующих средств»

Настоящая документация* подготовлена в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного унитарного предприятия «Фармация» (далее – Положение о закупке), положениями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров) с единственным поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать заявки на участие в закупке. Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447–449 Гражданского кодекса и не влечет для заказчика соответствующих гражданско–правовых последствий.

* Настоящее извещение вместе с размещенным Приложениями имеет силу документации о закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Извещению о проведении закупки

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Областное государственное унитарное предприятие «Фармация», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (далее - Стороны), с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке товаров, работ, услуг областным государственным унитарным предприятием «Фармация» (далее - Положение о закупке), на основании Протокола № ____ от «___» __________ 2024 года, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный договором, передать Заказчику дезинфицирующие средства, именуемые в дальнейшем - товар, в ассортименте, количестве и по ценам согласно Спецификации (Приложение № к договору), в порядке и сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить его.
1.2. Наименование, цена, характеристики товара, а также иные обязательные требования Заказчика к товару определены Сторонами в Спецификации (Приложение № к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена на товар устанавливается в российских рублях и указывается в Спецификациях к договору.
2.2. Цена договора составляет ______________ (__________________) рублей __ копеек, НДС не облагается/облагается.
Цена договора включает в себя стоимость Товара, а также расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с выполнением обязательств по договору.
2.3. Заказчик производит оплату товара после поставки каждой партии на условиях отсрочки платежа в течение 7 (Семи) рабочих дней после даты подписания обеими Сторонами товарной накладной или УПД путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате за поставленный товар считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика, указанный в договоре.
2.5. Платежи по договору осуществляются в валюте Российской Федерации – рублях. Разногласия по расчетам за поставленный товар разрешаются путем переговоров и проведения взаимных сверок.
2.6. Цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и договором.
2.7. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

Сроки и условия поставки товара. Приемка товара

3.1. Поставка товара осуществляется в течении срока действия договора отдельными партиями по заявкам Заказчика. Поставка по Заявке должна быть осуществлена в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки Поставщиком. Незаявленный товар поставке не подлежит.

3.2. При возникновении у Поставщика трудностей исполнения обязательств по договору в полном объеме в установленные сроки, Поставщик обязан незамедлительно принять меры по их урегулированию с Заказчиком.

3.3. Стороны назначают уполномоченных лиц по взаимодействию при заключении договора.

3.4. Поставщик должен уведомлять Заказчика о дате и времени поставки товара не менее чем за 1 (один) день до осуществления поставки.

3.5. Поставщик обязуется поставить товар своим транспортом на основании заявок Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77.

3.6 Поставка товара должна осуществляться в таре, обеспечивающей сохранность товара при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах, хранении и отвечать требованиям нормативно-технической документации для данного вида товаров.

3.7. Поставщик обязуется поставить товар в строгом соответствии с характеристиками товара, указанными в Спецификации на партию товара.

3.8. Поставщик при поставке совместно с товаром передает Заказчику всю техническую сопроводительную документацию на товар (включая копию регистрационного удостоверения).

3.9. При приемке товара Поставщиком и Заказчиком подписывается товарная накладная (унифицированная форма ТОРГ-12) (далее – товарная накладная).

3.10. Право собственности и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактической передачи товара Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком).

3.11. Заказчик вправе не принимать товар, не отвечающий условиям договора, а в случае обнаружения такого товара после приемки, Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет в течении 5 (Пяти) дней со дня получения письменного уведомления.

4. Качество и комплектность. Гарантийные обязательства.

4.1. Поставленный товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ к данному виду товара и сопровождаться документами, подтверждающими качество на каждое наименование.

4.2. Приемка товара по внутри тарному количеству и качеству производится в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня поступления товара адресу доставки в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 и 25.04.1966 № П-7 соответственно (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Инструкции»), положения которых применяются в части не противоречащей договору.

4.3. При расхождении по количеству, качеству, ассортименту и ценам Заказчик оформляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ – 2) и незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.

4.4. В случае выявления товара, несоответствующего условиям договора, расходы по его возврату и замене относятся на Поставщика. Такой товар подлежит возврату в течении 5 (Пяти) дней со дня получения письменного уведомления Поставщиком, если Стороны не согласовали иные сроки.

На возвращаемый товар Заказчик предоставляет Поставщику возвратную накладную. При возврате товара Поставщик направляет Заказчику корректировочный счет-фактуру или УПД.

4.5. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее или равно 12 месяцев.

4.6. Поставщик поставляет товара в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, и хранении в складском помещении.

