Тендер - Поставка дезинфицирующих средств, применяемых в эндоскопии №291068655

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):В соответствии с документацией о закупке
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_№_3_Описание_предмета_закупкиxx

Приложение № 1 к извещению о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_1_к_извещениюПроект_договораxx

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку медицинских расходных материалов

г. Тюмень «___» ____________202__ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Городская поликлиника № 3», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Нагибина Сергея Игоревича действующий на основании Устава, с одной Стороны, и

______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании , с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по результатам определения поставщика _______________________ (извещение № в ЕИС ______________ от _____________________) заключили настоящий Договор на поставку медицинских расходных материалов для нужд ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3» (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется по заявкам Заказчика (письменной, по средством телефонной связи, факса, электронной почте) передавать в обусловленный условиями настоящего Договора срок

- __________________________ (далее-Товар), согласно Приложения № 1 (спецификации, является неотъемлемой частью настоящего Договора) в котором указываются наименование, страна производитель, единица измерения, количество, цена за единицу поставляемого Товара, если товар поставляется партиями, стоимость и количество партий заявленного Товара а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. На момент передачи Заказчику товар не должен быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

1.3. Товар приобретается Заказчиком для использования в основной деятельности (или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием).

1.4.При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.5. Настоящий Договор заключен в соответствии с условиями извещения о закупке и по цене, установленной по результатам отбора Поставщика.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______________ (_________________) рубл______ копеек, в т.ч. НДС __________, (и включает в себя стоимость Товара, стоимость доставки Товара до места назначения и прочее).

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.6.

2.3. Порядок расчетов:

Оплата Товара осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации по факту поставки Товара и после подписания Сторонами товарной накладной, с отсрочкой платежа 7 (семь) рабочих дней.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика

- из средств ______________________ _______________

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

2.7. Стороны предусматривают возможность по соглашению сторон изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ).

3.СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара:

Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику в течение _____________(__________) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика.

3.2. Досрочная поставка Товара возможна только по согласованию с Заказчиком.

3.3. Если Поставщиком допущена просрочка поставки партии Товара, Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. В этом случае Поставщик обязан возместить Заказчику все понесенные последним расходы, а именно, в размере договорной стоимости недопоставленного в срок товара.

3.4. Дата и время поставки Товара является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки Товара.

3.5. Адреса ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3» для доставки товара:

г. Тюмень, ул.____________ (прием товара с 9.00 до 11.00 и с 13.00 до 16.00 – пон-пт.)

г. Тюмень, ул. ______________ (прием товара с 8.30 до 16.00 – пон-пт.)

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар по заявкам заказчика в количестве, комплектности, указанных в заявке, на указанные в Договоре адреса и сроки, предусмотренные Договором.

4.2. Не позднее, чем за 24 часа до фактической доставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки, с тем, чтобы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара. Поставка осуществляется в сроки, установленные Спецификацией (Приложение №1).При доставке товара без предварительного уведомления (не менее чем за 1 рабочий день), ответственный за приемку товара сотрудник Заказчика вправе отказаться от приема товара, при этом, все дополнительные расходы за повторную доставку несет Поставщик.

В связи с необходимостью соблюдения контртерростических мер, при осуществлении поставки товара/оказании услуг, с въездом автотранспорта на территорию ГАУЗ ТО Городская поликлиника №3, по адресу ул. Ленина, д. 23, необходимо предварительно (не позднее 16.00 (МСК+2) рабочего дня предшествующему дню поставки) уведомлять в письме на официальном бланке с подписью и печатью, по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть о марке и государственном регистрационном номере автотранспорта въезжающего на территорию. В теме письма указывать «Для Калинкина В.В. Наименование поставщика, номер и дату договора».

В случае, если на территорию въезжает один и тот же автотранспорт поставщика/исполнителя, необходимо предоставить список этого автотранспорта на весь период действия договора.

На территорию не будет допускаться автотранспорт без своевременного уведомления.

4.3. При готовности Заказчика принять Товар, он подтверждает дату, время и место поставки. После чего производится поставка Товара Поставщиком. Контакты ответственных за приемку товара:

- Посмотреть таблицу с данными

4.4. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и/или за свой счет, в том числе перемещение товара в подвальное помещение или подъем на 3 этаж.

4.5. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и отправлением его не по адресу места поставки.

4.7. В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику с сопроводительным письмом следующие документы: оригиналы транспортных и/или сопроводительных документов на Товар (счета-фактуры, спецификации, описи, товарные накладные) в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При наличии замечаний к представленным документам Заказчик в течение 2 (двух) дней возвращает их Поставщику для устранения замечаний.

4.8. При приемке Товара Заказчик должен осмотреть, произвести проверку поставленного Товара, экспертизу в течение 14 (четырнадцати) дней со дня поставки на предмет соответствия его условиям настоящего Договора, представленной документации и/или заявленным требованиям.

При отсутствии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик подписывает акт приема-передачи в пределах срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта, и направляет указанный акт Поставщику.

При наступлении ответственности Поставщика в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Договора, Заказчик при подписании акта приема-передачи указывает в нем дополнительно следующую информацию: о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 9 настоящего Договора; об итоговой сумме, подлежащей оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки (штрафа, пени).

К акту приема-передачи Заказчик прикладывает расчет суммы начисленной неустойки (штрафа, пени), с указанием оснований применения неустойки (штрафа, пени).

4.9. Если Товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика устранения недостатков в поставленном Товаре, а Поставщик должен будет совершить все необходимые действия по замене Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям Договора по качеству, по поставке Товара, соответствующего по качеству, количеству, комплектации, ассортименту условиям Договора, без каких-либо дополнительных затрат со Стороны Заказчика в течение 7 (дней) дней со дня предъявления соответствующей претензии Заказчиком. Претензия направляется в пределах срока, предусмотренного п.4.8 настоящего Договора с приложением акта(заключения), отражающего все недостатки и дефекты в поставленном Товаре.

Указанный акт составляется в присутствии Поставщика, подписывается обеими Сторонами. В случае отсутствия Поставщика либо отказа подписать акт со стороны Поставщика, в акте делается отметка с указанием причин.

Если Поставщик в срок, определенный абзацем 1 настоящего пункта, не выполнил требования о доукомплектовании Товара, требование о поставке Товара, соответствующего условиям настоящего Договора по количеству и ассортименту, а также в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от переданного Поставщиком Товара. При этом, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика.

Акт приема-передачи подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех недостатков и дефектов в поставленном Товаре.

4.10. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной. Поставка Товара считается завершенной.

4.11. Во всех иных вопросах приема-передачи Товара, неурегулированных настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации с особенностями, предусмотренными настоящим Договором.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

5.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать ГОСТам, стандартам изготовителя и другим нормативно-технологическим требованиям.

5.2. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Договора, должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам.

5.3. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также с учетом заявок Заказчика.

5.4. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Договоре, и спецификации на поставку Товара.

6.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара заявленным в настоящем Договоре требованиям в течение всего гарантийного срока.

6.3. В случае выявления поставки некачественного Товара в период течения гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар либо устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующей письменной претензии с указанием недостатков (при поставке машин и оборудования указываются требования к гарантийному сроку Товара и (или) к объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на обслуживание Товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки Товара, если это предусмотрено технической документацией на Товар. При поставке новых машин и оборудования устанавливается в требование к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика данного Товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным Товаром.

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

7.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика Заказчику в момент подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара.

7.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с п.7.1 настоящего Договора.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом исполнения настоящего Договора со Стороны Поставщика.

Заказчик, в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за исполнением настоящего Договора отступлений от условий настоящего Договора или иных недостатков, обязан немедленно заявить об этом Поставщику.

При обнаружении несоответствия Товара условиям настоящего Договора Заказчик составляет соответствующий акт с указанием замечаний и вправе требовать от Поставщика исполнения обязанности, предусмотренной Договором, по замене Товара, не соответствующего условиям Договора.

8.1.2. В ходе исполнения настоящего Договора вести учет допущенных Поставщиком нарушений обязательств по настоящему Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

8.1.3. Требовать от Поставщика всю необходимую документацию, связанную с исполнением настоящего Договора. Поставщик обязан предоставить соответствующую документацию в течение 3 (трех) дней со дня получения требования Заказчика.

8.1.4. Реализовывать меры ответственности по отношению к Поставщику за нарушение им условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п. 10.2. Договора, а также при невыполнении требований п. 3.1 Договора.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Производить оплату Товара в порядке, на условиях и в сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.

8.2.2. Осуществлять приемку Товара от Поставщика по месту поставки.

8.2.3. В случае если Поставщик просрочил исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе нарушил срок поставки Товара, Заказчик в течение 5 рабочих дней после наступления срока исполнения обязательства направляет Поставщику уведомление о нарушении условий настоящего Договора, об ответственности Поставщика в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Договора, о последующем удержании суммы неустойки (штрафа, пени) при осуществлении расчета по Договору.

8.2.4.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем среди других участников закупки.

8.2.5.Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, принятое в соответствии с п. 10.2. Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с абзацем 4 п. 8.2.8 Договора.

(пункты 8.1.5, 8.2.5, абзац 4 пункта 8.2.8 Договора указываются в случае, если в Извещении, техническом задании Заказчиком предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения Договора).

8.2.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.7. Провести экспертизу поставленного Товара на соответствии требованиям настоящего Договора и действующего законодательства своими силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.

8.2.8. Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, если:

- в случаях, установленных Правительством Российской Федерации,

- при одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

8.3.Поставщик обязан:

8.3.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в количестве и ассортименте в соответствии с условиями Договора.

8.3.2. В целях сохранности Товара и создания условий для своевременной и правильной подготовки его приемки осуществлять подготовительные действия, а также подготовку Товара перед доставкой его Заказчику.

8.3.3. Передать Заказчику Товар и все необходимые документы, предусмотренные условиями настоящего Договора(счет, счет-фактуру, товарную накладную, и др.).

8.3.4. При поставке Товара соблюдать требования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации (пункт указывается Заказчиком при необходимости).

8.3.5. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, принятое в соответствии с п. 10.2 Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.3.6. Компенсировать Заказчику затраты на проведение экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций в случае отмены не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии со статьей 8.2.5Договора.

8.3.7. Предоставить информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Договора (в случае, если начальная (максимальная) цена Договора превышает 100 млн. рублей.).

8.3.8. Привлечь к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в случае если в извещении об осуществлении закупки установлено указанное требование).

8.4. Поставщик вправе:

8.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии сп.10.2. Договора (пункты 8.3.5, 8.4.1. указываются в случае, если Заказчиком в Извещении, документации о закупке предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения Договора).

8.5. Иные права и обязанности Сторон определяются положениями настоящего Договора и действующим гражданским законодательством РФ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных к исполнению заказчиком обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3 В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения данного обязательства, и устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

9.4. В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) принятых на себя обязательств, предусмотренных договором, не связанных с просрочкой исполнения обязательств, а так же в случае нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней, заказчик вправе отказаться от приема и оплаты товаров (работ, услуг), а также потребовать уплату штрафа в размере 10 % от стоимости договора, путем направления в адрес поставщика (исполнителя, подрядчика) соответствующего уведомления (претензии).

В случае применения штрафных санкций в отношении заказчика со стороны третьих лиц по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), последний обязан возместить заказчику понесенные им убытки при наличии соответствующих подтверждающих документов. При этом, убытки взыскиваются сверх штрафных санкций, предусмотренных договором.

Во всех случаях, когда привлечение заказчика к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или авторских прав происходит по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), последний обязан возместить заказчику все суммы, взысканные судом с заказчика, все судебные расходы и иные издержки, возмещение которых суд присудит заказчику, а также все понесенные заказчиком убытки.

Заказчик не несет ответственности по обязательствам поставщика (подрядчика, исполнителя) перед третьими лицами.

9.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустойки (штрафов, пени), чем порядок, предусмотренный настоящим Положением, размер такой неустойки и порядок её начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕДОГОВОРА,

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до __________202___ г., а в части исполнения принятых по настоящему Договору обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

10.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.3 Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор, если действия/бездействие поставщика/исполнителя негативно влияют на оказание медицинской помощи (недобросовестное техническое обслуживание и ремонт имущества, неудовлетворительные клининговые услуги и услуги аутстафинга, и др.)

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и (или) договором.

В том числе Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае:

неисполнения (ненадлежащего исполнения) и (или) неоднократного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором (два и более раз);.

наступления предельной просрочки невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору. При этом предельная просрочка невыполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору составляет 10 (десять) календарных дней;

по другим основаниям, предусмотренным договором.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора на любом этапе его исполнения в случае если в ходе исполнения договора установлено, что:

поставщик (исполнитель, подрядчик) и (или) поставляемый товар (услуга, работа) не соответствуют (перестали соответствовать) установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям, предъявляемым к участникам закупки и (или) поставляемому товару (услуге, работе);

поставщик (исполнитель, подрядчик) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (услуге, работе) предъявляемым требованиям, что позволило ему стать победителем закупки и заключить договор;

10.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороны другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Изменение существенных условий Договора возможно только по соглашению Сторон в случаях, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

10.9. В случае изменения банковских реквизитов, стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме, в срок, не превышающий 3 (трех) дней, со дня фактических изменений.

10.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

Претензии в связи с ненадлежащим исполнением и/или неисполнением настоящего Договора предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом.

К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования.

10.11. Ответ на претензию дается в письменной форме. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения ее Стороной, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором.

При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

12.ФОРС-МАЖОР

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

12.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на ______% и более ниже НМЦД. Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о закупке, в сумме ____________ (____________________________________) рубл_____ коп_________ путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет в разделе 13 настоящего договора, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, либо предоставления безотзывной банковской гарантии:

13.2 Банковская гарантия должна содержать:

а) информацию о гаранте, принципале, бенефициаре (полное наименование, ИНН, место нахождения, телефон, адрес электронной почты);

б) информацию о закупке, для обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам которой, предоставляется банковская гарантия (номер извещения об осуществлении закупки, предмет договора в соответствии с извещением об осуществлении закупки);

в) условия банковской гарантии:

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, наименование валюты;

указание на срок вступления банковской гарантии в силу и срок действия банковской гарантии - указывается срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Такой срок может определяться также указанием на событие. Срок действия банковской гарантии устанавливается заказчиком в извещении о закупке, документации о закупке и должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц;

г) обязательство гаранта по обеспечению исполнения принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней);

д) условие о праве бенефициара в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором и оплаченных бенефициаром, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму банковской гарантии;

е) обязательство бенефициара в случае направления требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии одновременно с таким требованием направить гаранту:

расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

документ, подтверждающий нарушение принципалом обязательств, предусмотренных договором;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

ж) условие о праве бенефициара в случае направления требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направить гаранту такое требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

Выбор формы направления требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии осуществляется бенефициаром самостоятельно. В случае направления бенефициаром такого требования на бумажном носителе, представляются оригиналы предусмотренных литерой «е» настоящего подпункта документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копии документов заверены лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара.

В случае направления такого требования по форме электронного документа, предусмотренные литерой «е» настоящего подпункта документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара;

з) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных литерой «е» настоящего подпункта;

и) условие об обязанности гаранта уплатить бенефициару всю денежную сумму по банковской гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, соответствующего условиям банковской гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

к) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

л) условие об обязанности гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по банковской гарантии, требование по которой соответствует условиям банковской гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по банковской гарантии;

м) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

н) условие о том, что все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по банковской гарантии бенефициару, несет гарант;

о) условие о рассмотрении споров, возникающих с исполнением обязательств по банковской гарантии, в арбитражном суде по месту нахождения бенефициара;

- Банковская гарантия не должна содержать:

а) условия, предусматривающие или влекущие представление бенефициаром гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных литерой «е» подпункта 3 настоящего пункта, в том числе судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

б) условия о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии бенефициара в случае непредставления бенефициаром гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) условия, допускающие или влекущие взимание гарантом с бенефициара платы за представление бенефициаром гаранту требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования бенефициаром информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа;

г) условия об обязательном наличии нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

13.2.В случае выбора способа обеспечения исполнения договора в виде внесения денежных средств на счет заказчика, сумма такого обеспечения должна быть перечислена участником закупки, с которым заключается договор, до заключения этого договора в сроки, установленные извещением о закупке, документацией о закупке.

Реквизиты для внесения обеспечения договора:

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8929

625003, г. Тюмень, ул. Ленина, д.23 Тел. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьE-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Департамент финансов Тюменской области (ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3»

л/с ЛС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПЛНТ)

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение Тюмень Банка России//УФК по

Тюменской области г. Тюмень

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В разделе «назначение платежа» должно содержаться:

«Код субсидии 50330» и номер и дату договора

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКФС-13 ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКВЭД-86.21 ОКОПФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения договора должно распространяться на срок исполнения договора. Факт внесения денежных средств на счет заказчика, должен быть подтвержден копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения договора на момент подписания договора сторонами.

13.3. Срок обеспечения исполнения договора независимой гарантией должен превышать срок действия договора не менее чем на 2 (два) месяца. Сроком действия договора считается срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс срок оплаты.

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

13.4. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в виде независимой гарантии, обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 378 Гражданского кодекса РФ, а также в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего гарантию.

13.5. При предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения обязательств по договору в виде денежных средств и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по договору, заказчик возвращает Исполнителю денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления Исполнителем акта сверки и письменного обращения о возврате денежных средств.

13.6. В случае возникновения у Исполнителя обязательств по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 9 настоящего Договора, Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки (пени, штрафа) из денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Договора, либо направить письменное требование платежа Гаранту содержащее размер требуемой суммы для перечисления суммы платежа.

13.7. В случае не исполнения обязательства по предоставлению участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Договором, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

14.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

14.3. Письма, уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

14.4. Настоящий Договор составлен на __ листах в электронной форме.

14.5. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1 «Спецификация»

- Приложение №2 «Акт приема-передачи»

- Приложение № 3 «Банковская гарантия»

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К договору от «___» _____________202___г. № _____

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору

от «___» _____________ 202_ г. № _____

Акт приема-передачи

поставки _________________

от «__» ________ 2024г. №_____

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Городская поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Нагибина Сергея Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны и,

_________________________, именуемое(ый) в дальнейшем "Поставщик", в лице в лице ________________, действующего, на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Поставщик передает, а Заказчик принимает за плату следующие инструменты и медицинские изделия

- Посмотреть таблицу с данными

2. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

__________________

________________

_________________

Подписано ЭЦП

Приложение № 3

к договору

от «___» _____________ 202_ г. № _____

______________________ ГАРАНТИЯ
для целей обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о гаранте, принципале, бенефициаре

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о закупке, для обеспечения договора, заключаемого при осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия

- Посмотреть таблицу с данными

Условия независимой гарантии

- Посмотреть таблицу с данными

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.

4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу:

6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа): ________________

7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8. В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии.

10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.

12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.

12.1 Бенефициар вправе на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.

14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.

15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области.

16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.

17. Настоящая независимая гарантия вступает в силу, обязанности по договору предоставления настоящей независимой гарантии подлежат исполнению со дня заключения договора, для обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия.

18. Независимая Гарантия может быть изменена Гарантом в следующем порядке:

– изменения, связанные с увеличением суммы и (или) срока действия независимой Гарантии вступают в силу в дату выпуска Гарантом изменений в независимую Гарантию без согласия Бенефициара;

– иные изменения в независимую Гарантию вступают в силу в дату получения Гарантом согласия Бенефициара на соответствующее изменение независимой Гарантии.

19. Сведения, определенные статьей 4 и 5 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», в отношении Принципала и Гарантии подлежат предоставлению Гарантом без получения согласия на их представление в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, на основании соответствующего договора об оказании информационных услуг.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_извещению_(форма_заявки) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Предлагаем поставить товар в соответствии с условиями документации о закупке:

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_запрос_котировок_МСП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение о закупке.

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Проект договора.

Проект договора (Приложение №1 к извещению) представлен отдельным файлом

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Описание предмета закупки (техническое задание / спецификация)

представлен отдельным файлом (Приложение 3 к извещению Описание предмета закупки)

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Инструкция по заполнению заявки на участие. Формы заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и требования к заполнению таких форм.

Срок и порядок предоставления участником закупки обеспечения заявки. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения заявок участникам запроса котировок в электронной форме.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора. Порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения.

Порядок подачи, отзыва и изменения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участником настоящего запроса котировок в электронной форме является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Участнику настоящего запроса котировок в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки «РТС-тендер».

Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оформляются согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в настоящем Приложении в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ ТО Городская поликлиника № 3 и регламентом электронной площадки «РТС-тендер».

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о проведении настоящего запроса котировок в электронной форме до предусмотренных в пункте 9.4 извещения даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru).

Заполнение заявки на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме, подача, изменение и отзыв такой заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru).

Участник настоящего запроса котировок в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru). Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. Срок и порядок его предоставления участником закупки. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения заявок участникам запроса котировок в электронной форме. 2

Обеспечение заявки на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме может предоставляться участником закупки путем:

• внесения денежных средств;
• предоставления банковской гарантии.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется участником закупки из способов, предложенных в пункте 2.1 настоящей части самостоятельно.

Размер обеспечения заявки установлен пунктом 10.1 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Случаи, когда возврат участнику запроса котировок в электронной форме обеспечения заявки на участие в закупке не производится:

• уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
• непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Движение денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки, порядок предоставления банковской гарантии происходит между участником закупки и оператором электронной площадки «РТС-тендер», в соответствии с регламентом электронной площадки «РТС-тендер».

Обеспечение исполнения договора. Срок и порядок его предоставления. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения исполнения договора.

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем:

• внесения денежных средств;
• предоставления банковской гарантии.

Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки из способов, предложенных в пункте 3.1 настоящей части самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения договора и реквизиты для перечисления денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения договора установлены пунктами 11.1 и 11.3.

В случае непредставления участником закупки или представление не в полном объеме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 3 4
5. Предоставление национального режима при осуществлении закупок. 5
5.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения настоящего раздела, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.
5.2. При осуществлении закупки товара:

если настоящим извещением установлен запрет закупок товара, не допускаются:
а) заключение договора на поставку такого товара;
б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

если настоящим извещением установлено ограничение закупок товара, не допускаются:
а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;
б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

если настоящим извещением установлено преимущество в отношении товара российского происхождения:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего подпункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5.3. При осуществлении закупки работы, услуги:

если настоящим извещением установлен запрет закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:
а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;
б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

если настоящим извещением установлено ограничение закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:
а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);
б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

если настоящим извещением установлено преимущество в отношении таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего подпункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

^ Часть 2 Приложения №4 к извещению включается в такое Приложение, если извещением о закупке предусмотрено предоставление участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке. Порядок, сроки и способы предоставления обеспечения заявок, а также порядок и случаи возврата такого обеспечения устанавливаются Заказчиком в соответствии с требованиями Положения о закупке Заказчика. В соответствии с частью 27 статьи 3.2 Закона 223-ФЗ Заказчик не устанавливает в извещении о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в извещении о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

^ Заказчик самостоятельно готовит примерную форму заявки на участие в запросе котировок.

^ Внимание! Если устанавливаете запрет, ограничение, преимущество, настоящий пункт должен содержать информацию и документы, которыми участники закупки подтвердят страну происхождения товара. Рекомендации по включению требований к подтверждению страны происхождения товара указаны в отдельном файле.

^ Настоящий раздел Заказчик вправе удалить.