Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №317750342

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Требование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_и_инструкция_по_ее_заполнениюxx

Требования , предъявляемые к участникам закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупкиxx

Описание объекта закупки*

* в случаях содержания ссылок на нормативно-технические документы, в которые были внесены изменения (актуализация документов), либо признания документов утратившими силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

Объект закупки: Поставка дезинфицирующих средств

(далее - товар)

Общие требования к товару:

1) Остаточный срок годности товара на момент поставки партии товара должен быть не менее 12 месяцев.

2) Погрузка, транспортировка, выгрузка товара до Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика в таре, обеспечивающей температурный режим и условия хранения поставляемого товара.

3) Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства и ГОСТ, а также обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. ПОСТАВЩИК несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

4) Источник финансирования: средства бюджетных учреждений

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контрактаxx

Проект договора

Договор №

идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Рыбинск «____» __________ 2025 года

Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области «Рыбинская больница № 1» (ГУЗ ЯО «Рыбинская больница № 1»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице. главного врача Бутакова Сергея Павловича, действующего на основании Устава, Приказа министерства здравоохранения Ярославской области, № 176-в от 25/09/2025 года, с одной стороны и _____________________________________________________________________________________________,в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является: Поставка дезинфицирующих средств (далее – товар) в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к договору), являющимся неотъемлемой частью договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет _______ руб. ( ) , с НДС или без.

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.3. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика на поставку, доставку, погрузку, разгрузку, размещение товара у Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все иные виды затрат.

2.4. Цена договора установлена в рублях Российской Федерации.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу: ГУЗ ЯО «Рыбинская больница №1», Ярославская область, г. Рыбинск, улица Солнечная, дом 49 (место складирования по согласованию с Заказчиком).

3.2. Поставка товара осуществляется с момента заключения договора по 31.001.2026г.

3.3. Доставка товара до Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика в таре, обеспечивающей условия хранения поставляемых товаров и защиту продукции от атмосферных осадков и иной влаги. Поставщик производит погрузочно-разгрузочные работы и размещение товара в местах складирования Заказчика. Поставщик должен обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке.

3.4. Дата доставки определяется датой подписания товарной накладной Заказчиком. Поставка товара оформляется товарной накладной.

3.5. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента подписание им товарной накладной без замечаний после завершения приемки по количеству и качеству.

3.6. Упаковка и маркировка товара должна обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Поставка и приемка товара осуществляется по месту нахождения Заказчика (п. 3.1.).

4.2.Товар должен по своим характеристикам соответствовать спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Товар передается по товарной накладной, в которой Заказчик производит отметку и расписывается в получении с указанием даты. Экземпляр, подписанной товарной накладной остается у Заказчика, а второй возвращается Поставщику путем вручения его представителю, экспедитору (водителю) или иному сопровождающему товар лицу. Товарная накладная подтверждает вручение товара Заказчику, но не свидетельствует о приемке товара без замечаний.

4.4.Товар, являющийся предметом настоящего договора (п. 1.1) принимается Заказчиком, если иное не предусмотрено настоящим договором, в порядке, предусмотренном "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6, с изменениями и дополнениями, и "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 с дополнениями и изменениями.

4.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом или приемочной комиссией Заказчика в течение 3-х рабочих дней с даты поставки товара. Поставщик вправе направить своего представителя для участия в приемке.

4.6. Приемка товара по количеству производится в месте доставки подсчетом наличного количества товара и сравнением полученных данных с данными, указанными в товарной накладной и договоре.

4.7. Приемка товара по качеству производится в порядке Приемочного контроля:

• Приемочный контроль проводится с целью предупреждения передачи Заказчику некачественного товара.
• Приемочный контроль заключается в проверке поступающего товара на соответствие требованиям по показателям: "Описание"; "Упаковка"; "Маркировка"; в проверке правильности оформления расчетных документов (счетов), а также наличие декларации о соответствии и иных документов, подтверждающих качество товара в соответствии с действующими нормативными документами.
• Контроль по показателю "Описание" включает проверку внешнего вида. В случае сомнения в качестве товара образцы направляются в территориальную контрольно-аналитическую лабораторию. Такие товары с обозначением: "Забраковано при приемочном контроле" хранятся у Заказчика изолированно от других товаров.
• При проверке по показателю "Упаковка" особое внимание обращается на ее целостность.
• При контроле по показателю "Маркировка" обращается внимание на соответствие оформления действующим требованиям.

4.8. В случае выявления недопоставки (некомплектности) или передачи товара ненадлежащего качества либо не соответствующего условиям договора, Заказчик уведомляет об этом Поставщика не позднее 3 (трех) последующих рабочих дней с момента обнаружения. Уведомление Поставщика может производиться любыми доступными средствами связи: по факсу, сообщением на электронную почту, телеграммой, телефонограммой либо письменно почтовой связью или вручением уведомления нарочным, а также по телефону с последующим подтверждением одним из указанных выше способов.

Поставщик обязан в течение 3(трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком направить своего представителя для подтверждения установленных приемкой фактов выявления недопоставки (некомплектности) или передачи товара ненадлежащего качества и подписания совместного комиссионного акта. В случае неявки в установленный срок представителя Поставщика, Заказчик вправе составить соответствующий акт в одностороннем порядке. Факты, установленные односторонним актом, с момента его утверждения считаются принятыми в полном объеме Поставщиком без возражений.

4.9.Поставщик обязуется за свой счет восполнить допоставку (комплектность), а в соответствующих случаях произвести замену некачественного товара, в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующего акта (п. 4.9).

4.10.Товар, не принятый Заказчиком, остается у него на ответственном хранении. Поставщик обязуется забрать с ответственного хранения товар в срок, установленный для его замены (п. 4.9).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Вместе с товаром Поставщик обязуется передать Заказчику следующие документы:

- счет на оплату – 1 экземпляр;

- товарно-транспортная накладная с указанием наименования товара, цены единицы товара, общей суммы поставки - 3 экземпляра;

- счет-фактуру Поставщика с указанием наименования товара, цены единицы товара, общей суммы поставки (для плательщиков НДС) – 1 экземпляр;

- инструкцию по применению или иной документ, содержащий все существенные характеристики товара, на русском языке – 1 экземпляр;

- копию Регистрационного удостоверения – 1 экземпляр;

- копии документов, подтверждающих качество товара в соответствии с действующим законодательством – 1 экземпляр;

- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством.

ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

6.1. Оплата товара производится Заказчиком в российских рублях по безналичной форме расчетов в течение 10 рабочих дней с момента приемки товара Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре на основании счета.

6.2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по договору несет Поставщик.

7.2. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей*.

*Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 5.1 договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.3 – 7.5 договора.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)

за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ____.**

**Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей*****.

*****Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)

за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону настоящего договора от выполнения принятых обязательств.

7.15. В случае причинения имущественного вреда Заказчику по вине Поставщика, последний несет материальную ответственность в размере реального ущерба. Факт ущерба и виновная сторона устанавливаются комиссией, состоящей из полномочных представителей заинтересованных сторон.

7.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе уменьшить подлежащую оплате сумму за поставку, либо размер предоставленных в качестве обеспечения исполнения условий договора денежных средств на размер встречного требования Заказчика в сумме начисленной неустойки.

7.17. Поставщик обязан подписать акт (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в течение одного рабочего дня после направления его Заказчиком на электронную почту Поставщика ______________ и вернуть его Заказчику.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок информировать другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянию на исполнение обязательств по договору.

9.4.После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны приступают к исполнению своих обязательств в соответствии с условиями договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.01.2026г до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору и ответственности за его нарушения.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору с учетом ограничений, установленных в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов, прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5 Настоящий договор имеет приложения, которые являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 Спецификация;

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ____ от « ____» ____________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_цены_контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее - НМЦК) проведено в соответствии с постановлением Правительства области от 24.12.2018 № 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области» (далее - Методика).

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №3

- Посмотреть таблицу с данными

*в качестве расчетной, по решению заказчика, принято среднее значение цены из коммерческих предложений хозяйствующих субъектов.