Тендер - Поставка дезинфицирующих средств лот 2 для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины» №268986693

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_НМЦК[3].xlsx
• Описание_объекта_закупки[10].doc
• Проект_Договора.doc
• Требования_к_содержанию_и_составу_заявки.doc

- Посмотреть таблицу с даннымиАвтоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 21.03.2024 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2

СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ЛН. 1-Я В.О., Д.

58,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

21.03.2024

План-график

01.01.1970

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 21.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000091

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Санкт-Петербург В. О. 1-я линия, д. 58.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.75 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

12469.21 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, требования к обеспечению в соответствии со статьей 44 Закона о контрактной системе

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Санкт- Петербургу, г.Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

Информация отсутствует

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

Информация отсутствует

Номер казначейского счета

Информация отсутствует

БИК ТОФК

Информация отсутствует

Получатель

СПБ ГБУЗ "ДГБ № 2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ"

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Санкт- Петербургу, г.Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург «___» ___________ 20__ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Микава Автандила Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» и другими законодательными и нормативными актами РФ, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить дезинфицирующие средства лот 2 (далее -Товар), в количестве и комплектности, которые указаны в приложении №1 к Договору (Спецификация), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора, составляет __________ рублей _ копеек (_____________рублей _____ копеек), НДС ___________

2.3. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.5. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.7. Выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

3.1.7. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;

3.1.8. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.4.8. изменять количество поставляемого товара через перегруппировку товарных единиц в рамках спецификации без изменения общей цены договора.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5. Порядок поставки Товара и документация

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика с даты заключения Договора по 31.12.2024 года по заявке Заказчика, с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Санкт-Петербург В. О. 1-я линия, д. 58. Выполнение заявки осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Поставщику Заказчиком заявки на поставку товара. В случае возникновения необходимости Заказчик вправе направить срочную заявку на поставку Товара. В данном случае в Заявке ставится отметка «срочно», а сроки поставки составляют 3 рабочих дня.

Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Товара.

5.2. Поставщик по факту поставки Товара, предусмотренного Договором, в течении 2-х рабочих дней формирует с использованием ЕИС в сфере закупок, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок структурированный документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а»-«г», «е»-«ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ .

К структурированному документу о приемке прилагается:

- счет;

-декларация о соответствии и (или) сертификат соответствия (в случае, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

-товарная накладная

5.4. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с пунктом 5.2. Договора автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.5. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.4. Договора, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать

от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ

о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.6. Для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

В случае если по результатам экспертизы установлены недостатки в части соответствия условиям Договора в поставленном Товаре (в том числе несоответствие Товара по количеству, комплектности и ассортименту условиям Договора, наличие внешних повреждений Товара, не предоставление документов, неправильное оформление документов, иные недостатки в части соответствия Товара условиям Договора), Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания документа о приемке, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком.

Товар в данном случае считается не принятым.

5.7. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с Договором направляются автоматически с использованием единой информационной системы в сфере закупок Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик обязан заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества или иным способом по согласованию с Заказчиком устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

5.10. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.11. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за его счет и не может рассматриваться как увеличение общего объема поставляемого Товара либо как дополнительный вид услуг по Договору. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

5.12. Для определения просрочки установлено следующее: если в поставленном Товаре не выявлены несоответствия условиям Договора, датой поставки считается дата размещения Заказчиком документа о приемке. Если Товар принят Заказчиком после устранения Поставщиком выявленных нарушений, датой поставки будет считаться дата размещения Заказчиком документа о приемке по итогам устранения выявленных нарушений.

5.13. Заказчик вправе (в том числе в случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором) привлекать независимых экспертов, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

5.14. Поставщик обязан передать Заказчику Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. обеспечив его надлежащее качество и в сроки, установленные Договором.

6. Порядок приемки Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение N 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств).

6.3. Все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику со дня подписания документа о приемке Товара Заказчиком.

7. Гарантии

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленное в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

7.2 Поставщик гарантирует, что Товар, поставленное по Договору, не имеет дефектов, связанных с материалами.

7.3 В случае выявления несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего Договора, устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляются Поставщиком за счет собственных средств.

В случае предъявления Заказчиком претензий по качеству, Поставщик обязуется принять от Заказчика забракованный Товар и заменить его на Товар надлежащего качества.

7.5. При исполнении настоящего Договора существенным нарушением Поставщиком требований к качеству Товара является поставка Товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками (в частности, при повторном выявлении различных, в том числе, несущественных, недостатков Товара, в пределах срока годности).

7.6. Остаточный срок годности Товара не менее 12 (Двенадцати) месяцев на момент поставки Заказчику (с даты размещения в ЕИС в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком).

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика, за счёт средств бюджетного учреждения. Внебюджетные средства.

8.2. Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.

8.3. Расчеты Заказчика с Поставщиком осуществляются за счёт: Средства бюджетного учреждения/ Внебюджетные средства/ Доходы от иной приносящей доход деятельности, на основании подписанных товарных накладных, счетов, выставляемых Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в рублях через казначейство в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок. Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

8.4. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

9. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

9.1. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки Поставщику Договора, подписанного усиленной электронной подписью, в соответствии с условиями функционирования электронных площадок, лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и действует со дня его подписания Сторонами и до 31.12.2024 года, но в любом случае до исполнения обязательств по договору обеими Сторонами.

9.2. Истечение срока Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также ответственности за их нарушение.

В соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается, по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара, предусмотренных Договором.

9.3. Поставщик не вправе ни полностью, ни частично передавать свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

9.4. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

9.5. При формировании и размещении проекта Договора, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, заказчик вправе (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ) увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предусмотренной подп. "б", п. 1, ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены Договора, предусмотренной подп. "б", п. 1, ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки. Участник закупки вправе отказаться от заключения Договора на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования протокола разногласий в случае, предусмотренном подп. "б" п. 2 ч. 3 ст. 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.

9.6. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Договора осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов".

9.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения по обстоятельствам, предусмотренным гражданским законодательством, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные частями 9-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

9.7.1.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки более, чем на 2 дня либо в случае неоднократного, то есть более двух раз, нарушения сроков поставки товаров;

9.7.2. В случае нарушения условий договора по качеству товара, изложенных в разделе 6 настоящего договора;

9.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:

1) если в ходе исполнения Договора установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

9.8. В случае принятия заказчиком предусмотренного решения об одностороннем отказе от исполнения Договора:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения Договора считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п. 2 ч. 12.1. ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1. Поставщик при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 10 % от цены Договора.

10.2. В случае, если предложенная Поставщиком цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, Поставщик до заключения Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной системе.

10.3. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1_2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Договора, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

10.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Поставщику в течение 15 дней после подписания Заказчиком структурированного документа о приемке, сформированного и подписанного в ЕИС.

10.5. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Договора, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.6. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.7. В случае если Договора предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Договора в ходе исполнения данного Договора размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.7 и 10.8 настоящего Договора.

10.8. Размер обеспечения исполнения Договора уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Договора и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором. В случае если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Договора срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.9. Предусмотренное пунктами 10.5 и 10.6 настоящего Договора уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Договора в объеме выплаченного аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

10.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик предоставляет новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7_1, 7_2 и 7_3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Договора в соответствии с пунктами 10.6 и 10.10 Договора возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.12. В случае, если обеспечением исполнения Договора является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Договору вправе удержать денежные средства.

10.13. В случае, если обеспечением исполнения Договора является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Договору вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. 3а каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

11.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

11.9. 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере10 процентов цены Договора (этапа).

11.10. 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере10 процентов начальной (максимальной) цены Договора.

11.11. 3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

11.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

11.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.14. Обязательства по Договору считаются исполненными после выполнения в полном объеме поставки товара, в количестве и качестве, которые указаны в Приложении №1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.15. Заказчик при оплате настоящего Договора вправе руководствоваться положениями ст. 410 ГК РФ, предусматривающими возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть Заказчик вправе произвести перечисление Поставщику денежных средств в оплату обязательств по настоящему Договору в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цену Договора. Для зачета достаточно заявления Заказчика, полученного стороной Поставщика.

11.16. В случае если Поставщиком внесены в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору денежные средства и Поставщиком нарушены обязательства по договору неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, Заказчик без обращения в суд удерживает сумму неустойки с внесенной суммы в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

13. Форс-мажорные обстоятельства.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия или иные обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Извещение о наступлении указанных обстоятельств должно быть в срок не позднее трех дней направлено другой Стороне в письменной форме с указанием характера наступившего обстоятельства и его причин. Извещение должно быть подтверждено официальными документами.

13.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 13.1 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне причиненный реальный ущерб.

13.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 13.1 настоящего Раздела, срок выполнения Стороной обязательств изменяется соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия, но не более чем до истечения срока действия настоящего Договора. При этом если за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора обстоятельства, указанные в п. 13.1 настоящего Раздела, не прекратят свое действие – заинтересованная Сторона праве уведомить телефонограммой другую Сторону об отказе от исполнения невыполненных до начала действия указанных обстоятельств обязательств, и Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления подписывают Протокол исполнения настоящего Договора, в котором, в частности, отражается объем поставленных товаров к моменту начала действия обстоятельств непреодолимой силы и их стоимость, объем и стоимость неоплаченных и/или не поставленного товара по причине действия указанных обстоятельств, а также Стороны согласовывают дальнейшие действия по урегулированию возникших споров.

14. Антикоррупционные условия.

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.)

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. Дополнительные условия и заключительные положения

15.1. Любые уведомления направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 16 Договора.

15.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в разделе 16 настоящего Договора.

15.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договору, разрешаются по взаимному согласию, в случае невозможности такого разрешения - передаются в Арбитражный суд г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

15.4. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

15.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они предусмотрены действующим законодательством, совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

15.6. При исполнении настоящего Договора Стороны договорились считать документы, оформляемые в рамках настоящего Договора, подписанные Сторонами и переданные по факсимильной или электронной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору), имеющими юридическую силу, до замены их на оригиналы.

15. Приложения

15.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение N 1 - Спецификация;

16. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 1

к Договору N

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 2

к Договору №

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Утверждаю

Главный врач

__________ А.Г. Микава

20 марта 2024 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ЛОТ 2

ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 СВЯТОЙ МАРИИ

МАГДАЛИНЫ»

Согласовано:

Заместитель главного врача

по медицинским вопросам ______________________________________/Жарова Н.В./

Главный бухгалтер ____________________________________________/Платонова К.Г./

Заместитель главного врача

по экономическим вопросам ___________________________________/Гнездилова Н.Г./

Юрисконсульт _______________________________________________/Новик А..В./

Начальник отдела контрактной службы _______________________/Вержбицкая О.А./

Описание объекта закупки составил:

Врач-эпидемиолог __________________________________________/Зерняева В.А./

г. Санкт-Петербург

2024

Раздел 1. Общие требования

Предмет аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена договора, ИКЗ

Предметом аукциона в электронной форме является право заключения гражданско-правового договора на поставку дезинфицирующих средств лот 2 (далее Товар) для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2 святой Марии Магдалины».

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей 75 копеек.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цели и правовое основание закупки

Целью данной закупки является: обеспечение хозяйственной деятельности учреждения

Правовое основание закупки: план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, план-график закупок учреждения.

Источник финансирования закупки
Внебюджетные средства

Форма, сроки и порядок оплаты Товара

Расчеты Заказчика с Поставщиком осуществляются на основании накладных и счетов, выставляемых Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приёмке Товара.

Расчеты Заказчика с Поставщиком осуществляются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок

5. Место и сроки (периоды) поставки Товара

Место поставки: Санкт-Петербург В. О. 1-я линия, д. 58.

Срок поставки Товара: с момента заключения договора по 31.12.2024 года по заявкам Заказчика.

Условия поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Поставщику Заказчиком заявки на поставку Товара. В случае возникновения необходимости Заказчик вправе направить срочную заявку на поставку Товара. В данном случае в Заявке ставится отметка «срочно», а сроки поставки составляют 3 (три) рабочих дня.

6. Порядок формирования цены договора

Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора. Установлены Приказа Минэкономразвития РФ от 02.10. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
Расчет начальной (максимальной) цены договора, а также обоснование формирования начальной (максимальной) цены договора приведен в Обосновании НМЦК.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением всех обязательств по договору, в том числе стоимость, поставка Товара, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, а также все необходимые расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Цена за единицу Товара рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы Товара, указанная Заказчиком в Обосновании НМЦК, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий договора

7. Требования к количеству Товара

Наименование и количество товара, подлежащего поставке согласно Приложению №1 к Описанию объекта закупки.

8. Требования к качеству и безопасности Товара

Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, разрешённым для использования в лечебно-профилактических учреждениях, должен быть совместим с уже имеющимся у заказчика оборудованием.

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать описанию и техническим характеристикам согласно Приложению №1 к Описанию объекта закупки.

Поставляемый товар должен являться новым, (ранее не находившийся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), быть не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком.

5.Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«О защите прав потребителей».

9. Требования к таре и упаковке Товара

Поставка Товара производится в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.

10. Требования к отгрузке и доставке Товара

Поставщик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке и указать дату и время доставки Товара.

Погрузочно-разгрузочные работы и доставка осуществляются силами и за счет Поставщика.

11. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям заказчика (приемка Товара)

При поступлении Товара на место дальнейшего использования осуществляется вскрытие упаковки. При обнаружении некомплектности или дефектов (бой, брак) оформляется акт, в котором отражается внешний вид, комплектность и целостность Товара для предъявления претензии Поставщику. Некачественный или некомплектный Товар считается не поставленным.

При поставке Товара, подлежащего регистрации, сертификации (декларированию соответствия), Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество Товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- Сертификаты (Декларации) о соответствии на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- инструкции/методические указания по применению на Товар на русском языке;

Требования, связанные с недостатками поставленного Товара по, количеству и комплектности могут быть предъявлены Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней со дня приемки Товара, по качеству - в течение всего срока годности, установленного на данный Товар изготовителем. В случае необходимости замены Товара ненадлежащего качества, возврат Поставщику Товара для его замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

По окончании сдачи-приемки товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны Заказчика, представитель Заказчика подписывает оформленную Поставщиком товарно-транспортную накладную и Акт приема-передачи.

Раздел 3. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем.

При обнаружении в период эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальное использование Товара, Поставщик обязан заменить некачественный Товар.

Раздел. 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение №1 - Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.

Приложение № 1

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

- Посмотреть таблицу с данными