Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №270638397

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР №

на поставку товара

«Поставка дезинфицирующих средств в ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Павлова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить дезинфицирующие средства (далее – Товар).

1.2. Требования, предъявляемые к товару: наименование, характеристики, количество, цена определяются в спецификации (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью Договора, в соответствии с требованиями извещения о закупке.

2. Общие положения Договора

2.1. Требования к товару:

2.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или спецификацией.

2.1.2. Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении), в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми документами к нему (накладные; счета-фактуры и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

2.1.3. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

2.1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.1.5. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока, установленного документами, подтверждающими качество товара или изготовителем.

2.2. Требования к срокам, месту и способам поставки товара:

2.2.1. Поставка Товара осуществляется в срок по 26 апреля 2024 года. Место поставки: ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», Саратовская область, п. Михайловский, ул. Химиков 16, промышленный склад. Поставка Товара осуществляется за счет средств и транспортом Поставщика, с условием погрузки и отгрузки Товара силами Поставщика.

2.2.2. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене в течение 3 (трех) дней с момента приёмки Товара.

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена Договора составляет _________ (______________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС или НДС не облагается.

3.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с выполнением заказа, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ, а также погрузка и разгрузка товара и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

3.3. Оплата поставленного Товара по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путём перечисления денежных средств на р\счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки товара не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, на основании выставленного Поставщиком счёта (счет - фактуры).

3.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора.

3.5. Оплата Товара производится за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

- Поставить Товар, соответствующий характеристикам поставляемого Товара, в количестве, ассортименте согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и в сроки, установленные договором, в таре (упаковке), за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания (упаковки).

- Одновременно с передачей Товара передать Заказчику на товары следующие документы: накладные, счета-фактуры или универсальные, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или иные документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (и другие по необходимости), акт приема-передачи товаров, составленные в двух оригинальных экземплярах, подписанных уполномоченным представителем Поставщика.

- Произвести расходы, связанные с устранением дефектов и некомплектности товара.

- Принять товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим договором.

- Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

4.2. Поставщик не вправе поставлять Товар Заказчику, не указанный в настоящем договоре. В случае поставки Товара, не указанного в настоящем договоре, его оплата не производится.

4.3. Поставщик имеет право:

- Требовать оплаты Товара, поставленного Заказчику в установленный настоящим договором срок, в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4. Заказчик обязуется:

- При приемке Товара осуществить его проверку по количеству, ассортименту и комплектности.

- Принять Товар в соответствии с разделом 4 настоящего договора. При отсутствии претензий относительно количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара подписать акт приема-передачи товаров и передать один экземпляр данного акта Поставщику.

- Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.5. Заказчик (в лице представителя) обязан принять Товар и расписаться в накладной или ином документе за фактически полученный Товар в случае выполнения Поставщиком условий настоящего договора.

4.6. Заказчик имеет право:

- Предъявить Поставщику претензии по комплектности поставленного Товара не позднее 20 календарных дней от даты поставки Товара.

4.7. Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим Договором.

5. Порядок приемки товара

5.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: ГАУ СО «Михайловский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства», Саратовская область, п. Михайловский, ул. Химиков, 16, промышленный склад.

По прибытию на место поставки представитель Поставщика обязан предоставить представителю Заказчика документы, подтверждающие качество товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузочно-разгрузочных работах.

5.2. После поставки представитель Заказчика обязан проверить соответствие Товара по количеству, ассортименту.

5.3. В случае если при осмотре и проверке поставленного товара представителем Заказчика будет выявлено несоответствие условиям настоящего договора по количеству, ассортименту, Заказчик (или его представитель) обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. Уведомление направляется любым доступным способом по выбору Заказчика (его представителя), обеспечивающее надлежащее и скорое получение Поставщиком.

В уведомлении должно быть указано:

а) наименование продукции, дата и номер товарной накладной или иного документа;

б) количество недостающего товара;

в) стоимость недостающего товара;

г) время, на которое назначена приемка продукции по количеству, и ассортименту.

5.4. Акт приема-передачи должен содержать следующие сведения:

а) наименование Заказчика;

б) наименование Поставщика;

в) фамилия, имя и отчество представителей Заказчика и Поставщика, принимавших участие в приемке продукции и в составлении акта, место их работы, занимаемые ими должности, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в приемке продукции;

г) количество и сумма товара, поставленного по товарной накладной или иного документа;

д) количество и сумма товара, принятого Заказчиком во исполнение условий настоящего контракта;

е) дата подписания акта.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки поставки, доставки, Заказчик вправе удержать из денежных средств, перечисляемых Поставщику сумму штрафа. Сумма штрафа устанавливается в размере 5% от цены Договора.

6.3. В случае несоответствия поставленного Товара его количеству, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе удержать из денежных средств, перечисляемых Поставщику сумму штрафа. Сумма штрафа устанавливается в размере 5% от цены Договора.

6.4. В случае нарушения сроков предоставления Заказчику отчётности, указанной в пункте 4.1 Договора, Заказчик вправе удержать из денежных средств, перечисляемых Поставщику суммы штрафа. Сумма штрафа устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до дня фактического исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата неустойки и пени, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд.

8. Срок действия, изменение и расторжение Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор действует по 27.05.2024 года. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Договор может быть расторгнут сторонами в связи с односторонним отказом от исполнения договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия Договора

9.1. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа и подписывается Сторонами электронной цифровой подписью.

9.2. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик, является правопреемником поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в течение 5 (пяти) дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

9.4. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

9.5. Настоящий Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

9.6. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №

от «___» апреля 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272580859 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"ГИМНАЗИЯ № 1 " объявляет тендер: поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #272580859	69 924	1 день 15.05.2024 23.05.2024
Тендер №272600065 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272600065	99 999 Обеспечение контракта: 5%	1 день 15.05.2024 23.05.2024
Тендер №272619819 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХВАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: Поставка бытовой химии	Запрос котировок #272619819	217 583	18 часов 15.05.2024 22.05.2024
Тендер №272729452 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272729452	91 377 Обеспечение контракта: 10%	6 дней 16.05.2024 28.05.2024
Тендер №272763183 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ВОЛГА" объявляет тендер: Хозяйственные товары (сода кальцинированная)	Электронный аукцион #272763183	10 650 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 17.05.2024 27.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270638371 Управление закупок объявляет тендер: Поставка полиуретановых дисков для ООО "ЦТС"	Запрос предложений #270638371	См. док.	срок истек 12.04.2024 22.04.2024
Тендер №270638361 Поставка хозяйственных товаров (часть 4) (с результатом)	Электронный аукцион #270638361	34 356 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 12.04.2024 23.04.2024
Тендер №270638264 Поставка хозяйственных товаров (часть 4)	Электронный аукцион #270638264	34 356	срок истек 12.04.2024 23.04.2024
Тендер №270638190 Приобретение хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #270638190	200 000	срок истек 12.04.2024 22.04.2024
Тендер №270638077 Чистящий гель для сантехники (с результатом)	Запрос предложений #270638077	18 214	срок истек 12.04.2024 19.04.2024

Тендеры из региона Саратовская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270637665 Поставка филе куриного	Малая закупка #270637665	57 750	срок истек 12.04.2024 12.04.2024
Тендер №270637396 Рассказчикова Татьяна Юрьевна объявляет тендер: Торги по реализации имущества Парамонова А.Е. (½ доли в праве на земельный участок, расположенный по адресу Саратовская область, Новобурасский район, Тепловское муниципальное образование, СНТ «Волга», учас...	Электронный аукцион #270637396	417 600	срок истек 12.04.2024 10.05.2024
Тендер №270636361 Поставка системы лазерной твердотельной с диодной накачкой для офтальмологии (План график)	Не определен #270636361	589 407	223 дня 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №270635594 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО" объявляет тендер: Монтаж профлиста, сэндвич-панели, фасонные элементы.	Запрос предложений #270635594	См. док.	срок истек 12.04.2024 15.04.2024
Тендер №270634826 Поставка ученических пособий	Малая закупка #270634826	78 240	срок истек 12.04.2024 12.04.2024