Тендер - Поставка дезинфицирующих средств. №270983974

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Бурятия Респ Место поставки (адрес):670042, Российская Федерация, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. проспект Строителей, дом 62 В, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Документация_дс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №2»

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого и среднего предпринимательства

На ЭТП ООО «РТС Тендер» адрес http://www.rts-tender.ru/

на право заключения договора

На поставку дезинфицирующих средств.

Разработала Согласовано

Экономист Юрисконсульт

______________ В.В. Дондокова ____________А.Н. Алексеева

Техническое задание составила: Согласовано

Главная медсестра Начальник ПЭО

_______________Д.Э. Эрдыниева ____________ Т.В. Ихинова

Улан-Удэ 2024 год

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к документации о проведении

запроса котировок в электронной форме

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №2»

Дата: «____»____________2024г.

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок №__________________________ сообщаем о согласии поставки товаров ______________________________________________ в соответствии с требованиями, указанными в Документации о закупке, на сумму ___________________ (_____________________________________) рублей.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением договора, в том числе страхование, расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.

В случае принятия нашей котировочной заявки мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Руководитель _____________________/________________________/

МП

Приложение №2 к документации

о проведении запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка дезинфицирующих средств.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Улан-Удэ, ул. проспект Строителей, 62В, кабинет главной медсестры

- Посмотреть таблицу с данными

* – Эквивалент недопустим согласно подпункта а) пункта 3 части 6.1. статьи 3 ФЗ-223: несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. На основании этого данный стоматологический материал (инструмент) включен в формулярный перечень материалов и медикаментов, используемых для лечения стоматологических заболеваний и утвержден главным врачом учреждения. Формулярный перечень является документом, на основании которого составлено техническое задание.

Требования к качеству Товара

Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- счет;

- счета-фактуры (в 2-х экземплярах);

- накладные на поставляемые Товары (в 2-х экземплярах).

- сертификаты или декларация о соответствии или копии сертификатов, заверенные держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, либо товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

Документы, подтверждающие качество Товара, должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.

В счете-фактуре, товарно-транспортной накладной обязательна ссылка на номер и дату договора, по которому осуществляется поставка Товара.

Срок поставки товара
Со дня подписания договора до 15 мая 2024 года.
Оплата будет произведена по безналичному расчету по факту поставки, в течение 7 рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной (УПД) и выставления поставщиком счета (счета-фактуры) на оплату.

Поставка товара

Осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ пр. Строителей д.62В, 2 этаж, кабинет главной медсестры.

Товар должен доставляться в упаковке, предназначенной для транспортировки и хранения данного вида товара, и обеспечивающей его полную сохранность. Упаковка поставляемого товара должна быть без повреждений. Стоимость упаковки должна быть включена в стоимость поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к документации

о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной максимальной цены Договора проводилось в соответствии с разделами 5.3, 5.4, 5.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» (далее – Положение о закупке):

- Посмотреть таблицу с данными

Для определения НМЦ Договора в целях получения ценовой информации по предмету закупки были направлены запросы о предоставлении информации о рыночных ценах товаров 3-м поставщикам, специализирующимся на поставке требуемых товаров, в отношении которых имеется сложившийся функционирующий рынок.

От поставщиков получены ответы (реквизиты ответов указаны в таблице №1).

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет методом сопоставимых рыночных цен

- Посмотреть таблицу с данными

*Средняя цена за единицу товара = сумма цен поставщиков за единицу товара/ количество ценовых предложений

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к документации

о закупке

Проект

ДОГОВОР №_____

г. Улан-Удэ «___» __________2024 г

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №2» (сокращенное – ГАУЗ «СП №2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Аюшиева Салтан Дашиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «СП №2», на основании протокола _______________, №______________ от _______ 2023 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить (далее «Товар») дезинфицирующие средства согласно Спецификации товаров, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

2. Цена Договора, порядок и срок оплаты

2.1. Общая стоимость товаров, поставляемых по настоящему Договору, составляет ____________________________________________________ рублей 00 коп., в том числе НДС ______________.

(Примечание: Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, погрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также другие затраты, связанные с выполнением обязательств по Договору включены Поставщиком в цену Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.4. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств полученных от приносящей доход деятельности.

2.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Оплата за поставленный товар осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара.

2.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик.

В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и или иного занимающегося частной практикой лица, в Договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора

3. Место и срок поставки товара

3.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. проспект Строителей, 62 В, кабинет главной медсестры.

3.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком со дня подписания договора до 15 мая 2024 г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить заказчика о точном времени поставки телефонограммой или факсимильной связью;

4.1.2. Передать товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.3. Поставить товары Заказчику, произвести погрузку, разгрузку, подъем, доставку до места поставки, собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет;

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных или универсальных передаточных документов, подписанных Поставщиком, сертификаты/декларации, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Обеспечить гарантийный срок на товар.

4.1.6. Устранять недостатки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик.

4.1.7. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному

Договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;

4.2.3. Участвовать в приеме-передаче товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить приемку поставленного товара;

4.3.2. Осуществить оплату поставленного товара;

4.3.3. Взаимодействовать с поставщиком при изменении, расторжении Договора, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщиком условий Договора;

4.3.4. Осуществлять контроль над сроком поставки товара в соответствии условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов;

4.3.5. При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине поставщика обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.2. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5. Порядок и условия приемки товара

5.1. Поставщик, не позднее чем за 24 часа до момента передачи товара заказчику для последующей его приемки Заказчиком уведомляет об этом Заказчика. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, дату и планируемое время передачи товара. Сообщение может быть направлено Заказчику любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт уведомления.

5.2. Приемка осуществляется представителем Заказчика в соответствии со Спецификацией товара (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в день поставки товара.. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товаров условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товаров и устранено поставщиком.

5.3. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке: в присутствии представителя Заказчика и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности и маркировки упаковки, осмотр товара на наличие внешних повреждений, проверка товара по количеству, соответствие наименования и ассортимента товара, проверка качества и характеристик товара на соответствие требованиям Договора.

5.4. Приемка товара оформляется товарной накладной либо универсальным передаточным документом, которые составляются в двух экземплярах. По итогам приемки товара, при наличии документов, предоставляемых вместе с товаром, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик товара, Заказчик в день приемки подписывает товарную накладную или универсальный передаточный документ в двух экземплярах, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания указанных документов.

5.5. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности на товар к Заказчику, считается дата подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа, после чего риск случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику.

6. Гарантии качества товара

6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям для данного вида товаров, а также сертификатам соответствия или другим документам, определяющих качество товара.

6.2. Срок годности товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.

6.3. При поставке товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения Договора.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

9.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2024г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.2. Изменение условий Договора допускается по соглашению сторон в случае:

а) снижения цены Договора без изменения объема закупаемых товаров;

б) изменения не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренного Договором объема товаров при изменении потребности в таких товарах, на поставку которых заключен Договор. Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. При этом допускается изменение цены Договора не более чем на десять процентов цены Договора;

в) в случае необходимости заключения дополнительного соглашения в связи с изменениями законодательства Российской Федерации при условии, что такие изменения делают невозможным дальнейшее исполнение Договора, и (или) в связи с вступившим в законную силу судебным актом, и (или) в связи с предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

г) при исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре;

д) при изменении существенных условий Договора: сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение Договора, ответственность сторон.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору;

- документального подтвержденного факта предоставления поставщиком недостоверных сведений о себе и (или) своем соответствии установленным документацией требованиям при подаче заявки или при заключении договора;

- по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

- в случае установления в ходе исполнения договора, поставщик не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке или товар, предлагаемый к поставке, не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, либо информация о предлагаемом к поставке товаре в заявке участника содержит недостоверную информацию.

10.6. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора.

10.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты его получения.

10.8. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.9. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов.

11. Прочие условия

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Настоящий Договор составлен в электронной форме.

11.3. Приложения к настоящему Договору:

- Приложение №1 - Спецификация товаров;

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Договору

Спецификация товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №6 к извещению

(Обязательно к заполнению

для физических лиц)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я, ______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

паспорт ______________, выдан __________________________________, дата выдачи __________, зарегистрирован (а) по адресу: ____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №2» (далее Заказчик), расположенному по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей,62В.

– цель обработки персональных данных:

1) указание в Протоколах, составляемых в процессе проведения процедуры торгов;

2) размещение Протоколов составляемых в процессе проведения процедуры торгов, иной информации на специализированных электронных торговых площадках, на сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

фамилия, имя, отчество; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, адрес регистрации ИП; контактная информация (телефоны, email), ИНН, СНИЛС, ОГРН.

– перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, распространение, уничтожение, использование при подготовке, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной власти, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях;

– срок, в течение которого действует настоящее согласие: в течение трех лет с даты подписания настоящего согласия.

В случае, если мною собственноручно подписан какой-либо документ проставление на таком документе моей собственноручной подписи будет означать мое согласие на обработку Заказчиком всех персональных данных, указанных в таком документе, в целях исполнения указанного документа.

Настоящим я даю согласие на включение в общедоступные источники следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация которые в соответствии с ст. 8 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» будут считаться общедоступными персональными данными.

Настоящим подтверждаю также, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении которых действующим законодательством установлена обязанность Заказчика по их раскрытию, являются общедоступными.

"_____" ______________ 2024 г. ______________/____________________________/

(подпись) (Ф.И.О.)