5. Порядок предъявления претензий

5.1. Претензии Заказчика в отношении количества, качества в части явных недостатков, несоответствия ассортименту, ценам, гарантийному сроку годности поставленного товара могут быть предъявлены Поставщику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента Получения товара Заказчиком/представителем Заказчика.

5.2. Претензии по качеству в части скрытых недостатков могут быть предъявлены Поставщику в течение всего гарантийного срока товара.

5.3. Поставщик обязан рассмотреть претензию в пятнадцатидневный срок, в случае неполучения ответа в установленный срок Заказчик имеет право на самостоятельный зачет претензионной суммы при взаимных расчетах Сторон.

6. Ответственность Сторон

6.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день предъявления требования об уплате неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день предъявления требования об уплате неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

6.4. В случае нарушения срока поставки, указанного в п. 3.1. договора, на срок более 15 (Пятнадцати) дней, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, отказавшись от дальнейшей поставки товара полностью или частично.

6.5. В случае неполучения заявки на товар Поставщика от конечного покупателя товара, Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего в части невостребованного товара.

6.6. В случае поставки несоответствующего условиям договора товара Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.7. Поставщик обязуется компенсировать Заказчику все понесенные последним убытки, вызванные наложением на Заказчика штрафных санкций в рамках исполнения Заказчиком обязательств перед третьими лицами, если такие санкции явились следствием неисполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товара, в том числе вследствие пропуска сроков, установленных п. 3.1. договора. Убытки подлежат возмещению на основании требования Заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня его предъявления Поставщику.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

7.2. К коррупционным правонарушениям в целях договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – «Коррупционные правонарушения»).

7.3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – «Уведомление») и вправе не исполнять обязательства по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.

7.4. Стороны при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, событий природного или техногенного характера, возникших помимо воли Сторон и непосредственно влияющих на исполнение ими своих обязательств. К таковым обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, аварии, взрывы, террористические акты, войны, военные действия, гражданские волнения и мятежи, забастовки (за исключением забастовок на предприятиях Сторон), эмбарго, запрещения экспорта или импорта, иные действия или решения государственных органов.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна подтвердить наличие указанных обстоятельств письменным документом, выданным уполномоченным органом (организацией) по месту нахождения Стороны по договору либо судебным актом и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после возникновения указанных обстоятельств направить сообщение о них другой Стороне. Несоблюдение указанного требования лишает Сторону права ссылаться на наличие обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сроки исполнения обязательств по договору продлеваются на срок действия обстоятельств непреодолимой силы без применения мер ответственности к соответствующей Стороне, предусмотренной применимым законодательством, иными правовыми актами РФ или договором. В дальнейшем действие договора продлевается на столько времени, сколько продолжались обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 3 (Трех) месяцев, Стороны по взаимному согласию должны решить дальнейший порядок исполнения договора. Если в указанный срок Стороны не достигнут соглашения по указанному вопросу, то любая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке посредством письменного уведомления (заказным письмом или телеграммой) другой Стороны после полного проведения взаиморасчетов.

9. Условие о конфиденциальности

9.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и не раскрывать каким-либо третьим лицам любую коммерческую, организационную или другую конфиденциальную информацию, относящуюся к другой Стороне и полученную в результате участия такой Стороны в договоре, за исключением случаев, когда:

• может быть подтверждено (документально), что такая информация была известна этой Стороне до дня заключения договора;

• такая информация поступает в свободный доступ по причине, не связанной с нарушением положений договора или законодательства;

• такая информация поступила в свободный доступ или была раскрыта после получения предварительного письменного разрешения другой Стороны, в котором должны прямо указываться содержание и способ опубликования или раскрытия информации, подлежащей опубликованию или раскрытию (Сторона не вправе необоснованно отказывать в выдаче такого разрешения или задерживать его выдачу);

• раскрытие такой информации предусмотрено законодательством или подзаконными нормативно-правовыми актами.

При этом раскрытием конфиденциальной информации не считается раскрытие Стороной соответствующей информации своим аффилированным лицам, под которыми для целей договора понимаются любые корпорации, фирмы, партнерства или другие лица, которые прямо или косвенно контролируют, контролируются или находятся под контролем Стороны договора.

9.2. Сторона, получившая такую информацию, обязана хранить все полученные от другой Стороны документы и любую информацию, полученную в связи с договором, в строгой конфиденциальности.

10. Обмен документами посредством электронной почты.

10.1. В целях оперативного обмена информацией и документами по вопросам заключения, исполнения, изменения и расторжения Сторонами договора, Стороны признают юридическую силу документов, направленных с соблюдением условий и порядка, предусмотренного пунктами 10.2, 10.3 договора.

10.2. Стороны обязуются обеспечить доступ к адресам электронной почты, указанным в реквизитах договора, а также адресам, используемым представителями Сторон в порядке сложившегося делового оборота, только уполномоченных лиц.

Стороны подтверждают, что факт отправки документов с таких адресов электронной почты позволяет установить, что документы исходят от соответствующей Стороны договора.

Документы, направляемые посредством электронной почты, направляются в сканированном виде или в любой другой форме, позволяющей достоверно определить назначение и содержание письма.

10.3. Стороны согласовали, что документы, направленные Сторонами с соблюдением требований пунктов 10.1, 10.2 договора приобретают статус «Прочитано» через 24 часа с момента его направления.

11. Гарантии Поставщика

11.1. Поставщик гарантирует, что:

- на момент заключения договора он является добросовестным налогоплательщиком по всем видам налогов;

- при исполнении договора им будет исчислен налог на добавленную стоимость (в случае если Поставщик является его плательщиком в соответствии с действующим законодательством РФ) в связи с чем в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговому органу будут представлены декларации по НДС и налог своевременно уплачен в бюджет;

- в отношении Поставщика не инициирована процедура банкротства и он не находится в стадии ликвидации или реорганизации;

- договор не направлен на отчуждение имущества, отчуждение которого признается или может быть признано в будущем нарушающим права и законные интересы третьих лиц;

- исполнение договора не влечет за собой нарушения или неисполнения положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для Поставщика;

- Поставщик не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет;

11.2. Поставщик обязуется взаимодействовать с Заказчиком, а также с представителями контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом, обоснованностью и правомерностью исчисления и уплаты НДС, признания сумм расходов по поставляемому товару.

11.3. Поставщик обязуется по требованию Заказчика представить ему все необходимые документы (заверенные копии) налоговой отчетности (выписка из книги продаж, налоговая декларация по НДС), подтверждающее исполнение обязанностей налогоплательщика по НДС после исполнения условий договора.

11.4. В случае недостоверности гарантий (заверений об обстоятельствах), предусмотренных настоящим разделом, Поставщик обязуется возместить возникшие в связи с этим убытки Заказчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

11.5. Поставщик обязуется возместить Заказчику имущественные потери (ст. 406.1 ГК РФ) в случае отказа налоговым органом Заказчику в вычете НДС и/или в признании обоснованными сумм расходов по одному из следующих оснований: не отражение реализации товара в книге продаж Поставщика (при наличии данной обязанности); не исчисление и/или не перечисление Поставщиком в бюджет НДС с операций по реализации товара Заказчику; неверное исчисление налога на добавленную стоимость при определении его размера в товаро-сопроводительных документах, представление Поставщиком первичных документов (товарных накладных и/или УПД) и/или счетов-фактур, оформленных с нарушением требований действующего законодательства и/или их непредставления; признания налоговыми органами Поставщика организацией, не осуществляющей реальной хозяйственной деятельности в результате не представления информации налоговому органу о характере деятельности либо по причине не обнаружения налоговым органом организации по месту ее юридической регистрации и/или по фактическому адресу местонахождения и т.д.

Имущественные потери подлежат возмещению в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования о возмещении потерь в размере сумм (включая налог, пени и штраф) уплаченных покупателем в бюджет на основании решений и/или требований налоговых органов, в соответствии с которыми на Общество возлагается обязанность по уплате сумм налогов в связи со сделкой с Поставщиком.

12. Срок действия договора и заключительные положения

12.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 31 декабря 2024 г. Срок действия договора может быть продлен по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору.

12.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение неисполненных обязательств.

12.3. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным договором и действующим законодательством.

12.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.5. В случае изменения юридического адреса, платежных реквизитов каждая из Сторон обязана в течение 5 (Пяти) дней уведомить об этом другую Сторону. Уведомление об изменениях направляются в течение 5 (Пяти) дней с момента их введения. В случае не направления соответствующего уведомления, другая Сторона не несет ответственности за ошибочное проведение платежей и направление в рамках договора документации.

12.6. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. Все споры, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются Сторонами путем переговоров или направления (Писем) претензий. Срок рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) календарных дней. В случае не достижения Сторонами согласия, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Тверской области.

12.7. Приложение № 1 к Договору (Спецификация) является его неотъемлемой частью.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ ________

от «___» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными