Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №318750655

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):634063, Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96/1, аптека, цокольный этаж ОГАУЗ «ОПЦ им. И.Д.Евтушенко», в рабочие дни с 08:00ч. до 15:00ч. (местное время).
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Запрос_котировок_для_СМСП

Утверждено

Главный врач ОГАУЗ «ОПЦ им. И.Д.Евтушенко»

_____________Степанов И.А.

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме

(участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Настоящий запрос котировок в электронной форме проводится в порядке, определенном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения

«Областной перинатальный центр им. И.Д.Евтушенко» №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0
(далее – заказчик).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе: стоимость Товара; стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации); стоимость доставки Товара до места поставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара; стоимость упаковки (тары); расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей; все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

- Посмотреть таблицу с данными

1) Согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг НМЦД, указываемая заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке, не должна превышать НМЦД, рассчитанную по формуле:

где:

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество источников ценовой информации, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2) При осуществлении конкурентной закупки цена договора определяется по минимальной цене в целях экономии денежных средств учреждения.

3) На основании информации о ценах, предоставленной Поставщиками минимальная цена договора составила:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Приложение 2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Форма

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

Информация об участнике запроса котировок в электронной форме (далее – участник запроса котировок), подавшем настоящую заявку

- Посмотреть таблицу с данными

1 Заполняется юридическим лицом.

2 Заполняется юридическим лицом.

3 Заполняется физическим лицом.

4 Заполняется иностранным лицом.

Информация о товаре при осуществлении закупки товара

- Посмотреть таблицу с данными

При заполнении:

а) должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования характеристик (свойств) и показателей), в соответствии с обозначениями, установленными в описании предмета закупки;

б) не допускается использование слов, союзов, выражений и обозначений, таких как: «эквивалент», «не менее», «не более», «не хуже», «должен», «или», «до» и иных, не определяющих точно значение характеристики (свойства) и показателя, за исключением случаев, когда такие слова, союзы, выражения и обозначения указываются производителем в сопроводительной документации на товар.

Предлагаемая цена договора составляет ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами), в том числе налог на добавленную стоимость (указывается, если участник запроса котировок является плательщиком налога на добавленную стоимость) по ставке ___% - ______________ руб. (указывается цифрами и прописью) ____ коп. (указывается цифрами).

Изучив извещение №_____________от______________ о проведении запроса котировок в электронной форме (участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), сообщаем Вам о согласии осуществить поставку товара на условиях предусмотренных, в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (участниками, которого котировок могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).

Приложение 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №________

г. Томск « _____» _____________2025 г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной перинатальный центр им. И.Д.Евтушенко» (сокращенно ОГАУЗ «ОПЦ им. И.Д.Евтушенко»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании _______, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по итогам проведения аукциона в электронной форме (протокол №____ от ____________ 2025г.), заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить дезинфицирующие средства для нужд ОГАУЗ «ОПЦ им. И.Д.Евтушенко» (далее – «товар»), согласно Спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), каталожный номер (артикул) (при наличии), характеристики товара (технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара), страна происхождения товара, количество товара, единица измерения, цена за единицу измерения товара, общая стоимость товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет (_____) рублей __ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____, ] [3] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ] [4] и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии

с условиями Договора, в том числе:

- стоимость Товара;

- стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);

- стоимость доставки Товара до места поставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

- стоимость упаковки (тары);

- расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

2.2. Оплата Товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной, на основании счета и товарной накладной; если Поставщик – плательщик НДС: счета, счета-фактуры, товарной накладной или счета и универсального передаточного документа.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Договора, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

3.МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора.

3.3. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96/1, аптека, цокольный этаж ОГАУЗ «ОПЦ им. И.Д.Евтушенко», в рабочие дни с 08:00ч. до 15:00ч. (местное время).

3.4. Срок поставки Товара: по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подачи такой заявки. Заявка передается Заказчиком по факсу _________ или электронной почте__________.

3.5. В заявке указывается наименование Товара, количество Товара, общая стоимость Товара, подлежащего поставке. Заявка считается полученной Поставщиком в день ее направления Заказчиком указанным способом. При изменении номера факса и (или) электронной почты Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика в течение 2-х календарных дней. В случае неуведомления Заказчика заявка считается поданной Заказчиком и полученной Поставщиком с соблюдением условий Договора при ее направлении по предыдущему номеру факса (адресу электронной почты).

Заказчик вправе в заявке указать весь объем поставляемого Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.6. Поставщик осуществляет поставку на условиях, указанных в настоящем Договоре, Спецификации. Не позднее 1 (одного) дня до момента отгрузки Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков доставки до места поставки. Уведомление производится в соответствии с п. 12.7 Договора.

3.7. Поставщик при передаче Товара обязан предоставить Заказчику следующие документы

- счет и товарную накладную; если Поставщик-плательщик НДС: счет, счет-фактуру и товарную накладную, либо счет и универсальный передаточный документ, оформленные в установленном порядке,

а также документы по качеству Товара:

- копии регистрационного удостоверения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- копии санитарно-эпидемиологических заключений на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие, а Заказчик или его уполномоченный представитель обязан принять данные документы.

В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным.

3.8. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Заказчику Товара, документов, указанных в пункте 3.7 Договора, и подписания Заказчиком товарной накладной либо универсального передаточного документа без замечаний. С этой даты право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.7 Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной либо универсального передаточного документа по результатам приемки поставленного Товара.

4.1.5. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.

4.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору).

4.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

4.3.3. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему

4.4.2. Представить документы, указанные в пункте 3.7 Договора.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в пункте 12.4 Договора.

4.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору).

4.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5. КАЧЕСТВО и безопасность, УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Безопасность и качество, функциональные, технические и качественные характеристики, и иные характеристики и показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов, в том числе требованиям:

- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»;

- иными нормами и правилами, установленным в РФ к данным виду Товара.

Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.5. Отгрузка Товара должна производиться силами и средствами Поставщика. Товар должен отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы на дату поставки остаточный срок годности (хранения) на Товар составлял не менее 12 (Двенадцать) месяцев. Дата изготовления (окончания срока годности (хранения)) Товара (срок годности (хранения)) должна быть отчетливо видна на упаковке Товара. Товар одного наименования в поставляемой партии должен быть однородным по сроку годности (хранения).

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

6.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

6.2.1. проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

6.2.2. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.7 Договора;

6.2.3. проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации (Приложение 1 к Договору).

6.3. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный пунктом 6.1 Договора, увеличивается на количество дней просрочки.

6.4. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является__________________.

Номером факса для направления извещений является: _______________. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.

6.5. По окончании приемки Товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней подписывает товарную накладную либо универсальный передаточный документ, либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной либо универсального передаточного документа. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная либо универсальный передаточный документ не подписываются до устранения Поставщиком недостатков.

6.6. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности (хранения) Товара.

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.4. В случае нарушения Поставщиком обязательства по поставке Товара, предусмотренного Договором (недопоставка и (или) просрочка поставки Товара), Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки и произвести оплату по настоящему Договору за вычетом неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 5% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:

8.1.1. предусмотренный Договором объем (количество) Товара в сторону увеличения, но не более чем на 10 % предусмотренного Договором объема (количества) Товара. При увеличении объема (количества) Товара Заказчик по согласованию с участником вправе увеличить первоначальную цену Договора пропорционально увеличиваемому объему (количеству) Товара исходя из стоимости Товара, указанной в Договоре.

8.1.2. предусмотренный Договором объем (количество) Товара в сторону уменьшения в связи с изменением потребности Заказчика в закупаемом Товаре. При уменьшении количества (объема) Товара Стороны обязаны снизить первоначальную цену Договора пропорционально уменьшаемому объему (количеству) Товара исходя из стоимости Товара, указанной в Договоре;

8.1.3. цену закупаемого Товара (Договора):

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;- в случаях, предусмотренных пунктом 8.1.1. и пунктом 8.1.2. Договора.

8.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, выполнение работы, оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

8.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по требованию Заказчика или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, а также поставки Товара, не соответствующего по качеству стандартам, иной документации или условиям исполнения настоящего Договора полностью или в части.

8.5. Об отказе от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке Заказчик уведомляет Поставщика за 3 (три) дня до момента расторжения Договора.

8.6. Подписание дополнительных соглашений об изменении, расторжении и отказе от исполнения договора возможно в электронном виде с использованием функциональных возможностей электронных торговых площадок с подписанием дополнительных соглашений электронно-цифровой подписью.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по данному Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

9.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.10.2. настоящего Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется по электронной почте, указанной в Договоре, либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить мотивированный ответ другой стороне в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения такой претензии.

10.2. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответа либо получившая не удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в Арбитражный суд Томской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Антикоррупционные положения

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не должны выплачивать, предлагать выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на их действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении антикоррупционных положений она должна письменно уведомить об этом другую Сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

В письменном уведомлении Сторона Договора обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных положений контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае выявления коррупционного нарушения (невоздержание одной из Сторон Договора от запрещенных действий либо неполучение второй Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет), пострадавшая Сторона Договора вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Договора, что влечёт его автоматическое расторжение полностью либо в части с момента получения другой Стороной уведомления об этом.

Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением Договора по вине другой стороны. С виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50 % от цены Договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 2-х лет с момента заключения Договора.

12.3. Стороны, заключившие настоящий договор, гарантируют, что на момент его заключения, а также в течение всего срока действия, вплоть до исполнения предусмотренных договором обязательств, они должны:

- в полном объеме уплачивать налоги, сборы и страховые взносы в установленные законодательством РФ сроки;

- вести налоговый учет, составлять налоговую отчетность и своевременно представлять ее в налоговые органы в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- вести бухгалтерский учет, формировать и представлять бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством РФ и положениями по бухгалтерскому учету.

Поставщик обязан возместить Заказчику НДС, пени и штрафы, доначисленные Заказчику налоговым органом, если доначисления стали следствием одной из указанных причин:

- нарушение гарантий о соблюдении сторонами требований законодательства в части уплаты налогов, сборов и страховых взносов, составления и сдачи налоговой отчетности, формирования и представления бухгалтерской отчетности

- ненадлежащее (несвоевременное) оформление Поставщиком счетов-фактур и иных первичных учетных документов при исполнении настоящего договора либо их несвоевременная передача в адрес Заказчика;

- неотражение или несвоевременное отражение Поставщиком счетов-фактур, выставленных в адрес Заказчика, в декларации по НДС.

Поставщик обязан возместить Заказчику указанные потери в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня предъявления Заказчиком претензии.

12.4. Стороны обязаны в течение 2 (двух) дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.5.Все уведомления, письма, претензии и иная корреспонденция направляются почтовой и иными видами связи (электронной, факсимильной связью) по адресам, указанным в настоящем Договоре. В случае неполучения Стороной почтовой корреспонденции по указанным адресам, корреспонденция считается надлежащим образом направленной и полученной по истечении 7 (семи) дней с даты ее доставки в отделение связи по месту нахождения Стороны-получателя, указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

12.6. [Договор заключен путем составления одного электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации; договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон] [5] .

12.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Ответственным Исполнителем (куратором) Договора со стороны Заказчика являются: ________________________________.

12.9. Ответственными исполнителями (кураторами) Договора со стороны Поставщика является ________________________________.

13 . ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

13.1. Приложениями к настоящему Договору являются следующие документы:

Приложение №1 – Спецификация.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ _____ от «_____»__________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

5 Информация о товарном знаке включается участником запроса котировок в электронной форме (далее – участник запроса котировок) в заявку в случае отсутствия
в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (далее - извещение о проведении запроса котировок) указания на товарный знак или в случае, если участник запроса котировок предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок. ↑

6 Информация о конкретных показателях товара включается участником запроса котировок в заявку в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок указания на товарный знак или в случае, если участник запроса котировок предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного
в извещении о проведении запроса котировок. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок.

7 Участник закупки должен указать (декларировать) в составе заявки наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом, отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не будет являться основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. ↑

Условие включается в Договор в случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость. ↑

Условие включается в Договор в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии). ↑

Указывается необходимый вариант. ↑