Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №304643870

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

Проект договора

Договор № ___

г. Кемерово «___» ____________ 2023г.

__(наименование организации)______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __(Ф.И.О., должность руководителя)____, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кемеровская городская клиническая больница №4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Климкина Алексей Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с пп 2.1.2 п 2 раздела 1 главы 3 Положения о закупке товаров, работ и услуг ГАУЗ «КГКБ №4» по средствам электронного магазина РТС-маркет номер закупки __________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ____________________ (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется принять Товар, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с условиями договора и Спецификацией к нему и оплатить его.

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему договору, принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

2.1. Цена на Товар определяется при проведении процедуры закупки, подтверждается Сторонами при заключении договора и указываются в Спецификации, прилагаемой к настоящему договору.

2.2. Общая стоимость подлежащего поставке Товара (цена договора) составляет ________ руб. (__сумма прописью____) руб.___ коп., в т.ч. НДС ___% (если не предусмотрено- указать основание).

2.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в безналичной форме по факту поставки Товара на основании выставленных Поставщиком счетов/счетов-фактур, в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами товарных накладных или универсальных передаточных документов, Акта приема-передачи Товара, Акта ввода Товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Цена договора сформирована с учетом стоимости Товара, указанного в пункте 1.1. настоящего договора, расходов на перевозку, доставку Товара, погрузо-разгрузочных работ Поставщика, переноски и складирования Товара в помещениях Заказчика, ввода Товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика, гарантийных обязательств Поставщика, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента заключения договора в течении _________________________.

-п Яшкино, ул Советская, 136.

3.3. Товар должен поставляться Поставщиком с учётом его специфических свойств особенностей, обеспечивающих сохранность и качество Товара при его перевозке в течение всего установленного срока хранения.

Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта.

Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам.

Хранение и перевозка Товара должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности.

3.4. При сдаче Товара на склад Заказчика Поставщиком предъявляются документы, подтверждающие качество Товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: заверенные печатью Поставщика копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, копии Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Российской Федерации., а так же оригиналы счетов/счетов-фактур, товарных накладных или универсальных передаточных документов, Акта приема-передачи Товара, Акта ввода Товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика, подписанные Поставщиком, инструкция (руководство) по эксплуатации и/или техническая документация) на русском языке, позволяющая обеспечить каждодневную работу пользователя Заказчика.

3.5. При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступивший Товар в счет поставки по договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями.

3.6. Количество Товара, передаваемого Заказчику по настоящему договору, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

3.7. Приемка Товара по количеству, ассортименту осуществляется во время передачи Товара Заказчику. При обнаружении факта недопоставки Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней поставить недостающий Товар. Обязательства Поставщика по поставке Товара по договору считаются исполненными с момента передачи недопоставленного Товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается датами, указанными в товарораспорядительных документах.

3.8. В ходе приемки Товара Заказчиком производится визуальная оценка качества поставляемого Товара. При обнаружении факта поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик обязан немедленно сделать отметки об этом в товарной накладной/акте приема-передачи Товара, а также составить Акт в 2-х экземплярах.

Акт подписывается обеими Сторонами и является основанием для предъявления претензий Заказчиком Поставщику.

Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный в течение 5 (пяти) календарных дней с отнесением всех расходов по замене Товара на Поставщика.

3.9. В случае выявления фактов отклонения по качеству Товара, отсутствия необходимых документов к Товару, препятствующих оприходованию Товара, Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика о вышеуказанных фактах.

Вызов уполномоченного представителя Поставщика обязателен для составления соответствующего Акта в 2-х экземплярах, который подписывают представители Сторон. Неявка представителя Поставщика, уведомленного надлежащим образом, для составления соответствующего Акта, означает согласие Поставщика на составление Акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу.

В случае отклонений по качеству поставленного Товара Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный в течение 5 (пяти) календарных дней с отнесением всех расходов по замене Товара на свой счет ( т. е. на счет Поставщика).

3.10. При обнаружении недостатков Товара в процессе его дальнейшего использования Заказчиком (при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Заказчиком при приемке Товара), Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов уполномоченного представителя Поставщика обязателен для составления Акта в 2-х экземплярах, фиксирующего недостатки качества Товара, который подписывают представители Сторон. Неявка представителя Поставщика, уведомленного надлежащим образом, для составления соответствующего Акта, означает согласие Поставщика на составление Акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу.

3.11. Если Поставщик признал претензии обоснованными, то он обязан за свой счет произвести замену Товара на качественный в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта.

3.12. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают для выявления характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг независимого эксперта осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, возникшие до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения заключения независимого эксперта.

3.13. Поставка Товара ненадлежащего качества расценивается как ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, поступивший Товар в счет поставки по договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день поставки Товара надлежащего качества.

3.14. После завершения всех необходимых для приёмки Товара действий Сторонами подписывается товарная накладная или универсальный передаточный документ и Акт приёма-передачи Товара (по форме Приложение №2 к Договору).

3.15. Поставщик должен обеспечить ввод Товара в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика на месте установки оборудования согласно нормативным требованиям без отрыва от производства.

Ввод Товара в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика должен быть произведен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода действующим законодательством РФ, с соблюдением действующих государственных стандартов, технических условий, требований нормативной, технической и эксплуатационной документации на Товар.

Ввод Товара в эксплуатацию включает:

- монтаж;

- пуско-наладочные работы;

- осуществление пробного запуска в тестовом режиме;

- инструктаж персонала Заказчика на месте установки оборудования.

Ввод Товара в эксплуатацию производится в присутствии Заказчика.

По факту ввода Товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика Сторонами подписываются Акт ввода Товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика (по форме Приложение №3 к Договору).

4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

4.1. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4.2. Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), дата выпуска не ранее 2021 г., а также не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации изготовителя, действующей на территории РФ, подтверждаться соответствующими документами в установленном порядке: заверенные печатью Поставщика копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении), копии Регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.4. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

4.5. Качество и безопасность Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны соответствовать нормативной и технической документации Российской Федерации, требованиям действующих технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, государственным нормативным требованиям охраны труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерацией.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1.Доставить Товар в адрес Заказчика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

5.1.2. Поставить Товар надлежащего качества, в обусловленных настоящим Договором количестве и ассортименте, с документами, необходимыми для дальнейшего использования Товара.

5.1.3. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Упаковка Товара должна обеспечивать высокий уровень сохранности Товара при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении, простоту учета. Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам. Обязательно наличие упаковки производителя.

Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

5.1.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, за исключением случаев правопреемства.

4.1.5. В день поставки предоставить Заказчику в 2-х экземплярах следующие документы:

- товарную накладную;

- акт приема-передачи Товара или универсальный передаточный документ;

- счет-фактуру на оплату поставленного Заказчику Товара.

5.1.6. Обеспечивать представителям Заказчика свободное ознакомление с документацией, связанной с исполнением настоящего Договора, при условии предварительного уведомления представителями Заказчика о необходимости ознакомления.

5.1.7. Принять Товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

5.1.8. Некачественный (несоответствующий требованиям настоящего Договора, технической документации, требованиям законодательства РФ) Товар, выявленный Заказчиком при приеме, подлежит замене Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней по требованию Заказчика, предъявленному в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара по количеству грузовых мест.

5.1.9. В случае сложностей, возникающих при исполнении настоящего Договора, Поставщик обязан предоставить Заказчику уведомление в письменной форме о таких сложностях, с приложением соответствующих документов, в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленных сроков исполнения обязательств по Договору.

Поставщик обязан предоставить достоверную информацию в письменной форме о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору по запросу Заказчика в сроки, оговоренные в этом запросе.

5.1.10. Представлять по запросу Заказчика дополнительные материалы в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого запроса, относящиеся к условиям исполнения Договора и необходимые Заказчику, в том числе для проведения экспертизы.

5.1.11. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (Товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге и не является фальсифицированным и контрафактным.

Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, сертифицирован, декларирован и зарегистрирован для обращения на территории РФ, полностью соответствует стандартам качества и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Запрашивать у Поставщика документы, необходимые для контроля за исполнением Договора и проведения экспертизы.

5.2.2. При передаче Поставщиком предусмотренного данным Договором Товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Заказчик вправе возвратить Товар и отказаться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Обеспечить приемку поставленного Товара.

5.3.2. Оплатить Товар на основании следующих документов:

- товарной накладной;

- подписанного Сторонами Акта приема-передачи Товара или универсального передаточного документа;

- счета-фактуры на оплату поставленного Заказчику Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6.2. Уплата неустойки (штрафа), предусмотренных настоящим договором, не освобождает соответствующую Сторону от выполнения обязательств по настоящему договору.

6.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком существенных условий договора, определяющих, в частности, порядок доставки Товара, его наименование, назначение, согласованную цену, требования к качеству и способу его подтверждения, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара путем направления Поставщику соответствующего уведомления.

6.4. В случае нарушения сроков и порядка поставки Товара, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств в размере 0,1 % от суммы договора.

6.5. При поставке Поставщиком Товара иного наименования, назначения, некачественных Товаров и/или нарушения требований к качеству и комплектности Товара, Товар считается не поставленным и Поставщик по требованию Заказчика обязан уплатить штраф в размере 10% от стоимости договора.

6.6. При повторном нарушении условий договора, указанных в пунктах 6.4, 6.5., Заказчик вправе потребовать от Поставщика расторжения договора с предъявлением требования об уплате неустойки в размере 5% от цены договора, а также возмещения затрат (хранение, возврат и пр.) и /или покрытия убытков, причиненных вынужденным отказом от сделки.

6.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка России от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

6.8. При поставке Поставщиком Товара с нарушением срока, установленного в пункте 3.1. настоящего договора, Поставщик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере 10% от стоимости недопоставленного Товара.

6.9. При поставке Поставщиком Товара с нарушением срока, установленного в пункте 3.1. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки данного Товара и потребовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных вынужденным отказом от поставки Товара.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик вправе изменить по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора количество, объем предусмотренных договором Товаров, работ, услуг не более чем на 20% такого количества, объема (любого предусмотренного договором товара, работы, услуги или всех) при этом допускается изменение цены договора не более чем на 20%. Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления цены ранее заключенного договора на предусмотренное в этом договоре количество такого товара.

7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору.

7.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в договоре.

7.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить условия договора при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества Товара, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

7.6. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом Сторона, инициирующая одностороннее расторжение договора, должна уведомить другую Сторону надлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.8. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключение независимого эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

7.9. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, эпидемии, блокады, правительственных ограничений, принятия нормативных актов запретительного характера или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми Гражданским кодексом Российской Федерации и находящихся вне контроля Сторон, непосредственно повлиявших на исполнение возникших после заключения настоящего Договора обязательств.

8.2. Стороны определили, что к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны производителя Товара, отсутствие на рынке нужных для исполнения Товаров (в том числе окончание срока действия регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на Товар, равно, как и принятие производителем решения о прекращении поставок Товара в Россию), окончание срока действия лицензии или ее отзыва; приостановление деятельности Поставщика по актам уполномоченных органов (при наличии вины Поставщика) и другие случаи, признаваемые таковыми действующим российским законодательством.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в 3-х дневный срок любым из доступных для противоположной стороны способов связи (факс, телеграф, электронная почта и др.) известить другую сторону о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств. Настоящим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные компетентными органами или организацией.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней от даты ее получения.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

10.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договоров в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Поставщик несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

11.2. Поставщик предоставляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по договору.

11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания Сторонами по 30.04.2024 г., а в части финансовых расчетов – до полного исполнения обязательств Заказчиком.

12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, НЕЗАВИСИМИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______

от «____» _________ 20___ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

* Примечание: поставщик вправе указать №, дату документа (регистрационное удостоверение/сертификат/декларация соответствия), выданного соответствующим уполномоченным органом, подтверждающего соответствие Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №318035863 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСОБОГО ТИПА "КУЗБАССКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #318035863	106 128 Обеспечение контракта: 5%	1 день 20.11.2025 02.12.2025
Тендер №318090617 Поставка моющих средств	Запрос котировок #318090617	347 600	13 часов 21.11.2025 01.12.2025
Тендер №318197432 Поставка моющих средств	Запрос котировок #318197432	209 131	1 день 24.11.2025 02.12.2025
Тендер №318200327 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" объявляет тендер: Поставка средств бытовой химии	Запрос котировок #318200327	24 568 Обеспечение контракта: 5%	15 часов 24.11.2025 01.12.2025
Тендер №318237014 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #318237014	9 554	1 день 24.11.2025 02.12.2025

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №304643710 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24" ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: Моющие средства (с результатом)	Запрос предложений #304643710	20 853	срок истек 22.07.2025 24.07.2025
Тендер №304643619 Поставка хозяйственных товаров (порошок стиральный)	Малая закупка #304643619	75 670	срок истек - 25.07.2025
Тендер №304643617 Поставка хозяйственных товаров (средства отбеливающие, моющие)	Малая закупка #304643617	81 794	срок истек - 25.07.2025
Тендер №304643615 Поставка хозяйственных товаров(средства чистящие, моющие, мыло)	Малая закупка #304643615	68 339	срок истек - 24.07.2025
Тендер №304643513 Средства чистящие, моющие, мыло жидкое, средства для стирки. (с результатом)	Единственный поставщик #304643513	2 040	срок истек 22.07.2025 -

Тендеры из региона Кемеровская область - Кузбасс

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №304643650 Страхование автотранспорта	Малая закупка #304643650	58 500	срок истек - 23.07.2025
Тендер №304643637 Выполнение работ по текущему ремонту потолков Армстронг	Малая закупка #304643637	84 093	срок истек - 24.07.2025
Тендер №304643421 Поставка лекарственных препаратов (приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения)	Запрос предложений #304643421	10 499	срок истек - 22.07.2025
Тендер №304643419 Поставка автомобильных шин	Запрос предложений #304643419	432 379	срок истек - 23.07.2025
Тендер №304643046 разработка рабочей документации согласно заданию на проектирование: Диспетчеризация системы СПС	Малая закупка #304643046	70 000	срок истек - 23.07.2025