Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №269462164

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ООЗ.docx
• Обоснование НМЦ.docx
• ПК.docx
• ТРЕБОВАНИЯ к заявке_ЭА (126+617).docx

Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиТРЕБОВАНИЯ_к_заявке_ЭА_(126+617) - Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЯ

К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 27.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть001972

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.Антидемпинговые меры применяются в соответствии со ст. 37 Федерального закона о 05.04.2013 №44-ФЗ.Условия независимой гарантии установлены в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Средство дезинфицирующее

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обусловлено потребностью Заказчика для удобства эксплуатации 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 1165.00 163100.00 Форма выпуска Жидкость Значение характеристики не может изменяться участником закупки Концентрации рабочего раствора при дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой инструментов медицинского назначения, хирургических и стоматологических инструментов, а также жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом ≥ 2 и ≤ 3 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время дезинфекционной экспозиции при дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой инструментов медицинского назначения, хирургических и стоматологических инструментов, а также жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом ≤ 5 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Концентрация рабочего раствора при дезинфекции поверхностей, посуды лабораторной, емкостей из-под выделений, контаминированных возбудителями паразитарных инфекций (цистами и ооцистами простейших, яйцами и личинками гельминтов) ≥ 2 и ≤ 5 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующего вещества перекись водорода ≥ 18.5 и ≤ 20 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Концентрация раствора при дезинфекции воздуха помещений при вирусных инфекциях способом распыления ≥ 1 и ≤ 1.5 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время дезинфекционной экспозиции для дезинфекции при вирусных инфекциях поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов, оборудования, игрушек, пеленальных столов ≤ 5 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Не содержит спиртов, кислот, хлоргексидина, фенолов, аминов, альдегидов, хлора, ферментов, соединений серебра, феноксиэтанола — в целях снижения токсической и аллергенной нагрузки на персонал и пациентов. Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Время дезинфекционной экспозиции при дезинфекции воздуха помещений при вирусных инфекциях способом распыления ≤ 15 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время дезинфекционной экспозиции при дезинфекция высокого уровня эндоскопов ≤ 5 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Обладает антимикробной активностью в отношении микобактерии туберкулеза, возбудители анаэробных и внутрибольничных инфекций, спороцидной, вирулицидной (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, полиомиелита, аденовирусов, «птичьего» гриппа H5N1, гриппа А/H1N1 и др.), фунгицидной (грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневые) активностью, а также овоцидными свойствами в отношении цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов. Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержание действующего вещества четвертичные аммониевые соединения ≥ 5 и ≤ 15 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время дезинфекционной экспозиции при дезинфекции поверхностей, посуды лабораторной, емкостей из-под выделений, контаминированных возбудителями паразитарных инфекций (цистами и ооцистами простейших, яйцами и личинками гельминтов) ≤ 120 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики По параметрам токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу и парентеральном введении, согласно ГОСТ 12.1.007-76. При ингаляционном воздействии в виде паров средство малоопасно. Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Время дезинфекционной экспозиции для стерилизации изделий медицинского назначения ≤ 30 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики рН 1% рабочего раствора ≥ 4 и ≤ 6 Единица Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Концентрация рабочего раствора для дезинфекции при вирусных инфекциях поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов, оборудования, игрушек, пеленальных столов ≥ 1 и ≤ 2.5 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Упаковка ≥ 1 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Срок годности рабочих растворов ≥ 35 Сутки Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство дезинфицирующее

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обусловлено потребностью Заказчика для удобства эксплуатации 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 553.33 88532.80 Форма выпуска Таблетка Значение характеристики не может изменяться участником закупки По параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпри введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ. При введении в брюшную полость относится к 4 классу малотоксичных веществ по классификации К.К. Сидорова. Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Количество выделяемого активного хлора, при растворении в воде 1 таблетки ≥ 1670 Миллиграмм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выход рабочего раствора из 1 кг средства, для обеззараживания фруктов и овощей при времени экспозиции 30 мин ≥▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выход рабочего раствора из 1 кг средства, для мытья и обеззараживания поверхностей в помещениях, проведения профилактической, текущей, заключительной дезинфекции, генеральных уборок, при вирусных инфекциях и при времени экспозиции 20 минут ≥ 3000 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выход рабочего раствора из 1 кг средства , для дезинфекции и отбеливания белья, загрязненного выделениями, при вирусных инфекциях и при времени экспозиции 60 минут ≥ 600 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выход рабочего раствора из 1 кг средства для дезинфекции медицинских отходов классов Б и В при вирусных инфекциях и при времени экспозиции 15 мин ≥ 660 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Применяется для дезинфекции крови, в том числе сгустков, ликвора, выделений (моча, мокрота, рвотные, фекальные массы), смывных жидкостей (эндоскопических, после ополаскивания зева и др.) для дезинфекции питьевой воды, а также воды для приготовления пищевого льда, емкостей для перевозки и хранения питьевой воды, воды в бассейнах. Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выход рабочего раствора из 1 кг средства, для дезинфекции посуды с остатками пищи, при вирусных инфекциях, при времени экспозиции 30 минут ≥ 600 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Расход таблеток на 5,5 литров воды при экспозиции 10 минут для обеззараживания скорлупы яиц ≤ 1 Штука Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Спектр антимикробной активности: грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмы, возбудители внутрибольничных инфекций (метициллен-резистентный стафилококк, синегнойная палочка), анаэробные инфекции; вирусы (энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, норовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), грипп H5N1 и А/H1N1, грипп человека, вирусы Коксаки, ЕСНО, герпеса, цитомегалии и др.); грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, сибирская язва), спор бактерий; а также активно в отношении возбудителей кишечных гельминтозов (остриций, цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Вес таблетки ≥ 3.3 и ≤ 3.5 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выход рабочего раствора из 1 кг средства, для дезинфекции изделий медицинского назначения при вирусной, туберкулезной и грибковой инфекции, при времени экспозиции 30 минут ≥ 660 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Количество таблеток в упаковке ≥ 300 Штука Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Срок годности рабочих растворов средства ≥ 22 Сутки Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Вес упаковки ≥ 1 Килограмм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующего вещества: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, ПАВ ≥ 90 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство дезинфицирующее

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обусловлено потребностью Заказчика для удобства эксплуатации 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 1498.67 14986.70 Форма выпуска Жидкость Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выход рабочего раствора из 1 л концентрата, для дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности, биологических выделений, а также ампул и шприцов после проведения вакцинации, при экспозиции 90 минут ≥ 500 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующих веществ алкилдиметилбензиламмония хлорида и дидецилдиметиламмония хлорида суммарно ≥ 11 и ≤ 18.5 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом при времени экспозиции 5 минут ≥ 125 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующего вещества полигексаметиленгуанидина гидрохлорида ≥ 1.5 и ≤ 2.5 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание ферментов: липаза, амилаза, протеаза, ингибиторы коррозии Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Срок годности рабочих растворов ≥ 30 Сутки Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики рН ≥ 5 и ≤ 11 Единица Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики По параметрам токсичности относится к 4 классу при нанесении на кожу и парентеральном введении, согласно ГОСТ 12.1.007-76 Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выход рабочего раствора из 1 л концентрата, для проведения генеральных уборок в хирургических отделениях, при времени экспозиции 60 минут ≥ 1250 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Выход рабочего раствора из 1 л концентрата, для предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним, при времени экспозиции 5 минут ручным способом и 3 минуты механизированным способом ≥ 2000 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Отсутствие веществ в составе: активный хлор, кислоты, феноксиэтанол, хлоргексидин, кислородсодержащие соединения, альдегиды, серебро и его производные, фенолы и их производные Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Упаковка ≥ 1 и ≤ 1.1 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая синегнойную палочку, микобактерии туберкулеза), вирусов (аденовирус, «птичий» грипп, «свиной» грипп, парагрипп, энтеровирус, ротавирус, полиомиелит, энтеральные и паренеральные гепатиты, герпес, «атипичная пневмония» SARS, ВИЧ), патогенных грибов Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции, спороцидная активность, а также обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Средство дезинфицирующее

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обусловлено потребностью Заказчика для удобства эксплуатации 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 494.00 35568.00 Форма выпуска Жидкость Значение характеристики не может изменяться участником закупки Время выдержки после обработки инъекционного поля, в том числе в месте прививки ≤ 20 Секунда Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время обработки перчаток (из латекса, неопрена, нитрила), надетых на руки персонала, при проведении вакцинации и др. манипуляций ≤ 1 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Обладает активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза – тестировано на М.terrae, M.tuberculosis, внутрибольничных инфекций, легионеллеза, особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии), вирусов (включая возбудителей полиомиелита, герпеса, гепатитов, ВИЧ, аденовирусы, вирусы гриппа, в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парагриппа, коронавирусы и других возбудителей острых респираторных инфекций, цитомегаловирусы, энтеровирусы, ротавирусы, Коксаки, ЕСНО и т.д.), грибов (возбудителей дерматофитий и кандидозов), плесневых грибов Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки По параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьотносится к 4 классу мало опасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения не выявлены. По степени ингаляционной опасности относится к 4 классу малоопасных средств Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержание действующего вещества четвертично-аммониевое соединение (ЧАС) ≥ 0.2 и ≤ 0.25 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Не содержит этилового спирта, производных фенола, серебра, кислот, альдегидов, аминов, гуанидинов, алкилдиметилбензиламмоний хлорида, хлоргексидина, феноксиэтанола, перекисных соединений Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Время выдержки после обработки операционного поля ≤ 1 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Очистка и дезинфекция поверхностей оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла); Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Время обеззараживания при вирусных инфекциях для дезинфекции поверхностей в помещениях ЛПУ, поверхностей аппаратов, приборов, оборудования, игрушек, кувезов, предметов ухода за больными ≤ 1.5 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Обладает пролонгированным антимикробным действием ≥ 6 Час Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время обеззараживания при особо опасных инфекциях для дезинфекции поверхностей в помещениях ЛПУ, поверхностей аппаратов, приборов, оборудования, игрушек, кувезов, предметов ухода за больными ≤ 3 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующего вещества комплекс спиртов ≥ 75 и ≤ 80 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время обеззараживания медицинских изделий из различных материалов, в том числе стоматологических, хирургических и др., датчиков диагностического оборудования (УЗИ и др.) способами погружения, протирания, орошения - при бактериальных (включая туберкулез, особо опасные инфекции), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях ≤ 3 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Обработку поверхностей в помещениях способом протирания и орошения в норме расхода средства можно проводить в присутствии людей Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Упаковка ≥ 0.9 и ≤ 1 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПУ, включая детские, неонатологические, реанимационные, хирургические отделения, лаборатории любого профиля ≤ 20 Секунда Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Общее время при двукратной обработке рук хирурга и лиц, участвующих в проведении операций ≤ 1 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство дезинфицирующее

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обусловлено потребностью Заказчика для удобства эксплуатации 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 4120.00 14832.00 Форма выпуска Таблетка Значение характеристики не может изменяться участником закупки Вес таблетки: ≥ 2 и ≤ 2.2 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики По параметрам токсичности по ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьотносится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. При ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство малоопасно Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Режимы применения – для генеральных уборок в детских отделениях, кабинетах физиотерапии и функциональной диагностики - расход на 10 л воды при экспозиции 60 минут ≥ 2 и ≤ 2.2 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Срок годности рабочего раствора ≥ 30 Сутки Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Применяется в ЛПУ, включая отделения неонатологии, ПЦР-лаборатории для дезинфекции и мытья поверхностей и различных объектов, генеральных уборок, в том числе с использованием МОПов (швабра со сменными насадками для сухой или влажной уборки) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержание действующего вещества дидецилдиметиламмония бромида ≥ 9.8 и ≤ 11.8 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Режим применения - для дезинфекции поверхностей, предметов обстановки, приборов, оборудования при внутрибольничных инфекциях - расход на 1 л воды при экспозиции 90 минут ≥ 4 и ≤ 4.4 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Содержание действующего вещества тетраметилендиэтилентетрамина ≥ 9 и ≤ 11 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Не содержат активного хлора, кислот, фенолов, альдегидов, гуанидиновых соединений, третичных аминов, алкилдиметилбензиламмоний хлорида, спиртов, кислородосодержащих соединений — в целях снижения токсической и аллергенной нагрузки на персонал и пациентов. Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Спектр антимикробной активности: в отношении грамотрицательных и грамположительных (кроме микобактерии туберкулеза), возбудителей внутрибольничных инфекций (тестировано на P.aeruginosa), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелит, SARS, энтеральные, парентеральные гепатиты А, В, С, грипп, в том числе Н5N1, Н1N1, герпес, ВИЧ, аденовирус). Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Вес упаковки ≥ 300 Грамм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство дезинфицирующее

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
Обусловлено потребностью Заказчика для удобства эксплуатации 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 515.00 52143.75 Форма выпуска Жидкость Значение характеристики не может изменяться участником закупки Объём упаковки с распыляющей насадкой ≥ 0.7 и ≤ 0.75 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время выдержки после обработки инъекционного поля, в том числе в месте прививки ≤ 20 Секунда Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время обработки перчаток (из латекса, неопрена, нитрила), надетых на руки персонала, при проведении вакцинации и др. манипуляций ≤ 1 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Обладает активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза – тестировано на М.terrae, M.tuberculosis, внутрибольничных инфекций, легионеллеза, особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии), вирусов (включая возбудителей полиомиелита, герпеса, гепатитов, ВИЧ, аденовирусы, вирусы гриппа, в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парагриппа, коронавирусы и других возбудителей острых респираторных инфекций, цитомегаловирусы, энтеровирусы, ротавирусы, Коксаки, ЕСНО и т.д.), грибов (возбудителей дерматофитий и кандидозов), плесневых грибов Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки По параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьотносится к 4 классу мало опасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения не выявлены. По степени ингаляционной опасности относится к 4 классу малоопасных средств Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержание действующего вещества четвертично-аммониевое соединение (ЧАС) ≥ 0.2 и ≤ 0.25 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Не содержит этилового спирта, производных фенола, серебра, кислот, альдегидов, аминов, гуанидинов, алкилдиметилбензиламмоний хлорида, хлоргексидина, феноксиэтанола, перекисных соединений Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Время выдержки после обработки операционного поля ≤ 1 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время обеззараживания при вирусных инфекциях для дезинфекции поверхностей в помещениях ЛПУ, поверхностей аппаратов, приборов, оборудования, игрушек, кувезов, предметов ухода за больными ≤ 1.5 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Обладает пролонгированным антимикробным действием ≥ 6 Час Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время обеззараживания при особо опасных инфекциях для дезинфекции поверхностей в помещениях ЛПУ, поверхностей аппаратов, приборов, оборудования, игрушек, кувезов, предметов ухода за больными ≤ 3 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Очистка и дезинфекция поверхностей оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Содержание действующего вещества комплекс спиртов ≥ 75 и ≤ 80 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Время обеззараживания медицинских изделий из различных материалов, в том числе стоматологических, хирургических и др., датчиков диагностического оборудования (УЗИ и др.) способами погружения, протирания, орошения - при бактериальных (включая туберкулез, особо опасные инфекции), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях ≤ 3 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Обработку поверхностей в помещениях способом протирания и орошения в норме расхода средства можно проводить в присутствии людей Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Время гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПУ, включая детские, неонатологические, реанимационные, хирургические отделения, лаборатории любого профиля ≤ 20 Секунда Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Общее время при двукратной обработке рук хирурга и лиц, участвующих в проведении операций ≤ 1 Минута Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.25 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены - Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

* Обоснование дополнительных характеристик: в связи с потребностью учреждения и отсутствием в Каталоге товаров, работ, услуг описания конкретных характеристик товара.

в соответствии с п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): приведенное в каталоге товаров, работ, услуг описание товара не позволяет в полном объеме идентифицировать необходимый Заказчику товар однозначным образом; дополнительные характеристики установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ

Контракт № _______________

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская больница № 4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Денисова Андрея Валерьевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующий___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения поставщика электронный аукцион (протокол _______ № ______от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является Поставка дезинфицирующих средств (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______________________ (_______) рублей,

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС:

в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).

В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата за фактически поставленный Товар производится Заказчиком в срок не более

7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1.

3.2. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику:

-универсальный передаточный документ или счет-фактуру и подписанную Сторонами товарную (товарно-транспортную) накладную;

-счет;

-документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат (паспорт) качества производителя, технический паспорт, гарантийный талон, оформленный на Заказчика, инструкция по эксплуатации и др.)

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.6. Срок поставки товара- в соответствии с Календарным планом (приложение №3 Контракта).

4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.3. В день поставки Товаров, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

4.4. Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товаров, информацию о Поставщике, предусмотренную пп. «а», «г» и «е» ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе.

4.5. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.6. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.7. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. «а» п. 4.7 настоящего Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пп. «а» п. 4.7 настоящего Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.10. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.11. Со дня подписания документа о приемке Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.5, 4.3 Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Контракта или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 3.5., 4.4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 3.5,4.4 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока исполнения Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено документами, указанными в п. 3.5 настоящего Контракта.

6.3. На момент поставки остаточный срок годности должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Поставщик подтверждает возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. В случае предоставления обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств участником закупки независимой гарантией, Заказчики принимают независимые гарантии, выданные:

а) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

б) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

в) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный ч. 1.7 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

г) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (пять процентов) от цены Контракта, что составляет ____ (__________) рублей ____ копеек.

При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.

8.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.4. Срок действия независимой гарантии определяется Поставщиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки всего количества Товара в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещения в единой информационной системе документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Поставщика подлежит возврату Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

8.9. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

9. Срок исполнения, действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 51 Закона о контрактной системе.

9.2. Срок исполнения Контракта – с даты заключения Контракта по 30.06.2024 г. Окончание срока исполнения Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.4.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.6.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

9.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

9.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

9.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. В случае принятия заказчиком предусмотренного ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе, решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ч.12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе, автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 ч.12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе, считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта».

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же количестве и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение №2 «Спецификация»;

приложение №3 «Календарный план».

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. №______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

______________ А.В. Денисов _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.

Приложение № 2 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. №______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* Ценовые показатели будут скорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя электронного аукциона.

Приложение № 3 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. №______

Календарный план

- Посмотреть таблицу с данными

______________ А.В. Денисов _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г. «___» ___________ 20__ г.