Тендер - Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов №303082875

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1_Приложение_№2_ОНМЦК__(7)[3].docx
• Проект_контракта_(ЭМ)_дез._средства_и_расходники.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 Просмотр сведений о закупке «Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов для нужд СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5876

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов для нужд СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»

Описание объекта закупки: В соответствии со ст. 33 Закона 44-ФЗ и Проектом контракта

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 03.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:35

Срок завершения подачи оферт: 04.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:35

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара производятся в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 127 литер А, помещение, определенное Заказчиком (далее - место доставки) в соответствии со Спецификацией

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", Внебюджетные средства, Средства бюджетных учреждений. Собственные доходы, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, КОСГУ 346

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: товарная накладная , счет, счет-фактуру (при УСН без счет-фактуры) или УПД, документы об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара.

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: товарная накладная или УПД

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ "СОЦПИТ" УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Балтийская, Д.17 К.2

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Кировский, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Балтийская, 17, 2, 5-Н,14-Н, Балтийская, 17/2

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7553

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Каюмова

Имя Ксения

Отчество Александровна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Обоснование цены контракта (договора) заключаемого у единственного поставщика

Объект закупки: Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов для нужд СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, через подсистему Электронный магазин.

Валюта, используемая для определения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦКЕП) и оплаты поставленных товаров: российский рубль.

Заказчиком были направлены 5 (пять) запросов о предоставлении ценовой информации поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"), в т.ч. размещенная в Электронном магазине Санкт-Петербурга.

Были получены 3 (три) ответа на запросы Заказчика.

В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для расчета НМЦКЕП Заказчиком принято решение использовать минимальное ценовое предложение.

- Посмотреть таблицу с данными

В результате проведенного расчета НМЦКЕП составила:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 коп.

Расчет НМЦКЕП произвел:

Специалист по закупкам: _____________ Каюмова К.А.

Дата подготовки обоснования НМЦКЕП 02.07.2025

(ПРОЕКТ КОНТРАКТА)

КОНТРАКТ №___________

Санкт-Петербург «___» __________ 2025 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» (СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»), действующее от имени Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Килимник Светланы Анатольевны, действующего на основании, Устава, с одной стороны, и_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44) заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

• Предмет КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку дезинфицирующих средств и расходных материалов для нужд СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» (далее - товар) Заказчику в обусловленный Контрактом срок, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование и количество поставляемого товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар своими силами в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.1.2. обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного товара условиям Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.1.5. Обеспечивать гарантии на товар в соответствии с разделом 4 Контракта.

2.1.6. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, в том числе документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при поставке товара в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.7. Нести риск случайного повреждения товара или уничтожения его до момента передачи товара Заказчику.

2.1.8. Предоставить товарную накладную, счет, счет-фактуру (при наличии) или Универсальный передаточный документ (далее УПД).

2.1.9. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.1.10. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.1.11. Поставщик обязан исполнять требования части 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.

2.1.12. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

2.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара;

2.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

2.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;

2.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 Закона № 44-ФЗ).

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

2.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

2.3.3. Обеспечить своевременную приемку поставленного товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с ФЗ №-44 и Контрактом.

2.3.4. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность указанной информации и ее предоставление по запросам органов контроля и правоохранительных органов.

2.3.5. Сформировать и направить Поставщику акт приёмки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.4. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объёмом поставок товара и проверять его на соответствие требованиям Контракта, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

2.2.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика.

2.2.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ.

2.2.6. Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям Контракта.

2.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ, а именно:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

2.2.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

2.2.9. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика;

2.2.10. запрашивать у Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) финансовые отчеты соисполнителей (субподрядчиков) с приложением заверенных копий всех первичных документов

2.2.11. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

2.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта он соответствует единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ.

• Цена контракта, порядок И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Цена Контракта составляет ___________рублей ___ копеек (______________________), НДС __ % _____________в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Законом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, хранение товара на складе Поставщика, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением товара на площадке Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится в рублях Российской Федерации по факту поставки товара на основании счета, счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной или УПД, подписанного Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", Внебюджетные средства, Средства бюджетных учреждений. Собственные доходы, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, КОСГУ 346.

3.7. Обязанности Заказчика по оплате поставленного товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счёта Заказчика.

Заказчик не несёт ответственности за задержки в получении Поставщиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

3.8. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

• Гарантия, качество Товара, обеспечение гарантийных обязательств

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара, безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

4.3. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

4.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4.5. При поставке Поставщик передает вместе с товаром документы на каждую единицу товара, подтверждающие его качество и безопасность. При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по Контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации (использованию) на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ.

4.6. Гарантия Поставщика на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан заменить такой товар своими силами в течение 3 (трех) дней с момента получения претензии об обнаружении в поставленном товаре дефектов. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика.

Претензия направляется Заказчиком по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого отправления претензии.

4.7. Каждая партия товара должна иметь маркировку с указанием даты изготовления, а также срока и условий хранения.

Устранение недостатков, дефектов в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Поставщика.

Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком самостоятельно, согласно Спецификации (Приложением № 1 к Контракту).

5.2. Товар поставляется Заказчику единовременно в соответствии с условиями Контракта. Количество товара определяется на основании Контракта. Частичная поставка и поставка товара по частям не допускается.

5.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 127 литер А, помещение, определенное Заказчиком.

Доставка товара, его транспортировка до места поставки, а также выгрузка, подъем
на этаж, перенос в помещение, указанное Заказчиком, осуществляется силами и за счёт Поставщика вручную или с применением погрузочно-разгрузочных средств и приспособлений Поставщика.

Поставка товара производятся в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 09 до 16 часов, (в пятницу, а также в предпраздничные дни – до 15 часов), по предварительному согласованию с Заказчиком любым, оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь), не менее чем за 1 (один) рабочий день до поставки товара.

5.4. Поставщик в день поставки товара передает Заказчику товарную накладную, счет, счет-фактуру (при УСН без счет-фактуры) или УПД, документы об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара.

В случае допущенных ошибок, описок в указанных документах, Поставщик обязан осуществить передачу должных документов не позднее 2-х рабочих дней с даты обнаружения ошибок Заказчиком и уведомления об этом Поставщика.

5.5. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с ч. 3 ст.94 Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

5.7. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента поставки товара Поставщиком подписывает, товарную накладную или УПД, счет, акт приёмки товаров, работ, услуг по форме ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, счет-фактуру (при УСН без счет-фактуры). После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

5.8. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.7 Контракта, отказывает в приемке товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

5.9. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.7. Контракта.

5.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

5.12. Сдача и приемка товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

6.Ответственность Сторон И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 1 % цены Контракта, но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства, просрочки Поставщиком предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 12.9. Контракта) Поставщик выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 1000 рублей.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком путём перечисления денежных средств на лицевой счёт Заказчика.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со статьями 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении приёмки товара.

6.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путём переговоров.

7.2. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Контракта. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения претензии.

7.3.В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.

8.3. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Законом, в том числе:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объём работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объём выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объёму работы или услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объёма работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги;

3) если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении;

4) в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса РФ при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объём товаров, работ, услуг.

9.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Закона 44-ФЗ) по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

9.3. Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

- одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- в иных случаях, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ, статьёй 450.1 ГК РФ, статьёй 523 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий Контракта:

- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 7 дней;

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае нарушения условий Контракта по качеству товара, изложенных в разделе 4 Контракта;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.5. Сторона, принявшая решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, руководствуется требованиями статьи 95 Закона.

9.6. В случае расторжения Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Поставщиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.7. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.8. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, оформляются Сторонами путём заключения в письменной форме соответствующего дополнительного соглашения ме к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

10. Срок КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Сторон и действует по «31» декабря 2025 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

10.2. Информация о Контракте подлежит включению в реестр контрактов Санкт-Петербурга, заключенных заказчиками.

10.3. Окончание срока действия Контракта не влечёт прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. Антикоррупционные условия

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.3. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.

12.4. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1 – Спецификация товара.

Приложение № 2 – Описание объекта закупки.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту №____________

от «___»___________2025г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта: __________ рублей _____ копеек (_______________), НДС_____________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №____________

от «___»___________2025г.

Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии

со статьей 33 Закона

Объект закупки: Поставка дезинфицирующих средств и расходных материалов для нужд СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету контракта: 20.20.14.000 - Средства дезинфекционные.

Код КТРУ (КТРУ - каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд): отсутствует.

Код ККН (код ККН – код конечного каталожного наименования, определяемый в соответствии со справочником, размещенным на официальном сайте Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Текущая деятельность» подраздел «Справочник конечных каталожных наименований»): отсутствует.

Общие требования к поставляемому товару

1. Количество товара, подлежащего передаче Поставщиком Заказчику – определено в «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» и Спецификации.

2. Требования к техническим, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки: указаны в Таблице 1 к Описанию объекта закупки.

3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленного товара в условиях, обычных для России.

4. Использование нестандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологий необходимо для более полного и точного описания объекта закупки в целях обеспечения нужд для СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Требования к характеристикам установлены Заказчиком в связи с отсутствием их в каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ) и справочнике конечных каталожных наименований (ККН) и сформулированы Заказчиком с учетом специфики основной деятельности учреждения, заключающейся в проведении лабораторных испытаний в соответствии с имеющейся областью аккредитации испытательной лаборатории с целью контроля качества и безопасности пищевых продуктов, продовольственного сырья и продукции общественного питания на объектах социального значения Санкт-Петербурга.

5. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

Ссылки на фирменные марки носят описательный, а не обязательный характер. Возможно предоставление эквивалента товара, не уступающего или превосходящего по качеству. Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими качествами и такими характеристиками товара, указанными в описании объекта закупки (техническом задании). Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям Заказчика.

6. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

7. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О защите прав потребителей" и от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

8. При осуществлении поставки товара Поставщик должен предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, в том числе документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при поставке товара.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия, свидетельством, паспортом) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При поставке Поставщик передает вместе с товаром документы на каждую единицу товара, подтверждающие его качество и безопасность. В случае отсутствия данных документов вся партия товара будет возвращена Поставщику.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по Контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации (использованию) на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ.

9. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Упаковка каждой единицы товара должна быть в упаковке. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке, хранении и погрузочно-разгрузочных работах надлежащего качества. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку.

Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.

Товар – может иметь сертифицированные маркировки завода-изготовителя, номера партии, сертификаты и соответствующие бирки или регистрационное удостоверение. При поставке товара поставщик, при наличии указанных документов, передает заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

Доставка (погрузка-разгрузка) товара должна осуществляться в помещение, указанное Заказчиком, силами и за счет Поставщика.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Требования к гарантии качества товара

1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии со Спецификацией, является новым, неиспользованным.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), документацией производителя (изготовителя) удостоверяющего качество товара.

2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта.

3. Поставщик в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товара должен гарантировать замену поставленного товара за счет Поставщика при обнаружении скрытого брака или несоответствия требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии от Заказчика.

4. Каждый товар должен иметь маркировку с указанием даты изготовления, а также срока и условий хранения. Остаточный срок годности устанавливает производитель товара. На момент поставки остаточный срок на товар должен составлять не менее 80 %.

Устранение недостатков, дефектов в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Поставщика.

Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

5. Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности, указанным на упаковке.

3. Требования энергетической эффективности товаров:

Не установлены.

4.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 127 литер А, помещение, определенное Заказчиком (далее - место доставки) в соответствии со Спецификацией.

2. Срок поставки товара: Поставка товара производятся в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 09 до 16 часов, (в пятницу, а также в предпраздничные дни – до 15 часов), по предварительному согласованию с Заказчиком любым, оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь), не менее чем за 1 (один) рабочий день до поставки Товара.

3. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, хранение товара на складе Поставщика, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением товара на площадке Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 1 Требования к техническим, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными