Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №300426150

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):672038, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, г.о. ГОРОД ЧИТА, Г ЧИТА, УЛ КОХАНСКОГО, Д. 6
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 02.06.2025 по 03.06.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:02.06.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:672038, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, г.о. ГОРОД ЧИТА, Г ЧИТА, УЛ КОХАНСКОГО, Д. 6Дата подведения итогов:04.06.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЭМ_(2)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник отдела закупок

государственного автономного учреждения

здравоохранения

«Клинический медицинский центр г. Читы»

______________________ В.В.Самарина

02.06.2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2034/ЭМ

Закупка в электронном магазине только для субъектов МСП

на поставку дезинфицирующих средств

для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения

«Клинический медицинский центр г. Читы»

г. Чита

2025 г.

Информационная карта - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание - Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе

- «не менее» - участник закупки должен указать конкретный показатель, который не меньше заявленного в технических характеристиках, включая минимальный показатель;

- При указании в техническом задании показателей (характеристик) товара с использованием слов «не более», участником закупки указываются конкретные показатели (характеристики), равные или меньшие значений, указанным в техническом задании, без указания слов «не более».

Проект

Договор

г. Чита «____» ___________ 2025 г

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский центр г. Читы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующая на основании _____, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, по результатам проведения закупки в электронном магазине, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Правовым основанием для заключения данного договора является протокол рассмотрения и оценки заявок № __ -ЭМ от __________ 2025 г. (№ ЕИС_____________).

1.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства (далее - Товар), объем, стоимость которого определена в Спецификации (Приложение к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

1.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Поставщик также обязуется предоставить следующие сопутствующие услуги, связанные с поставкой Товара:

1.5.1. Поставка и разгрузка Товара на месте хранения силами Поставщика.

2. Стоимость договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость настоящего Договора составляет ________ ( ___________ руб. ____ коп.), в том числе НДС (если НДС не облагается, необходимо указать: НДС нет)., включает в себя помимо стоимости Товара, являющегося предметом договора, также стоимость упаковки, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой до Заказчика, расходы на страхование, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством РФ, а также другие расходы, связанные с исполнением договора.

2.2. Поставка Товара осуществляется по ценам, согласно Приложению № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Цены, указанные в Приложении № 1 являются фиксированными на срок действия настоящего договора.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара и иных условий исполнения договора.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить в пределах тридцати процентов от цены договора количество всех предусмотренных договором поставляемых Товаров при изменении потребности в Товаре. При поставке дополнительного количества такого Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству такого Товара, в пределах тридцати процентов цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество таких Товаров.

2.5. Изменения, указанные в пунктах 2.3-2.4 договора оформляются путем подписания дополнительного соглашения.

2.6. Источником для перечисления средств Поставщику Заказчиком являются средства от приносящей доход деятельности.

2.7. Оплата производится Государственным заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара.

Основанием для оплаты являются счет или счет-фактура, товарная/товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи Товара.

При этом в счете-фактуре (товарной/товарно-транспортной накладной) Поставщик должен указывать номер договора и дату его заключения. Сопроводительные документы заполняется в соответствии со спецификацией.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа).

2.9. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.10. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета и иных реквизитов, Стороны обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.

2.11. В случае если настоящий договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3. Сроки, место и условия поставки Товара

3.1. Поставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика, в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к Договору) по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Коханского, 6, склад в рабочие дни: с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. Поставка Товара осуществляется в течение 10 дней со дня подачи заявки.

3.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик обязан уведомить представителя Заказчика, о дате и времени доставки Товара путем направления факсимильного сообщения или по электронной почте.

3.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия или декларацию о соответствии, или документ подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при необходимости для данного вида товара), регистрационное удостоверение Минздрава РФ (при необходимости) товарную/товарно-транспортную накладную и Акт приема-передачи товара (партии товара), счет или счет-фактуру.

В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.4. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу, или повреждение при транспортировке, в том числе поддерживающую необходимый температурный режим, в случае если это предусмотрено производителем товара. Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.5. Интересы Заказчика по настоящему договору представляет(ют):

Со стороны Заказчика: Белянцева И.С.

Со стороны Поставщика ______________________________________________________________________.

4. Порядок сдачи-приемки поставленного Товара

4.1. Приемка Товара производится по количеству мест в момент передачи Товара. При передаче Товара в таре или упаковке проверка количества и качества Товара внутри тары или упаковки в месте передачи не производится.

4.2. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). Заказчик осматривает товар и проверяет его качество и принимает его в течение 10 рабочих дней и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомляет Поставщика.

4.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия или декларацию о соответствии или иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при необходимости для данного вида товара), регистрационное удостоверение Минздрава РФ, товарную/товарно-транспортную накладную и Акт приема-передачи товара (партии товара), счет или счет-фактуру.

4.4. При выявлении несоответствия наименований, количества Товара, указанных на упаковках товарных единиц, поставки некачественного Товара, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товаров, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого, отсутствие сопроводительной документации, предусмотренной настоящим Договором, и т.д.), поставки некомплектного Товара, Заказчик (его представитель) не принимает поставленный Товар, о чем делается соответствующая отметка в товарной/товарно-транспортной накладной и в акте приема-передачи Товара.

4.5. В случаях указанных в пункте 4.4 настоящего Договора, Поставщик обязан произвести замену некачественного или несоответствующего спецификации Товара, или доукомплектовать Товар в течение 10 (рабочих) дней с момента подписания акта приема-передачи Товара.

4.6. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара.

4.7. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

4.8. Товар считается поставленным Поставщиком и принятой Заказчиком после подписания Сторонами товарной/товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи Товара.

4.9. В случае отказа Заказчика от приемки Товара (части поставленного товара) по причинам несоответствия товара по качеству, ассортименту, количеству, некомплектности и иным характеристикам, предусмотренным настоящим Договором, в товарной/товарно-транспортной накладной делается соответствующая отметка. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания товарной/товарно-транспортной накладной, товарная/товарно-транспортная накладная подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

4.10. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированного, бракованного и иного Товара, осуществляются за счет Поставщика.

4.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.3. настоящего Договора.

4.12. Поставщик, признается исполнившим обязательства по настоящему Договору, после поставки всего объема Товара и его комплектующих, предусмотренного настоящим Договором, подтвержденным актом приема-передачи Товара.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Осуществить поставку Товара надлежащего качества, в количестве, предусмотренном в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.2. Поставить Товар (включая погрузочно-разгрузочные работы и доставку) транспортом, силами и за счет средств Поставщика до места нахождения Заказчика. Разгрузку Товара производить в присутствии представителя Заказчика.

5.1.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: копия регистрационного удостоверения, копия сертификат соответствия (декларация соответствия), товарную/товарно-транспортную накладную, счет или счет-фактуру, акт приема-передачи товара.

5.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.

5.1.5. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме – передаче Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.1.7. Предоставить обеспечение исполнения Договора.

5.1.8. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета и иных реквизитов, уведомить Заказчика в 3-х дневный срок.

5.1.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать оплаты за поставленный надлежащего качества Товар.

5.2.2. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Договора в случае надлежащего исполнения Договора.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товаров в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Осуществить приемку товара по количеству и качеству.

5.3.3. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в установленные настоящим Договором сроки.

5.3.4. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий настоящего Договора.

5.3.5. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета и иных реквизитов, уведомить Поставщика в 3-х дневный срок.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Поставщика своевременного и качественного исполнения обязательств по настоящему Договору, включая оформление отчетной документации, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств согласно требованиям Договора и приложений к нему.

5.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.4.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.

5.4.6. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

6. Качество, информация, сведения, тара и упаковка

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать существующим нормативам и подтверждаться документами в соответствии с действующим законодательством. Все документы, необходимые для подтверждения качества Товара, прилагаются Поставщиком к документам, направляемым Заказчику. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

6.2. Поставляемый товар не должен иметь механических повреждений, быть ранее в употреблении.

6.3.Поставляемый Товар должен иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии или иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при необходимости для данного вида товара), регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

6.4. Поставщик обязуется поставлять Заказчику Товар в упаковке (таре), которая бы обеспечивала сохранность груза от всякого рода повреждений и загрязнений до и при перевозке различными видами транспорта, с обозначением всех необходимых предупредительных надписей.

6.5. Если у Заказчика появились документы, подтверждающие несоответствие Товара нормам качества, то Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику, выслать протокол экспертизы, подтверждающий ненадлежащее качество Товара.

6.6. В случае если Товар окажется фальсифицированным, бракованным, некачественным, негодным, Заказчик обязан уведомить об этом Поставщика. В случае если Товар не подлежит использованию по причинам, возникшим вследствие обстоятельств, за которые Заказчик не несет ответственности, Поставщики обязан без промедления в течение 15-ти дней с момента составления Акта о выявленных недостатках произвести замену Товара на качественный.

6.8. В случае если Поставщик не заменил Товар в сроки, установленные в п. 6.6. настоящего Договора, Поставщик обязан принять некачественный Товар от Заказчика и возвратить Заказчику полную стоимость Товара (в случае, если Товар был уже оплачен Заказчиком). В случае отправки Заказчиком Товара железнодорожным транспортом и т.д. (по согласованию с Поставщиком) Товар считается переданным Поставщику с момента сдачи его перевозчику (отправителю). При этом расходы по перевозке возлагаются Заказчиком на Поставщика и должны быть возмещены Поставщиком Заказчику.

6.9. В случае поставки поврежденного Товара Поставщик обязан в течение 15 дней с момента уведомления Заказчиком заменить поврежденный Товар.

6.10. При поставке Товара надлежащего качества, но не соответствующего требованиям Заказчика, Поставщик обязан принять возврат такого Товара, и, либо вернуть Заказчику стоимость Товара, либо заменить Товар на соответствующий требованиям Заказчика (в соответствии со Спецификацией) в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика.

6.11. Право собственности, а также риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят на Заказчика с момента фактической приемки им Товара и подписания им всех необходимых документов, свидетельствующих о приемке Товара.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, копии сертификата соответствия (декларации соответствия), или иной документ, подтверждающий соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации). Указанные документы передаются Заказчику с товаром.

7.2. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с настоящим Договором, должно соответствовать требованиям ГОСТов, или технических условий производителя и иных нормативных документов.

7.3. Товар должен подтверждается необходимыми сертификатами соответствия, декларацией качества или иными документами подтверждающими качество товара, если данные требование о наличии данных документов установлено действующим законодательством. Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

7.4. Поставщик предоставляет на поставляемый Товар гарантию качества в течение всего срока годности (гарантийного срока) с момента передачи Товара Заказчику.

7.5. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента с момента подписания документов о приемке товара.

7.6. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

7.7. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии документации Поставщика о недостатках Товара.

7.8. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный Товар.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору, в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе направить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

8.4. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения договора.

8.5. В случае отсутствия сопроводительных документов с поставленным Товаром Заказчик направляет уведомление Поставщику. Поставщик в 5-ти дневный срок со дня получения уведомления обязан направить недостающую документацию Заказчику. При неисполнении Поставщиком данного требования Заказчика,

8.6. В случае обнаружения несоответствия качества или количества поставляемого Товара либо его части, Заказчик в течение 5 дней, считая от даты подписания акта приемки Товара по количеству и (или) качеству, составляет Поставщику рекламацию с требованием замены некачественной продукции, либо с требованием допоставки недостающего Товара. Замена либо допоставка Товара производится за счет Поставщика.

8.7. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, которые не существовали во время подписания Договора.

8.8. Наступление указанных обстоятельств, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

8.9. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно в течение 2-х суток после этого телеграммой, телефаксом уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности, указанных выше обстоятельств будут служить справки, выданные компетентными органами.

8.10. Если форс-мажорные обстоятельства действуют свыше 1-го месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.

8.11. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора в период его действия.

9. Порядок расторжения договора

9.1. Любая из Сторон вправе требовать пересмотра или расторжения настоящего договора, в случае существенного нарушения обязательств другой Стороной, согласно действующего законодательства. Невыполнение условий договора фиксируется Стороной, имеющей претензии, и направляется Стороне, нарушающей условия договора.

9.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- при существенном нарушении или ненадлежащем исполнении Договора Поставщиком (Исполнителем).

- в случае просрочки поставки Товара (оказании услуг);

- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.3.Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе:

- в случае выявления факта несоответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным документациям и (или) документациям о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке.

- в случае, если поставщиком осуществлена поставка товара с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;

- в случае осуществления поставок некомплектных товаров;

- в случае если по результатам экспертизы поставленного товара, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.4. Решение об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке оформляется протоколом, который подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, и должен содержать:

- Реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

- Указание на предмет договора;

- Указание на действия (бездействие) заказчика либо поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения.

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью протокола.

Протокол, указанный в пункте 9.4. направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) в течение трех дней со дня его подписания по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику).

К протоколу также прикладывается сопроводительное письмо, подписанное лицом, имеющем право действовать от имени заказчика.

9.5. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора, уведомление о принятом решении и протокол в течение трех дней с даты его подписания направляются учредителю с приложением копий документов.

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если:

в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

9.8. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в документации о закупке. При этом цена договора уменьшается на сумму исполненных обязательств по договору.

9.9. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.11. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.12. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.13. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе.

10. Споры и разногласия

10.1. Споры и разногласия Сторон решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Спорные вопросы, возникающие при выполнении условий договора, решаются путем переговоров либо путем обращения в Арбитражный суд Забайкальского края.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года, а в части оплаты полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в преамбуле Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.

12.2. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

12.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.8. Приложения к Договору:

Спецификация.

13. Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ____

от «____»_______________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными