Тендер - Поставка дезинфицирующих средств для отделения эндоскопии №319177176

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• декларация.pdf

Приложение_2._Обоснование_цены Обоснование максимального значения цены контракта и суммы цен единиц товаров.

1. Расчет начальной суммы цен единиц товаров производился Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

2. Так как при заключении Контракта объем поставляемого товара невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки заказчик указывает сумму цен единиц товара в порядке п. 24 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13.

Аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара.

При заключении контракта цены единиц товара определяются путем снижения каждой из указанных цен пропорционально снижению начальной суммы единиц товара по результатам проведения аукциона.

При этом дробные значения округляются до двух знаков после запятой по следующим правилам: если третий знак после запятой 5,то второй знак после запятой увеличивается на единицу, а третий и все последующие обнуляются.

Оплата товара осуществляется по ценам единиц товара, исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта, которая указана в п. 3.

Максимальное значение цены контракта определено в соответствии с выделенными бюджетными средствами.

3. Максимальное значение цены контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

4. Начальная сумма цен единиц товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Двадцать семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

5. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

6. С целью экономии бюджетных средств, НМЦ установлена в соответствии с наименьшим коммерческим предложением.

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_2

Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
и инструкция по ее заполнению.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе), должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы) - требование не установлено;

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Закона о контрактной системе (если участник закупки является такой организацией) - требование не установлено;

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям, предусмотренным частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 настоящих Требований, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе - требование не установлено;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие характеристикам, указанным с использованием единой информационной системы при формировании извещения об осуществлении закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака). Данная информация может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком;

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе: требование не установлено;

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара;

3) предложение участника закупки о цене контракта - требование не установлено;

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги;

5) Информация и документы (или их копии), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Постановление № 1875) в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены предусмотренные статьей 14 Закона № 44-ФЗ запреты, ограничения, преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)):

5.1. Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее – программное обеспечение) в случае закупки товаров из приложения № 1 (запрет закупок) Постановления № 1875:

- Посмотреть таблицу с данными

5.2. Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, в случае закупки товаров из приложения № 2 (ограничение закупок) Постановления № 1875:

- Посмотреть таблицу с данными

5.3. Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара (в случае осуществления закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ), такое указание осуществляется в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ:

- для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, не указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения № 1, позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьприложения № 2 к Постановлению № 1875;

- для подтверждения происхождения товара из иностранного государства, за исключением предусмотренных п. 3 Постановления № 1875 случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие происхождение товара из государств - членов Евразийского экономического союза.

6. . При отсутствии в заявке документов (или копий таких документов) или информации, предусмотренных пунктами 5.1.-5.3. такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

7. В соответствии с подпунктом "р" пункта 4 постановления № 1875 при осуществлении закупок лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (далее – перечень ЖНВЛП), применяются предусмотренные пунктом 1 постановления № 1875 ограничение, преимущество.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке.

2.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

2.2. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена. Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ присвоены первые три порядковых номера.

2.2.1. Если участник закупки отзывает заявку на участие в электронном аукционе, такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке;

3) оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в единую информационную систему. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом заявка на участие в закупке считается отозванной.

3. При предоставлении характеристик предлагаемого участником закупки товара, участник закупки должен учитывать следующее:

1) Характеристики предлагаемого участником закупки товара должны соответствовать характеристикам, указанным с использованием единой информационной системы при формировании извещения об осуществлении закупки.

2) Характеристики предлагаемого участником закупки товара указываются в заявке в соответствии с инструкцией по заполнению характеристик, содержащейся в извещении об осуществлении закупки, сформированном с использованием единой информационной системы.

3) Участник закупки формирует с использованием электронной площадки характеристики предлагаемого товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки.

Описание по номенклатурной классификации медицинских изделий по видам указывается участником в заявке в соответствии с позицией Каталога товаров, работ, услуг без изменений.

В случае несоответствия общего наименования товара наименованию в соответствии с регистрационным удостоверением участник также указывает наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением.

Ввиду того, что Положение о ЕИС, утвержденное постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 (далее – Положение) устанавливает для заказчика разные способы размещения в ЕИС информации и документов, формируемых с использованием ЕИС и сформированных без ее использования, описание объекта закупки в части характеристик, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ, указывается заказчиком в формируемом с использованием ЕИС извещении об осуществлении закупки на основании пункта 5 части 1 статьи 42 Федерального закона №44-ФЗ путем заполнения экранных форм веб-интерфейса ЕИС, при этом полное описание объекта закупки, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ должно прилагаться к извещению в качестве документа, сформированного без использования ЕИС, в виде отдельно приложенного к извещению документа «Описании объекта закупки» и (или) «Техническое задание» (Приложение №1 к Извещению) с учетом характеристик в приложенном Заказчиком документе к извещению, при этом указанные характеристики, сформированные с использованием ЕИС и сформированные без ее использования не должны иметь разночтения.

Не допускается наличие разночтений между структурированной заявкой участника закупки и предложением участника закупки в отношении объекта закупки в форме электронного документа в составе заявки, если иное не предусмотрено настоящим Приложением.

Стороны предупреждены о том, что за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ и статьей 178 УК РФ.

Приложение_4._Проект_Контракта Проект контракта

КОНТРАКТ № ____

г. Санкт-Петербург «____» ______________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора В.М. Колабутина, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке __________ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), по результатам ____________, объявленного Извещением от «___»______ _______ г. № ________, идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, на основании _________ от «___»______ _____ г. № _______, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВЩИКОМ

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, дезинфицирующие средства для отделения эндоскопии (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Сведения о Товаре: согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Право собственности на Товар, риск его случайного повреждения и случайной гибели переходит к Заказчику с момента подписания им документа о приемке.

1.4. Срок действия Контракта – с момента заключения Контракта по «31» марта 2027 г.

1.5. В качестве обеспечения исполнения Контракта предоставляется ____________________ (указывается способ обеспечения) на сумму _________________ руб.

1.6. В случае, если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта были внесены денежные средства, Заказчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту вправе обратить взыскание на данные денежные средства во внесудебном порядке.

1.7. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, возвращаются Заказчиком на счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) дней с момента окончания исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

1.8. В случае, если Поставщик в качестве обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств передал Заказчику независимую гарантию, ее форма и содержание определяются требованиями ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон № 44-ФЗ от 05.04.13) и Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.

1.9. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

1.11. Место поставки: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4.

ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Максимальное значение цены Контракта, значение цены за единицы измерения Товара и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Максимальное значение цены Контракта составляет ___ руб.

2.3. Значение цены за единицу измерения Товара установлено в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

2.4. Максимальное значение цены Контракта и значение цены за единицу измерения Товара включают в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

2.7. Изменение существенных условий Контракта возможно в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ и нормативно-правовыми актами в сфере контрактной системы, действующими на дату их применения.

2.8. При исполнении Контракта замена товара возможна с учетом требований Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (если применимо к товару).

КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ. Товар должен также соответствовать:

- характеристикам Товара, установленным в Приложении № 1 к настоящему Контракту;

- требованиям технических регламентов, государственных стандартов, и иных нормативных правовых актов, действующих в отношении поставляемого Товара;

- товар должен быть пригодным для целей (нужд) Заказчика, для которых этот Товар используется.

- упаковка и маркировки Товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

3.2. При поставке Товара Поставщик также прилагает к поставляемому Товару:

- свидетельство о государственной регистрации продукции (если Товар подлежит государственной регистрации);

- сертификат или декларацию о соответствии (если Товар подлежит сертификации/декларированию);

- счета-фактуры (если применимо);

- товарные накладные и (или) УПД (при наличии).

3.3. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки – в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

3.4. Запрещается поставка Товара с истекшими сроками годности.

3.5. Претензии по качеству товара Заказчик вправе предъявить в течение всего срока годности Товара.

СРОК, ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1 Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара, в которой указывает наименование, количество, ассортимент поставляемого Товара, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Способы передачи заявки Поставщику: путем вручения документа нарочным, передача средствами факсимильной, электронной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика. Заявка направляется по реквизитам (адресам), указанным в разделе 10 и 12 настоящего Контракта.

4.1.1. Товар, не заказанный в конкретной заявке, не поставляется, не принимается Заказчиком и не оплачивается.

4.2. Срок поставки Товара – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику. Ассортимент, характеристики Товара, поставляемого Поставщиком в рамках данного Контракта, должны строго соответствовать указанным в Спецификации.

4.2.1. Период поставки товара - с момента заключения Контракта, но не ранее «01» января 2026 по «31» декабря 2026 г.

4.2.2. В целях соблюдения ст. 94 и ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ, этапом исполнения Контракта считается полное исполнение сторонами своих обязательства, если Контрактом не предусмотрено иное.

4.3. Поставка Товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика в адрес Заказчика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в складские помещения Заказчика с обеспечением сохранности Товара при транспортировке.

4.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке производителя, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и хранении. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. На упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке должны быть указаны:

• название продукции;
• название организации - производителя продукции;
• номер серии и дата изготовления.

Каждая упаковка должна содержать инструкции – вкладыши на русском языке.

4.5. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, принимается Заказчиком по количеству и качеству на складе Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные:

4.5.1. Ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13;

4.5.2. «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. № П-7 с дополнениями и изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18;

4.5.3. «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. № П-6 с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18.

В случае, если положения Инструкции № П-7 и (или) Инструкции № П-6 вступают в противоречие с требованиями Контракта, приоритет имеют требования, содержащиеся в Контракте.

4.6. На момент передачи Заказчику согласованных партий Товара последний должен быть свободен от прав третьих лиц.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком Товаров и определения их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.13.

В случаях, определенных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.13., Заказчик в обязательном порядке привлекает к проведению экспертизы экспертов и/или экспертные организации.

4.9. При исполнении Контракта Поставщик в день поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

Документ о приемке должен содержать следующую информацию:

4.9.1. Идентификационный код закупки, наименование и место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, единицу измерения поставленного Товара, указанного в Контракте;

4.9.2. Информацию о Поставщике. Если Контракт заключается с юридическим лицом, приводятся полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в установленных законодательством Российской Федерации случаях), КПП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Если Контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП, указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (аналог ИНН в установленных законодательством Российской Федерации случаях), место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

4.9.3. Наименование и количество поставленного Товара, а также указание страны происхождения поставленного Товара;

Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в документе о приемке.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.10. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

4.11. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.12. Заказчик подписывает документ о приемке на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.8 Контракта.

4.13. В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке.

4.14. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.15. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР

5.1. Оплата за поставленный Товар производится на основании документа о приемке, оформленного в порядке, предусмотренном п. 4.9-4.14 настоящего Контракта.

5.2. Срок оплаты – в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.3. Форма оплаты – безналичный расчет платежным поручением.

5.4. Днем оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.5. В случае неисполнения Поставщиком предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) (далее – Требования) Заказчик удерживает сумму неисполненных Поставщиком Требований из суммы, подлежащей оплате Поставщику по Контракту.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Обязанности Заказчика:

- обеспечить своевременный прием и оплату полученного Товара в сроки и по ценам, установленным настоящим Контрактом;

- известить Поставщика в течение 24 часов с момента установления несоответствия наименования, ассортимента, цены, производителя, сроков годности, ненадлежащего качества или недостачи Товара, выявленные при его приемке.

6.2. Заказчик имеет право:

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13;

- удержать суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.13, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

6.3. Обязанности Поставщика:

- обеспечить прием заявок способами, указанными в п. 4.1 Контракта;

- поставить Товар надлежащего качества в место, сроки, объемах и по цене настоящего Контракта;

- формировать документы о приемке, оформленные в порядке, предусмотренном п. 4.9-4.14 настоящего Контракта, в сроки, установленные настоящим Контрактом;

• представлять Заказчику при поставке документы, указанные в разделе 3 Контракта;

- в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента направления Заказчиком уведомления путем его вручения Поставщику нарочным, передачи средствами факсимильной, электронной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика., заменить несоответствующий спецификации и/или некачественный Товар и/или Товар, не соответствующий иным условиям Контракта, в т.ч. условию о сроке годности на качественный Товар/Товар соответствующий иным условиям Контракта или восполнить его недостачу. Товар, несоответствующий Спецификации настоящего Контракта и/или некачественный Товар и/или Товар, не соответствующий иным условиям Контракта, и расходы по его замене оплате Заказчиком не подлежат.

6.4. Поставщик вправе:

- требовать своевременной оплаты за поставленный и принятый Заказчиком Товар;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч. 19 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, то за каждый факт нарушения таких обязательств поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) цена не превышает 3 млн руб., штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.;

б) цена от 3 млн до 50 млн руб. (включительно), штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.;

в) цена от 50 млн до 100 млн руб. (включительно), штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.,

г) цена превышает 100 млн руб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 10 млрд. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.7. Указанная в настоящем Контракте сумма неустойки (штрафа, пени) может быть удержана Заказчиком при оплате счетов поставщика (подрядчика, исполнителя). Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму неустойки (штрафа, пени), поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с заказчика штраф в размере:

а) если цена контракта не превышает 3 млн руб. (включительно), штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.;

б) если цена контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно), штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.;

в) если цена контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно), штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.;

г) если цена контракта превышает 100 млн руб., штраф▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть руб.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Ответственность за достоверность данных и актуальность данных, предоставляемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и указываемых в Контракте, несет поставщик (подрядчик, исполнитель).

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.15. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.16. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случаях установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, приостановка деятельности в связи с проверками налоговых органов, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

• О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные со взаиморасчётами, решаются Сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия – в порядке судебного судопроизводства.

9. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным в установленном Законом порядке или по соглашению Сторон. Все согласованные между Заказчиком и Поставщиком изменения или дополнения к Контракту и спецификации оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

9.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения.

9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.5. В случае если поставка осуществляется по заявке Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Контракта. Не заказанный Заказчиком товар, не принимается и не оплачивается.

9.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в т.ч. по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.13.

9.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.8. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

9.9. Неразрешенные споры, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта на поставку Товара, а также возмещении понесенных убытков, и другие возможные споры, рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня её получения.

9.10. В случае принятия решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.13 Заказчик имеет право удержать всю сумму обеспечения исполнения Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Представители Сторон, обеспечивающие ведение Контракта и контроль исполнения его условий:

от Заказчика: Кушнаренко Михаил Александрович, начальник ОМТС, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

от Поставщика: _____________________________________ тел. __________, факс:________, эл.почта:_______

(Ф.И.О., должность) (подлежит обязательному заполнению)

10.2. Стороны Контракта пришли к соглашению, что уступка требования по денежному обязательству (передача права требования) должной Стороны по Контракту возможна только при условии получения письменного согласия Заказчика на совершение данной сделки. В соответствии с п. 3 ст. 388 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения Стороной - Кредитором настоящего условия Кредитор несет перед Должником ответственность, предусмотренную Контрактом и действующим законодательством.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

11.1. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение:

1. Приложение № 1 – Спецификация.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ____

от _____.______.2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Максимальная цена контракта ___________ руб. (____________________________).

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_1._Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности товара

Товары, являющиеся предметом электронного аукциона, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Предлагаемый к поставке Товар должен пройти обязательную регистрацию в РФ, испытания и быть допущенным к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке товара

1.Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и соответствующей требованиям настоящей документации.

2. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение срока годности, установленного изготовителем данного товара. Остаточный срок годности товара на момент поставки – не менее 4 месяцев.

Претензии по качеству товара Заказчик вправе предъявить в течение всего срока годности на Товар.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 05.12.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть001023

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновское, пр-кт Культуры, д. 4 литера А,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Да

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 27900.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

15000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки может предоставляться в виде денежных средств или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки. Обеспечение заявки в виде денежных средств предоставляется в соответствии с правилами и порядком, определенными оператором электронной площадки с использованием специального счета, открытого участником закупки в одном из банков, предусмотренных пп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ». Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», фондами содействия кредитованию, Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации), для целей обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005. Независимая гарантия должна в том числе содержать: - указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Платежные реквизиты : Получатель: ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.С-Петербург, пр.Культуры д. 4 ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть УФК по г. Санкт-Петербургу получатель: (ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России, л/с 20726Х38180) р/счет № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ г. Санкт-Петербург БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть к/счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2876 ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНазначение платежа: «Код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОбеспечение исполнения контракта (Извещение №_______________)», НДС не облагается». (УКАЗАНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО). Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна в том числе содержать: - указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 2. Обоснование цены

Проект контракта

1 Приложение 4. Проект Контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение 1. Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

Дополнительная информация и документы

1 декларация