Описание тендера: | АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМ. М.СЕСПЕЛЯ" МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ объявляет тендер: Поставка дозаторов жидкого мыла для нужд АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии (с результатом) |
Сумма контракта: | 8 857,31 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 06.05.2024 |
Окончание: | 07.05.2024 11:00:00 |
Тендер №: | 272133121 |
Тип: | Не определен Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Регион: | Приволжский ФО / Чувашская республика / Чебоксары |
Регион поставки: | Приволжский ФО / Чувашская республика / Чебоксары |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка дозаторов жидкого мыла для нужд АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии
Цена контракта: 8 857,31 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дозатор laima professional inox | - | - | 7 | ШТ |
Протокол_Дозаторы.pdf | 305 КБ | 07.05.24 14:42 | Действующая |
Извещение_дозаторы.doc | 21 КБ | 06.05.24 13:50 | Действующая |
Приложение_2_Обоснование_НМЦД.xlsx | 10 КБ | 06.05.24 13:50 | Действующая |
Проект_договора.doc | 32 КБ | 06.05.24 13:50 | Действующая |
УТВЕРЖДАЮ
Директор
Автономного учреждения Чувашской Республики
«Чувашский государственный ордена Дружбы народов
театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
______________ /Е.В. Николаева/
« » май 2024 года
АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии
Наименование ценового запроса: Поставка дозаторов жидкого мыла для нужд АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии
Настоящее извещение о проведении ценового запроса подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ ”О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 7 декабря 2020 г. № 01/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть”06 утверждении типового правового акта, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также об определении перечня бюджетных, автономных учреждений Чувашской Республики и государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, для которых применение такого типового правового акта является обязательным при утверждении ими правового акта, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или внесении в него изменений”, Положением регламентирующим правила закупки товаров, работ, услуг АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии, а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с осуществлением закупки товаров, работ
Приложение:
Описание объекта закупки
ДОГОВОР №
г. Чебоксары «___» _______ 2024 года
Автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________ в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании подпункта 1 пункта 6.2 Положения, по результатам публикации закупки малого объема № __________ на электронном ресурсе «Портал закупок малого объема Чувашской Республики, протокол от ____________ № 1, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
2.1. Цена настоящего договора составляет _____________ (_______________) руб. 00 коп. Без НДС.
2.2. В цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе расходы на доставку, приемо-сдаточные процедуры, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата товара по настоящему Договору производится Заказчиком за счет внебюджетных средств, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара, после подписания подтверждающих документов – акта о приемке товара на основании счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС), товарной накладной. Накладная и другие документы на товар передаются одновременно с товаром.
2.4. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Положением.
2.5. Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом (удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, возникающих из Договора.
3. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
3.1. Поставщик обязуется поставить товар в полном объеме в течении 7 календарных дней со дня подписания договора.
3.2. Конкретное место доставки, по указанию Заказчика.
3.3. Дата и время поставки Товара должно быть сообщено Заказчику письменно не менее, чем за сутки до поставки Товара.
3.4. Приемка Товара оформляется соответствующим Актом о приемке товара (далее - Акт).
3.5. Заказчик должен принять Товары согласно товарной накладной и проверить их по количеству тарных мест и на отсутствие нарушения целостности заводской упаковки в день поставки Товаров.
Подписанные Заказчиком товарно-транспортные накладные транспортной компании подтверждают факт поставки Товара по количеству транспортных мест (коробок и т.д.), но не являются подтверждением приемки Заказчиком Товара по количеству, наименованию, качеству и характеристикам.
3.6. Уполномоченные лица Поставщика вправе присутствовать при проведении проверки поставленного Товара на основании доверенности, выданной Поставщиком или иных документов, подтверждающих их полномочия.
В случае необеспечения Поставщиком присутствия своего представителя, проверка Товара осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. При этом результаты проверки Товара Заказчиком в одностороннем порядке признаются Сторонами действительными. Зафиксированные в актах недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные Заказчиком при осуществлении проверки в одностороннем порядке, считаются признанными Поставщиком.
3.7. В день поставки Товара Поставщик одновременно с товаром передает Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные Поставщиком оригиналы Актов о приемке товара по форме, установленной Приложением №2 к Договору, товарные накладные, счета-фактуры (при наличии) и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть на русском языке или иметь перевод на русский язык.
Отсутствие указанных документов или некоторых из них не является основанием для приостановления проверки Товара. В этом случае составляется акт о фактическом поставленном Товаре и в акте указывается, какие документы отсутствуют. В случае отсутствия документов Заказчик устанавливает Поставщику срок представления отсутствующих документов.
3.8. В случае обнаружения недостатков (дефектов) при проверке Товара по количеству, наименованию, качеству и характеристикам составляется акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с указанием этих недостатков, подписываемый всеми лицами, участвующими в проверке Товара. Один экземпляр акта передается Поставщику, а в случае его отсутствия направляется на электронный адрес Поставщика.
3.9. В случае поставки некачественного и/ или некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара в течение срока, установленного актом рекламации, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления заменит поставленный некачественный Товар качественным.
3.10. В случае поставки Товара с нарушением условий Договора о наименовании и/или характеристикам Товара Заказчик вправе потребовать заменить Товар, не соответствующий Договору, Товаром в наименовании и/или характеристиках, предусмотренных Договором, в течение срока, установленного актом рекламации.
3.11. По итогам проверки Товара при наличии документов, указанных в пункте 3.7. Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, наименования, комплектности и других характеристик Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки осуществляет приемку Товара и подписывает Акты приемки товара и товарные накладные в 2 (двух) экземплярах, подтверждающие поставку Товара, и передает по одному их экземпляру Поставщику, а в случае его отсутствия при приемке направляет почтовым отправлением на указанный в Договоре почтовый адрес либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемки товара с указанием сроков для устранения нарушений.
3.12. Документом о приемке Товара является подписанный Сторонами Акт о приемке товара.
3.13. Хранение, отправка и транспортировка Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.
3.14. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента подписания Заказчиком актов о приемке Товаров.
3.15. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания Заказчиком актов о приемке Товаров.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить товар в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору), представить Заказчику все необходимые документы.
4.1.2. В письменном виде посредством факсимильной связи или электронной почтой извещать Заказчика о дате и времени поставки Товара не менее чем за сутки до предполагаемой даты и времени поставки. В случае не уведомления надлежащим образом, Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара и перенести дату приемки на следующий рабочий день.
Адресом электронной почты для получения сообщений Заказчиком является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
4.1.3. В день поставки товара передать Заказчику счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную (товарно-транспортную накладную), акт о приемке Товара.
4.1.4. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором.
4.2. Поставщик имеет право:
4.2.1. Требовать оплаты по настоящему Договору.
4.2.2. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам исполнения обязательств в рамках настоящего Договора.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Осуществить приемку поставленного товара в соответствии с разделом 3 Договора.
4.3.2. Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке, требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);
- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);
- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
4.4.2. Произвести оплату по Договору за вычетом (удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, возникающих из Договора.
4.4.3. Требовать от Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)
- надлежащего исполнения его обязательств по настоящему Договору;
- предоставления информации, касающейся вопросов исполнения обязательств по Договору.
4.4.4. В случае отказа Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) устранить выявленные недостатки, либо их неустранения в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе устранить выявленные недостатки за свой счет, с последующим возмещением своих расходов за счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).
5. КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным законодательством Российской Федерации и Техническим заданием.
5.2. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации. Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и подтверждаться сертификатом качества, если сертификация данного Товара предусмотрена.
5.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте, в объеме (количестве) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.4. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
5.5. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.
5.6. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев.
Гарантийный срок на товар исчисляется с даты подписания сторонами акта о приемке товара по Договору.
Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездный ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договору и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой пени начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере 0,1 процента от суммы неисполненных обязательств.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, и в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Договора.
8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд Чувашской Республики только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Договора.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), указанному в Договоре, а также по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (Подрядчику, Исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
9.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
9.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону.
9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
9.5. В случае неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в судебном порядке.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения. Иные изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в претензионном порядке.
Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется:
- заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора,
либо
- в виде сканированного документа по адресу электронной почты, указанному в разделе 11 настоящего Договора.
10.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны.
Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии заказным письмом считается дата в уведомлении о вручении, свидетельствующая о поступлении претензии стороне которой направлена претензия.
Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии по адресу электронной почты считается дата отправления. Уведомление почтовой программы о невозможности доставки электронного письма Стороне по адресу электронной почты, указанному в Договоре, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в день отправления.
10.4. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
10.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, установленного п. 11.4. настоящего Договора, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд Чувашской Республики.
10.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться Федеральным от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке и иным действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) спора по поводу недостатков поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) условий Договора или причинной связи между действиями (бездействием) Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Поставщик (Подрядчик, Исполнитель). В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
10.8. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года.
10.9. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 - Спецификация;
Приложение № 2 – Форма акта о приемке Товара.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1
к Договору от
Спецификация
Доставка: Чувашская Республика, город Чебоксары, Московский проспект, дом 33/9.
Гарантия на поставленный Товар составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке товара по Договору.
Приложение № 2
к Договору от
Форма Акта о приемке Товара
Акт о приемке Товара
по Договору от
на поставку дверных защелок для нужд АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии
г. Чебоксары «___» _____________
Автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________ __________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что согласно Договору от __________________ Поставщик поставил, а Заказчик принял товар:
Поставщиком осуществлены поставка, доставка дверных защелок для нужд АУ «Театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Минкультуры Чувашии.
Стороны претензий друг к другу не имеют (либо указываются сведения о нарушении Поставщиком условий Договора, в том числе, срока поставки товара, поставки товара ненадлежащего качества и т.п.).
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#274007666 |
123 710
Обеспечение контракта:
1% |
10 дней
04.06.2024 02.07.2024 |
|
Электронный аукцион
#274144370 |
393 680
|
4 дня
05.06.2024 26.06.2024 |
|
Запрос котировок
#274890708 |
230 172
|
6 дней
18.06.2024 28.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №272133049
Хозяйственные товары
|
Малая закупка
#272133049 |
75 224
|
срок истек
06.05.2024 07.05.2024 |
Тендер №272132994
Хозяйственные товары
|
Малая закупка
#272132994 |
75 224
|
срок истек
06.05.2024 07.05.2024 |
Тендер №272132946
АО "Крюковский свинокомплекс" объявляет тендер: Масла и смазки
|
Запрос предложений
#272132946 |
срок истек
06.05.2024 08.05.2024 |
|
Анализ цен
#272132830 |
срок истек
06.05.2024 13.05.2024 |
||
Малая закупка
#272132808 |
19 206
|
срок истек
06.05.2024 07.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#272132950 |
23 430
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
06.05.2024 22.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272132828 |
23 430
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
06.05.2024 22.05.2024 |
|
Не определен
#272131500 |
60 000
|
срок истек
06.05.2024 14.05.2024 |
|
Не определен
#272130482 |
30 000
|
срок истек
06.05.2024 14.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272129845 |
17 000
|
срок истек
06.05.2024 06.05.2024 |
![]() |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |