Тендер - Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов №316212178

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Новосибирская облМесто поставки (адрес):630530, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Калинина, 25.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.10.2025 по 24.10.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:23.10.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):24.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговДата подведения итогов:27.10.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. ОПЗ_(Дез_средства)xx

Утверждаю:

Директор ГАУССО НСО «КПИ»

______________Ю.В. Кравченко

«___» ______________2025 года

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Новосибирская область, село Каменка, ул. Калинина, 25.

Срок поставки: одномоментная поставка на склад Заказчика в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Требования к товару: Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проект_договора_(Дез_средства)xx

(Проект Договора)

Договор поставки

№____________

Новосибирская область, с. Каменка «___» ____________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» (ГАУССО НСО «КПИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кравченко Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), при способе определения поставщика неконкурентная закупка в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства (Протокол _______ № ______от _____) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием предмета закупки (приложение № 1 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ______________________ (_______) рублей,

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС:

в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Договора).

В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя стоимость товара в объеме поставки, расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Договором в полном объеме, погрузочно-разгрузочным работам, расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата товара производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке: расчеты осуществляются в пределах стоимости поставленного товара, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней, со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара.

Оплата производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренное Договором количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Новосибирская область, село Каменка, ул. Калинина, 25.

3.2. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2 Договора, счет (счет-фактуру), товарную накладную (универсальный передаточный документ) или акт приема-передачи Товара, и иной документации, подтверждающей передачу товара по количеству и качеству.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.6. Срок поставки Товара: одномоментная поставка Товара на склад Заказчика в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных заверенных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат (паспорт) качества производителя, технический паспорт, гарантийный талон, оформленный на Заказчика, инструкция по эксплуатации и др.), подписанной со стороны Поставщика счет (счет-фактуру), товарную накладную (универсальный передаточный документ) или акт приема-передачи Товара, и иной документации, подтверждающей передачу товара по количеству и качеству, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1 Договора.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

4.4. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 11.1 Договора.

4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 2 (двух) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента письменного уведомления о нем Заказчиком.

4.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.8. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня завершения срока приемки Товара, указанного в п. 4.2 Договора, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную (универсальный передаточный акт) и (или) акт приема-передачи товара, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.10. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.9 Договора.

4.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Договора.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Договором.

5.1.9. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором, в соответствии с п. 4.8 Договора.

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Договора или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Договору.

5.2.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.8. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2 Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Договора, по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Договором.

5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Гарантии

6.1. Поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Описанием предмета закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

6.2. Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен составлять не менее 70 % (Семидесяти) процентов. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.3. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная

(максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Договора, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора не предусмотрено.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до «31» декабря 2025 г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

9.3. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон; по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора

в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.4.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 7 (семь) календарных дней.

9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, не соответствующей требованиям документации о закупке.

9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.6.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

9.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

9.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

9.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

11.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

11.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления, признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном документацией о закупки.

12.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Типовым положением о закупке, Законом № 223-ФЗ.

13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

- приложение № 1 «Описание предмета закупки»;

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Договору

поставки №_____ от «___» _________ 2025 г.

Описание предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: __________ (_____________________) рубля ___ копеек, в том числе НДС ___% (_____) _______________________________.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_для_СМП_(Дез._средства)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУССО НСО «КПИ»

_____________ Ю.В. Кравченко

«___» ________________ 2025 г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в электронной форме с использованием электронной площадки.

Заказчик:
Наименование: Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» (ГАУССО НСО «КПИ»)

Способ закупки: неконкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в электронной форме с использованием электронной площадки, в соответствии с разделами 4.1.4, 6.12 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУССО НСО «КПИ».

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Калинина, 25.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Калинина, 25.

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Номер контактного телефона: Контактное лицо по процедуре закупки: Стародубцева Анна Васильевна, контактный телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (НМЦД):
Начальная (максимальная) цена Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,90 (Сто девяносто восемь тысяч двести сорок два) рубля 90 копеек.

Сведения о включенных в цену поставляемого товара расходов: Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя стоимость товара в объеме поставки, расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Договором в полном объеме, погрузочно-разгрузочным работам, расходы по страхованию, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставки товара: не предусмотрено.

Форма, сроки и порядок оплаты:

Форма оплаты: путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок и порядок оплаты: Оплата товара производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке: расчеты осуществляются в пределах стоимости поставленного товара, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней, со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара.

Оплата производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

10. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Новосибирская область, село Каменка, ул. Калинина, 25.

11. Срок поставки товара: Одномоментная поставка товара на склад заказчика в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня следующего, за днем заключения Договора сторонами.

12. Порядок подачи предложений (заявок), место подачи предложений, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Участник закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства размещает на электронной площадке предварительное предложение.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке.

Участники закупки самостоятельно отслеживают изменения, вносимые в извещение о закупке.

Предварительное предложение предоставляется участником в виде электронного документа посредством системы электронного документооборота с использования функционала электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки.

Место подачи предварительного предложения: электронная площадка ООО «РТС-тендер» https://223.rts-tender.ru/.

13. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно, особенности проведения закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства: Участниками закупки, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

При этом Участником закупки признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и соответствующие условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или соответствующие требованиям Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Лица (в том числе лица, выступающие на стороне участника), не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства или не применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не вправе принимать участие в данной закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подтверждением применения лицами налогового режима "Налог на профессиональный доход" является наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого налогового режима.

Подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таком участнике в едином реестре.

Применение национального режима с в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. №1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее по тексту ПП РФ от23 декабря 2024 г. №1875):

- Посмотреть таблицу с данными

14. Размер обеспечения заявки: не установлено.

15. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Оператор электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки определяет из состава предварительных предложений, поданных участниками закупки, соответствующие требованиям заказчика, предусмотренным в настоящем извещении, предложения о поставки товара, участников закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заказчик определяет участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки.

Дата и время начала подачи заявок: с момента публикации извещения.

Дата и время окончания подачи заявок: 11ч 00 мин 24.10.2025 г. (время новосибирское)

16. Дата подведения итогов закупки:

27.10.2025 г. до 16 ч 30 мин (время новосибирское)

17. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке: запросы на разъяснения положений извещения не принимаются, разъяснения не предоставляются.

18. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

1. Форма предварительного предложения (заявки) на участие в закупке (Предварительное предложение подается участником закупки по форме Приложение №1 к настоящему извещению);

2. Согласие на поставку товара, в соответствии с требованиями извещения и договора;

3. Анкету участника закупки по форме Приложения № 2 к настоящему извещению;

4. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям согласно п. 21.2 по форме Приложение № 3 к настоящему извещению;

5. Ценовое предложение.

19. Порядок проведения закупки.

- закупка осуществляется в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;

- размещение участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на электронной площадке предварительного предложения о поставки товара;

- определение оператором электронной площадки из состава предварительных предложений, соответствующих требованиям заказчика, предложений о поставки товара участников закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

- определение заказчиком согласно критериям оценки участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки;

- заключение с использованием электронной площадки договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, определенным заказчиком на условиях настоящей закупки, а также предложением соответствующего участника закупки о поставки товара.

20. Критерий оценки участника закупки:

- цена договора.

21. Особые условия:

21.1. Подавая заявку на участие в закупке, участник закупки подтверждает следующее:

Участник закупки ознакомлен с извещением о проведении закупки, условиями, материалами, содержащимися в закупке, влияющими на стоимость поставки товара.

Участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства.

Если заявка участника закупки (в том числе поданное предложение в отношении предмета закупки) будет признана соответствующей требованиям извещения о проведении закупки, то такой участник закупки обязуется заключить и исполнить договор в соответствии с требованиями, указанными в извещении, включая требования, содержащиеся в предложении в отношении предмета закупки.

Участник закупки гарантирует достоверность представленной в заявке информации. Соглашается с тем, что в случае предоставления в заявке участника закупки недостоверных сведений, такой участник может быть отклонен от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных сведений будет выявлена после заключения договора, такой договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком.

21.2. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: в соответствии с разделом 5.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
22. Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик вправе отменить закупку с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.
23. Сведения об участнике размещения заказа не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков.
24. Размер обеспечения исполнения договора: не установлено
25. Порядок заключения договора: Договор (договоры) заключается с использованием электронной площадки с участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в соответствии с настоящим извещением, на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим извещением и проектом договора, а также предложением соответствующего участника закупки о поставки товара. Договор (договоры) заключается не позднее чем через двадцать дней с даты подведения итогов настоящей закупки.
Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством: Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
Приложение № 1
к Извещению о проведении неконкурентной закупки
в электронной форме,
участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства
На бланке организации (при наличии)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ
ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
на _______________________________________
(наименование неконкурентной закупки в электронной форме, номер и наименование лота)

Изучив условия извещения неконкурентной закупки в электронной форме и проекта договора, _______________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица))
в лице, ________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в неконкурентной закупки в электронной форме на условиях, установленных в прилагаемых документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), предусмотренные неконкурентной закупки в электронной форме в соответствии с условиями, изложенными в Проекте договора и Описании предмета закупки.

Исполняя наши обязательства и изучив извещение о неконкурентной закупки в электронной форме на право заключения договора на ________________________________,
(предмет договора)
в том числе условия и порядок проведения настоящей закупки и проект договора, мы ______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. участника закупки)
в лице _________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
уполномоченного в случае признания нас победителем неконкурентной закупки в электронной форме подписать договор, согласны поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), предусмотренные извещением о закупке на следующих условиях: - Посмотреть таблицу с данными
4. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в договоре.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями извещения о проведении неконкурентной закупки в электронной форме, условиями договора, согласно нашей заявки.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с проектом (Приложение №4 к извещению на проведение неконкурентной закупки в электронной форме) с учетом приложений к договору.
8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных Поставщиков в случае уклонения от заключения договора.
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________________.
10. Цена, указанная в нашей заявке, включает налоги, пошлины и прочие сборы, которые Поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в связи с выполнением условий договора.
11. Предлагаемая нами цена договора, заключаемого по результатам неконкурентной закупки в электронной форме, составляет: ________ (_________) рублей ___ копеек (включая/ не включая НДС ___ %).
_______________________ _______________________ /___________________/
(должность) (подпись) (ФИО)
Приложение № 2
к Извещению о проведении неконкурентной закупки
в электронной форме,
участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства
На бланке организации (при наличии)
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ - Посмотреть таблицу с данными
_______________________ _______________________ /___________________/
(должность) (подпись) (ФИО)
М.П.
Приложение № 3
к Извещению о проведении неконкурентной закупки
в электронной форме,
участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства
На бланке организации (при наличии)
ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении неконкурентной закупки в электронной форме
________________________________________________ подтверждает свое соответствие требованиям, установленным
(указывается наименование участника закупки)
извещением, а именно:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Руководитель (должность) _______________ /_______________/

м.п.

Приложение № 4

к Извещению о проведении неконкурентной закупки

в электронной форме,

участниками которого могут быть

только субъекты малого и среднего предпринимательства

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

(Приложено отдельным файлом)

Приложение № 5

к Извещению о проведении неконкурентной закупки

в электронной форме,

участниками которого могут быть

только субъекты малого и среднего предпринимательства

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(Приложено отдельным файлом)

КПИ_Обоснование_цены

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Поставка дезинфецирующих средств и расходных материалов.

метод сопоставимых рыночных цен

Одномоментная поставка Товара на склад Заказчика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением

случаев, предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя стоимость товара в объеме

поставки, расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Договором в полном объеме,

погрузочно-разгрузочным работам, расходы по страхованию, уплате налогов, сборов и других

обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему

Договору.

Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в срок не более не более 7 (Семи) рабочих

дней с даты подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приемапередачи товаров. Оплата производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком

счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного

Товара

15.10.2025 г.

Основные характеристики объекта закупки:

Используемый метод определения НМЦД:

Срок поставки:

Условия формирования цены:

Условия оплаты

Дата подготовки обоснования НМЦД:

Однородность совокупности значений

НМЦД определяемая методом сопоставимых

выявленных цен, используемых в

рыночных цен (анализа рынка)*

расчете НМЦД

Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)



№

Наименование товара

КолЕд. изм

во

Поставщик № Поставщик №

1

2

Поставщик

№3

Средняя

арифметическая

цена за единицу

=



n

i

=

1

(

ц

i

n

−

−

ц

1



)

2

Среднее

квадратичное

отклонение

 (ц

n

=

i =1

i

−

n −1

коэффициент

вариации цен V (%)

(не должен

превышать 33%)

2

V =



ц

 100

Расчет НМЦД по формуле

v - количество (объем) закупаемого товара

(работы, услуги);

n - количество значений, используемых в

расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы

НМЦК рын =

v



n

Салфетка прединъекционная

60*60 №100

Кью Хантер ЭКО 1л (моющее

средство)

Антей пена 1л (моющее

средство)

уп

15

170,00

210,00

189,00

189,67

20,01

10,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2 845,05

шт

40

750,00

899,00

820,00

823,00

74,55

9,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

32 920,00

шт

15

340,00

399,00

369,00

369,33

29,50

7,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5 539,95

4

Шапочка нетканая берет №100

уп

6

450,00

540,00

480,00

490,00

45,83

9,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2 940,00

5

Азопирам монореагент, Э50114/100, 100 мл

шт

1

280,00

340,00

306,50

308,83

30,07

9,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

308,83

6

3Д -Септ (1л.)

шт

10

685,00

835,00

749,00

756,33

75,27

9,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7 563,30

7

Диасептик-30 (1л.)

шт

15

470,00

580,00

525,00

525,00

55,00

10,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7 875,00

8

БонЭкстра М (1л.)

шт

150

395,00

460,00

429,90

428,30

32,53

7,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

64 245,00

9

Диасептик 30 (250 мл.)

шт

20

205,00

270,00

227,00

234,00

33,06

14,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4 680,00

уп.

50

490,00

579,00

530,00

533,00

44,58

8,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

26 650,00

1

2

3

10 Салфетки Диасептик-30 с №120



n

i =1

цi

Шпатель терапевтический

деревянный стерильный

12 Ника-Экстра М (1 л.)

шт

500

5,00

6,50

5,70

шт

6

375,00

470,00

420,00

Индикаторные полоски

Дезиконт ДХИ №100

уп.

3

560,00

675,00

14 Тест-полоски Оптимакс №50

уп.

3

650,00

Дезинфицирующее средство

Диаспрей (750 мл.)

шт

50

Пакет «Стерит» бумажный

самоклеящейся с индикатором

16

250x320№100 (ВИНАР) из

крафт бумаги

шт

Пакет «Стерит» бумажный

самоклеящейся с индикатором

17

100x200 №100 (ВИНАР) из

крафт бумаги

18

19

0,75

13,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2 865,00

421,67

47,52

11,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2 530,02

608,70

614,57

57,72

9,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1 843,71

779,00

709,90

712,97

64,55

9,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2 138,91

470,00

570,00

525,00

521,67

50,08

9,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

26 083,50

1

930,00

1 200,00

1 070,00

135,03

12,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1 066,67

шт

1

510,00

630,00

569,00

60,00

10,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

569,67

Пакет бумажный плёночный

самоклеящейся 250x400 №100

шт

1

2 600,00

3 200,00

2 870,00

300,50

10,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2 890,00

Мыло жидкое «Милис форте»

(1л.)

шт

10

240,00

299,00

267,50

29,52

10,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2 688,30

11

13

15

5,73

1 066,67

569,67

2 890,00

268,83

В результате проведенного расчета НМЦД составила:

Специалист по закупкам:Я.П. Панурская

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,91