Тендер - Поставка технического моющего средства-РТО №268245006

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Проект_договора_РТО_2024.docx

Договор №____

поставки товара

г. Щёкино «___»_____________ 202__ г.

_______________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ­­­­___________, с одной стороны, и АО «Газэнергосервис» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________, действующего на основании Доверенности № от г., с другой стороны, а при совместном упоминании, именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю ____________ (далее - Товар) в ассортименте и количестве, установленных настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него цену в размере и порядке, определенных настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена поставляемого по настоящему Договору Товара указываются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Товар поставляется в сроки, установленные настоящим Договором.

1.4. Поставщик гарантирует, что является собственником Товара, Товар в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар полностью соответствует стандартам производителя данного Товара, заявленным характеристикам, требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2. Качество, тара и упаковка Товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям и стандартам, действующим в Российской Федерации.

2.2. Документами, подтверждающими соответствие качества поставленного Товара требованиям, указанным в п. 2.1 настоящего Договора, являются сертификаты соответствия.

2.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 6 месяцев с момента поставки Товара Покупателю.

2.4. Документы, указанные в п. 2.2 настоящего Договора, передаются Поставщиком Покупателю одновременно с Товаром.

2.5. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать сохранность Товара при его перевозке и хранении.

3. Цена Товара и порядок расчетов

3.1. Цена Товара указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Оплата цены Товара производится Покупателем Поставщику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки товара и подписания соответствующих документов (товарной накладной).

3.3. Оплата цены Товара производится в рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разд. 9 настоящего Договора.

3.4. Обязанность Покупателя считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Поставщик обязан исполнять обязанности, предусмотренные в Приложении № 2 к настоящему Договору («Налоговая оговорка») в части, связанной с уплатой НДС, если Поставщик является плательщиком НДС либо осуществил переход на общую систему налогообложения в течение срока действия настоящего Договора.

4. Поставка и приемка Товара

4.1. Товар поставляется в сроки, установленные Спецификацией.

4.2. Поставка товара осуществляется за счет средств Поставщика путем доставки Покупателю по адресу филиала:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская область, г. Щёкино, ул. Пирогова, д. 45.

4.3. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

4.4. Право собственности на товар, а также риск его случайной гибели и случайного повреждения переходят к Покупателю в момент передачи товара и подписания товарной накладной.

4.5. Покупатель обязан обеспечить приемку товара. Для этого он обязуется, в частности:

- подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;

- создать условия для сохранности товара при приемке.

4.6. При получении Товара Покупатель обязан осуществить его осмотр и проверить количество, качество и ассортимент Товара.

4.7. По завершении осмотра и проверки Товара Покупатель подписывает накладную, свидетельствующую о приемке Покупателем Товара.

4.8. Обязанность Поставщика считается исполненной с момента подписания Покупателем накладной.

4.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств Покупатель вправе предъявить соответствующие требования Поставщику.

4.10. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

4.11. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить поставленный Товар на Товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

4.12. В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Договора об ассортименте и комплектности Поставщик обязан заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте и комплектности, Товаром в ассортименте и комплектности, предусмотренном настоящим Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

4.13. При замене товара его возврат осуществляется силами и за счет Поставщика. Покупатель обязан обеспечить Поставщику возможность вывоза такого товара.

4.14. В случае выявления поставки Товара, имеющего признаки некачественной продукции, подделки сопроводительных документов и т.д., стороны обязаны незамедлительно уведомить отдел экономической безопасности АО «Газэнергосервис» по тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 142 или 193) и по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.15. В случае выявления нарушения сроков выполнения работ, поставки/задержки материалов/запасных частей стороны обязаны незамедлительно уведомить отдел экономической безопасности АО «Газэнергосервис» по тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 142 или 193) и по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного Спецификацией, срока допоставки Товара, установленного п. 4.10. настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара ненадлежащего качества, установленного п. 4.11. настоящего Договора, срока замены Товара, не соответствующего условию об ассортименте и комплектности, установленного п. 4.12. настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Товара, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3 (трех)последовательных месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

7.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров обязателен.

7.3. К претензии Сторона Договора, инициатор претензии, обязана приложить документальные доказательства изложенных в претензии требований, расчет требований.

7.4. Срок ответа на претензию устанавливается до 10 рабочих дней с момента получения претензии.

Вариант 1 пункта 7.5:

7.5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее – Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

7.5.2. Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

_______________ - _____________________ [1] ;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7.5.3. Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

7.5.4. В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

7.5.5. Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

7.5.6. Арбитражное решение является окончательным.

7.5.7. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

7.5.8. Местом арбитража будет являться Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации. [2]

Вариант 2 пункта 7.5: [3], [4]

7.5. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иски к _______________ [5] могут быть предъявлены ______________ [6] по своему усмотрению по месту нахождения __________________ [7] , в Арбитражный суд того субъекта Российской Федерации, где осуществлялось исполнение договора, либо в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.

Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется с момента его подписания и до «__» ______ 202__ г. в сроки, установленные Спецификацией.

8.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляются соглашением, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются Сторонами друг другу по электронной почте с незамедлительным направлением оригиналов документов заказным письмом с уведомлением о вручении либо передачей нарочным.

8.5. В случае изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в т.ч. конечных) и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний предоставляет АО «Газэнергосервис» информацию об изменениях по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.8. Приложения:

8.8.1. Спецификация (Приложение №1).

8.8.2. Налоговая оговорка (Приложение №2).

9. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

10. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору поставки товара

от « ___ » ___________ 20 __ г. № _____

Спецификация

на поставку товара

г. Щёкино «____»___________20___г.

Покупатель: Акционерное общество «Газэнергосервис»

Адрес грузополучателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 45

Поставщик: ______________

Адрес: _________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Итоговая стоимость партии товара составляет: ___________ (______________________), в том числе НДС 20% -_______ (_______________________).

Оплата цены Товара производится Покупателем Поставщику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки товара и подписания соответствующих документов (товарной накладной).

Доставка включена в стоимость товара.

Количество партий поставок - не более ______ партий.

Срок поставки товара – с момента подписания договора в течение ___ (______) рабочих дней по заявке Покупателя в период действия договора до ________202__ г.

Спецификация составлена в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

Поставщик: Покупатель:

_________________ ____________

Приложение №2

к Договору поставки товара

от «___ » ___________ 20 __ г. №_

Налоговая оговорка

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, связанные с наступлением любого из следующих обстоятельств:

• Отказом налогового органа в возмещении (вычете), заявленных Покупателем в связи с исполнением настоящего договора, сумм НДС полностью или частично с указанием на наличие у контрагента или далее по цепочке контрагентов несформированного источника возмещения (вычета).

Обстоятельство считается наступившим при составлении обязательного для исполнения мотивированного мнения налогового органа, либо вступившего в силу решения налогового органа, об отказе (отсутствии оснований) в (для) возмещении (вычета) заявленных Покупателем сумм НДС, когда такие акты налогового органа содержат в том или ином виде указание по тексту на необеспечение со стороны Поставщика и/или его контрагентов наличия источника для вычета по НДС в сделках по цепочке движения товаров, работ, услуг.

• Отказом во включении в состав расходов для целей налогового учета, заявленных Покупателем, принятых товаров (работ, услуг) полностью или частично по налогу на прибыль).

Обстоятельство считается наступившим при составлении обязательного для исполнения мотивированного мнения, либо вступившего в силу решения налогового органа, об отказе во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Покупателем принятых товаров (работ, услуг), когда такие акты налогового органа содержат в том или ином виде указание по тексту на необеспечение со стороны Поставщика и/или его контрагентов наличия документов, отвечающих требованиям действующего законодательства и налоговых органов, необходимых для включения затрат в расходы по налогу на прибыль.

[8] Данными актами (решение или мотивированное мнение) включая, но не ограничиваясь могут быть доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Покупателем сумм НДС, либо уменьшены убытки, исчисленные Покупателем при включении в состав расходов затрат по приобретенным Покупателем у Поставщика товарам, в том числе при привлечении Поставщиком контрагентов соисполнителей для исполнения своих обязательств, то есть с учетом всей цепочки движения услуг.

Соответствующий акт налогового органа о доначислении или отказе является достаточным доказательством возникновения потерь у Покупателя, при условии наличия в соответствующем акте налогового органа описания каких-либо из следующих обстоятельств в отношении Поставщика, его контрагентов соисполнителей или иных лиц, участвующих на какой-либо из стадий движения услуг: описание каких-либо нарушений в части документооборота, в том числе выставление документов, содержащих недостоверные сведения, несвоевременное составление документов, создание фиктивного документооборота, отсутствие надлежащим образом оформленных договорных отношений с лицом, исполнившим обязательство по сделке; некорректное и (или) неполное отражение хозяйственных операций в учете; анализ движения денежных средств по банковским счетам; отсутствие технических и/или материальных ресурсов для исполнения обязательств; неуплата налогов либо уплата налогов в минимальном объеме; отсутствие нахождения организации по месту регистрации; номинальные и/или массовые руководители/учредители организации; иные аналогичные обстоятельства.

Размер имущественных потерь, подлежащих возмещению Покупателю, определяется сторонами из расчета:

• 125 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете) по операциям с Поставщиком;
• 125 % от суммы налога на прибыль, доначисленных налоговым органом Покупателю по операциям с Поставщиком;
• 125 % от суммы пени и штрафа, доначисленных налоговым органом Покупателю, по операциям с Поставщиком.

Поставщик обязуется возместить имущественные потери в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из мотивированного мнения, решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС/ выписка из мотивированного мнения, решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль.

Покупатель вправе удержать потери из причитающихся Поставщику платежей по Договору, а также из выплат, причитающихся Поставщику по другим основаниям, в том числе, в порядке сальдирования взаимных обязательств.

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

↑

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272696677 Новосибирский филиал федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Росс...	Не определен #272696677	76 640	23 часа 16.05.2024 28.05.2024
Тендер №272836246 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272836246	16 780 863 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 167 809	4 дня 17.05.2024 31.05.2024
Тендер №272836282 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272836282	16 780 863 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 167 809	4 дня 17.05.2024 31.05.2024
Тендер №272920192 Поставка расходных материалов для дезинфекции	Электронный аукцион #272920192	2 995 001 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 14 975	8 дней 20.05.2024 04.06.2024
Тендер №273110683 Электронный аукцион на право заключения контракта на поставку дезинфицирующих средств для нужд ГБУЗ «ЦМП ДЗМ»	Электронный аукцион #273110683	919 465 Обеспечение контракта: 5%	4 дня 22.05.2024 31.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268244914 Поставка бытовой химии (средство для чистки стекол и зеркал) для нужд ГБУЗ "ДС № 15 ДЗМ" (с результатом)	Единственный поставщик #268244914	4 499	срок истек 12.03.2024 12.03.2024
Тендер №268244881 Поставка лакокрасочной продукции для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (с результатом)	Электронный аукцион #268244881	680 284 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 12.03.2024 22.03.2024
Тендер №268244805 Преобразователь ржавчины Армасил бескислотный (Лакокрасочные материалы), Опрыскиватель автомобильный помповый, 2 литра (Инструмент ручной) (номер заявки: 28603130)	Запрос предложений #268244805	См. док.	срок истек 12.03.2024 16.03.2024
Тендер №268244739 Перчатки хозяйственные для мытья посуды резиновые М, XL (СИЗ), Техническое вафельное полотно 50*40 см (Хозяйственные товары), Металлическая губка для посуды (Хозяйственные товары), Щелочное средство для мытья пола Grass Floor Strong 5л моющая жидкость, ...	Запрос предложений #268244739	См. док.	срок истек 12.03.2024 16.03.2024
Тендер №268244566 Мыло хозяйственное твердое (с результатом)	Единственный поставщик #268244566	615 600	срок истек 11.03.2024 11.03.2024

Тендеры из региона г. Москва

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268245004 Поставка бытовой техники (печь микроволновая, электрочайник) для нужд ГБУЗ "ДС № 15 ДЗМ" (с результатом)	Единственный поставщик #268245004	40 812	срок истек 12.03.2024 12.03.2024
Тендер №268244990 КАРИ - Логистика объявляет тендер: 2 нестанд паллет/Хрупкое/БОКОВАЯ ЗАГРУЗКА!!!/13.03.2024/до 15:00/ Республика Татарстан, Казань, Высокогорский район, территория СафПласт, здание 1. (трасса М-7, 806 км)- Тула г., Одоевское ш., 93	Закрытая процедура #268244990	См. док.	срок истек 12.03.2024 12.03.2024
Тендер №268244987 Оказание услуг по организации питания и предоставлению сухих пайков (с результатом)	Единственный поставщик #268244987	281 583	срок истек 12.03.2024 12.03.2024
Тендер №268244983 KARI KZ Logistics объявляет тендер: Шымкент склад-40117 Тараз KZ01667310	Закрытая процедура #268244983	См. док.	срок истек 12.03.2024 12.03.2024
Тендер №268244940 Поставка хозяйственного инвентаря(дозатор жидкого мыла) (с результатом)	Единственный поставщик #268244940	18 176	срок истек 12.03.2024 12.03.2024