Вход в личный кабинет
Поставщикам в помощь
Российские тендеры | Сибирский ФО | Кемеровская область | Карточка тендера 272133298

Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №272133298

Описание тендера: Поставка дезинфицирующих средств
Сумма контракта: 133 517,50 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 06.05.2024
Окончание: 08.05.2024 05:00:00
Тендер №: 272133298
Тип: Малая закупка Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Химия / Бытовая химия
Регион: Сибирский ФО / Кемеровская область
Регион поставки: Сибирский ФО / Кемеровская область
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка дезинфицирующих средств
Цена контракта: 133 517,50 RUB

№ Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Средство чистящее «Эволайн для ванной с антимикробным эффектом» 0,75л 24002.5 480.05 50 ШТ
2 Средство чистящее «Эволайн для сантехники с антимикробным эффектом» 0,75л 109515 730.1 150 ШТ
Получить демо-доступ
Скачать документацию
Смотреть все тендеры на бытовая химия в Кемеровской области
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Обоснование цены договора.xls 20 КБ 06.05.24 14:13 Действующая
Проект договора.doc 53 КБ 06.05.24 14:13 Действующая
Скачать все файлы

Оглавление

    Обоснование_цены_договора - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

    Гражданско-правовой договор №_________________

    на поставку товара для нужд ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова

    - Посмотреть таблицу с данными

    Заказчик – Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова», в лице ______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Поставщик - __________, в лице __________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, в соответствии с пунктом 22.1.1.7.1.2 параграфа 22.1 Раздела 22 Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова», заключили настоящий Гражданско-правовой договор на поставку товара для нужд ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

  • Предмет Договора
    1.1. Поставщик по настоящему Договору обязуется поставить дезинфицирующие средства (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар.
    1.2. Наименование, качество и количество устанавливается настоящим Договором и Приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
  • Цена Договора и порядок расчетов

    • 2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ________________ (_____________) рублей _______ копеек, (если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИМНС об упрощенной системе налогообложения или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС» – этот текст удалить) и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

    2.2. Общая стоимость товара включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, затраты по хранению товара на складе Поставщика.

    2.3.Оплата товара по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:

    расчеты с Поставщиком осуществляются в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение тридцати рабочих дней с момента представления Поставщиком документации, указанной в Задании на поставку товара, и после подписания Заказчиком и Поставщиком товарных накладных (универсальных передаточных документов) (и/или акта сдачи-приемки товара) и иной документации, подтверждающей передачу товара по количеству и качеству.

    Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

    2.4. Источник финансирования - в рамках лимитов 2024 г.: внебюджетные средства.

  • Код вида расходов – 244 (увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях).
    3. Обязанности Сторон
    3.1. Заказчик вправе:
    3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
    3.1.2. Получать информацию о соответствии товаров ГОСТам, ТУ, а также иные сведения, касающиеся условий Договора.
    3.1.3. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
    Заказчик обязан:
    3.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе их поставки или приемки.
    3.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
    3.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.
    3.2.4. Поставщик вправе:
    3.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленных товаров в соответствии с Договором.
    3.4. Поставщик обязан:
    3.4.1. Поставить товары, качество которых соответствует требованиям, установленным в настоящем Договоре, и подтвердить его соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации в сроки, указанные в пункте 4.1. настоящего Договора по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 21, Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова», медицинский склад.
    3.4.2. Обеспечить сертификацию Товара в соответствии с действующим законодательством.
    3.4.3. Предоставить по требованию Заказчика необходимую документацию, подтверждающую качество и страну происхождения поставляемого Товара в рамках настоящего Договора.
    3.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
    3.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
    3.4.6. Принять Товар в случае его возврата по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
    4. Сроки и условия поставки Товара
    4.1. Общий срок поставки товара – со дня, следующего за днем заключения договора, до 31.12.2024 года.
    Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика. Представителями Заказчика, уполномоченными на подачу Заявок, являются: Петренко Анна Григорьевна (специалист), тел. 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Не заказанный товар, либо товар, заказанный иными лицами, не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком. Заявки подаются по указанным Поставщиком реквизитам любым из возможных способов: путем передачи телефонограммы, и/или факсимильной, и/или электронной связью с указанием наименования товара, сроков и объемов исполнения, исходя из потребностей Заказчика, определяемых необходимостью обеспечения бесперебойного режима работы лечебного учреждения и возможностей Заказчика хранения и использования товара в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства.
    Срок подачи заявки – не позднее, чем за три календарных дня до окончания общего срока поставки товара. Максимальный срок исполнения заявки - три календарных дня с момента ее принятия Поставщиком.
    4.2. Поставка товара выполняется силами и средствами Поставщика.
    4.3. Качество товара, маркировка, упаковка товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, техническим условиям производителя, иным нормативным документам по техническому регулированию и иным законодательным актам. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
    4.4. При поставке товара качество, маркировка, упаковка поставляемого товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, техническим условиям производителя, иным нормативным документам и законодательным актам. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
    4.5. При поставке товара предоставляются надлежащим образом оформленные копии всех необходимых сертификатов (деклараций), подтверждающих качество товара, а так же копии регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, счета-фактуры и товарные накладные (универсальные передаточные документы).
    4.6. Стороны настоящего Договора договорились, что Заказчик имеет право не выбирать товар в случае отсутствия необходимости в товаре.
    В случае не выборки товара на дату окончания общего срока поставки, обязательства Сторон в части направления заявки на поставку товара и обязательства по поставке товара считаются исполненными Сторонами в указанной части и Стороны в данном случае претензий друг к другу не имеют.
    5. Порядок приемки товара
    5.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется специалистами Заказчика в месте доставки товара – Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 21, Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова», медицинский склад.
    Поставщик имеет право направить своего представителя для осуществления приемки товара по количеству и качеству, в таком случае Заказчик производит приемку товара в присутствии представителя Поставщика.
    Приемка товара осуществляется по товарной накладной (универсальному передаточному документу) (и/или акту сдачи-приемки товара) согласно заявленным требованиям Заказчика.
    5.2. Заказчик производит проверку количества, соответствие товарного вида, а также наличие документов, подтверждающих качество товара.
    5.3. В случае недопоставки товара либо поставки некачественного товара Заказчик составляет акт претензии с указанием фамилий и должностей лиц, участвующих в составлении акта. В случае, если Поставщик направил своего представителя для присутствия при приемке товара Заказчиком, указанный акт составляется в присутствии представителя Поставщика.
    Претензии по недостаче и товарного вида товара принимаются Поставщиком в момент передачи товара и отражаются в акте претензий.
    5.4. В случае недопоставки товара либо поставки некачественного товара Поставщик обязан исполнить обязательства по доставке товара в полном объеме или по доставке товара надлежащего качества в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.
    5.5. Товарная накладная (универсальный передаточный документ) (и/или акт сдачи-приемки товара) и акт претензии подписываются представителями сторон, полномочия которых подтверждаются соответствующими уставными документами юридического лица, либо доверенностью, выданной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
    5.6. При отказе Поставщика от составления или подписания акта претензий Заказчик составляет односторонний Акт, который подписывает комиссия, сформированная на основании распоряжения Заказчика.
    5.7. Товар становится собственностью Заказчика с момента подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной (универсального передаточного документа) (и/или акта сдачи-приемки товара).
    6. Гарантия качества
    6.1. Поставляемый товар соответствует стандартам качества, действующим на территории России.
    Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, неиспользованным и не имеет дефектов.
    7. Ответственность сторон
    Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    7.1. Ответственность Заказчика:
    7.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
    7.1.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    7.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
    7.1.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
    7.2. Ответственность Поставщика:
    7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
  • В случае нарушения сроков поставки или замены товара (партии товара) и (или) нарушения сроков представления документации, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

    • 7.2.3. В случае несоответствия товара (партии товара) объему (количеству), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 10 процентов цены Договора (сумма составляет ______________________).

    7.2.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 10 процентов цены Договора (сумма составляет ______________________).

    7.2.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  • Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
  • Условия освобождения Сторон от ответственности:
  • Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
  • Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
  • Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.
  • Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
  • Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна, как можно скорее, уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через три (3) дня после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.
  • Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

    • 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

  • Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
  • Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
  • Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором или претензией. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
  • При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области - Кузбасса.

    • 9. Срок действия, изменение и расторжение Договора

    9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

    9.2. Финансирование настоящего Договора Заказчиком при условии предоставления Поставщиком документации, подтверждающей поставку и передачу товара Заказчику, осуществляется до 19.02.2025 г.

    9.3. В ходе исполнения договора Заказчик по согласованию с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) могут согласовать изменение условий договора в объеме не более 20 процентов от изменяемого условия договора, в том числе цену договора, номенклатуру Продукции, сроки исполнения обязательств и иные существенные условия в указанном соотношении. В случае если изменению условий договора подлежат условия, носящие уточняющий характер, то ограничение в размере 20 процентов на данные случаи не распространяются. Все изменяемые условия договора должны быть обоснованы производственной необходимостью.

    9.4. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

    9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, с составлением соответствующего соглашения, или по решению суда, или в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

    9.6. Дополнительное соглашение (соглашение о расторжении) к настоящему Договору, оформленное Сторонами надлежащим образом, является его неотъемлемой частью.

    10. Переход права собственности и риск случайной гибели Товара

    10.1. Риск случайной гибели Товара несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством РФ.

    10.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара перевозчику.

    11. Прочие условия Договора

  • Для мониторинга исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора, Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени.
  • Адреса, реквизиты и подписи Сторон
    • - Посмотреть таблицу с данными

    к договору № ___________

    от «____» __________2024 г.

    Спецификация на поставку товара

    - Посмотреть таблицу с данными

    Требования к поставляемому товару

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #274575171
    27 000
    Обеспечение контракта:
    10%
    1 день
    13.06.2024
    24.06.2024
    Электронный аукцион
    #274646413
    243 450
    Обеспечение заявки:
    1 217
    3 дня
    14.06.2024
    26.06.2024
    Электронный аукцион
    #274667952
    2 517 560
    2 дня
    14.06.2024
    25.06.2024
    Электронный аукцион
    #274751380
    480 850
    2 дня
    17.06.2024
    25.06.2024
    Электронный аукцион
    #274753178
    2 312 810
    3 дня
    17.06.2024
    26.06.2024

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #272133173
    288 685
    Обеспечение контракта:
    5%
    срок истек
    06.05.2024
    16.05.2024
    Электронный аукцион
    #272133166
    288 685
    Обеспечение контракта:
    5%
    срок истек
    06.05.2024
    16.05.2024
    Не определен
    #272133121
    8 857
    срок истек
    06.05.2024
    07.05.2024
    Малая закупка
    #272133049
    75 224
    срок истек
    06.05.2024
    07.05.2024
    Малая закупка
    #272132994
    75 224
    срок истек
    06.05.2024
    07.05.2024

    Тендеры из региона Кемеровская область

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Малая закупка
    #272132971
    453 180
    срок истек
    06.05.2024
    08.05.2024
    Запрос котировок
    #272130569
    397 440
    срок истек
    06.05.2024
    16.05.2024
    Запрос котировок
    #272130483
    1 063 407
    срок истек
    06.05.2024
    15.05.2024
    Электронный аукцион
    #272130253
    85 100
    Обеспечение контракта:
    5%
    срок истек
    06.05.2024
    16.05.2024
    Электронный аукцион
    #272130205
    69 200
    Обеспечение контракта:
    5%
    срок истек
    06.05.2024
    16.05.2024
    Показать больше информации о тендере


    BiCoTender - поисковая система тендеров bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ Москва ул.Марксистская, д.34
    Телефон: (495) 660-06-03