Тендер - Поставка дезинфицирующих, моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров №268464779

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_ЗК_дез.средства_СМСП.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Марий Эл Респ Место поставки (адрес):Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Залесный, ул.Центральная, д.2 (производственный склад).
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

Приложение № 3

к приказу от 05 марта 2024 года № 59

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Поставка дезинфицирующих, моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров для нужд ГБУ РМЭ «Красностекловарский дом- интернат»

Описание закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товаров:

Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Залесный, ул.Центральная, д.2 (производственный склад).

Сроки (периоды) поставки товаров:

С момента заключения договора и по «31» декабря 2024 г. должен быть доставлен и передан Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления заявки Заказчика, с 08:00 часов до 16:00 часов (местного времени Заказчика), если иные срок и время доставки не указаны Заказчиком.

Источник финансирования: за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства).

Условия поставки товаров:

Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет в таре и/или упаковке, обеспечивающими сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. На упаковке должны быть указаны в соответствии с ГОСТом или иным документом: название фирмы, телефон производителя, название, дозировка и срок годности на русском языке.

Одновременно с поставленным Товаром и сопроводительными документами (товарная накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ УПД) Поставщик передает Заказчику иные документы в виде оригиналов или (по требованию Заказчика) нотариально заверенных копий с переводом на русский язык:

-сертификат соответствия или Декларации о соответствии с обязательным указанием в ней информации о наличии санитарно-эпидемиологического заключения на товар (если применимо);

-документы, подтверждающие страну происхождения Товара (декларацию о происхождении Товара/сертификат о происхождении Товара);

-сертификат соответствия качества (свидетельство о госрегистрации);

-таможенную декларацию (копия) (при необходимости);

-прочие документы, в том числе подтверждающую качество поставляемого товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации к поставке товаров данного вида.

Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке товара считаются выполненными с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

Приемка товара по ассортименту, количеству и качеству осуществляется на складе Заказчика с участием представителя Поставщика, о чем делается отметка в товарной накладной.

Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

Каждую передачу товара Заказчику в связи с поставкой, допоставкой, заменой товара на товар надлежащего качества, вывоза не качественного Товара сопровождается товарной накладной. Уполномоченное лицо Поставщика должно иметь доверенность на получение товара от Заказчика.

В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров.
Все поставляемые товары должны соответствовать действующим ГОСТам, должны быть зарегистрированы и разрешены к использованию на территории РФ.

Все поставляемые товары по показателям качества, безопасности должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, а также нормативных и технических документов.

Качество товаров должно соответствовать техническим характеристикам, поставка других товаров с показателями качества ниже указанных в спецификации не допускается.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

При приемке товара Заказчик проверяет товар на соответствие требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, качеству, таре и упаковке, цене и сроку поставки товара, правильности оформления сопроводительных документов, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам данного вида. При необходимости проверки соответствия поставленного товара условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

В случае обнаружения в передаваемом товаре недостатков, или иных несоответствий условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.

Обнаружив после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 2-х рабочих дней после их обнаружения.

При обнаружении недостатков (дефектов) товара в процессе его реализации, при условии, что данные дефекты не могли быть установлены Заказчиком при приемке товара от Поставщика, Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 2-х рабочих дней срока после их обнаружения.

Устранение недостатков товара, поставка недостающего товара, замена товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком за его счет не позднее 3-дневного срока с момента получения уведомления от Заказчика.

Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента приема товара на складе Заказчиком. Дата приема товара определяется датой, указанной в графе накладной «товары принял», а в случае ее отсутствия – датой составления накладной, удостоверенной подписями уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.

Требования к безопасности товаров:

На поставляемые товары необходимо предоставить документы, подтверждающие их безопасность (сертификаты соответствия или декларацию о соответствии).

Требования к качеству поставляемых товаров:

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов, нормативных и технических документов, в соответствии с которыми они изготовлены и могут идентифицированы при поступлении, и требованиям договора в течение срока годности (хранения).

Иные требования к товарам по усмотрению заказчика: товары, предлагаемые к поставке должны полностью соответствовать требованиям технического задания.

Приложение № 2 к извещению

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА/РАБОТЫ/УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ»

Запрос котировок в электронной форме

на поставку дезинфицирующих, моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров для нужд ГБУ РМЭ «Красностекловарский дом- интернат»

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,76 руб.

Начальная (максимальная) цена договора рассчитана в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием коммерческих предложений трех поставщиков:

.НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете (предложений поставщиков, прайсов);

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственное лицо ______________/Биктина Р.Х/

Приложение № 3 к извещению

ДОГОВОР № _____________(ПРОЕКТ)

п. Залесный «___» __________ 2024 года

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Красностекловарский дом-интернат» (сокращенное наименование – ГБУ РМЭ «Красностекловарский дом-интернат»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола _________ от «___» ______ _____ г. № _______, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка дезинфицирующих, моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров для нужд ГБУ РМЭ «Красностекловарский дом- интернат» (далее по тексту – Товар), на условиях, предусмотренных Договором, при этом ассортимент Товара, цена Товара (единицы Товара), наименование и количество поставляемого Товара, а также описание и характеристики Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), которые Поставщик обязуется поставить Заказчику в установленном порядке, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что на дату поставки Товар принадлежит ему на законных основаниях, не состоит под арестом, не находится в залоге, не является предметом обязательств перед третьими лицами и не обременен иным образом.

1.3. Срок поставки товара по настоящему договору с момента заключения договора по «31» декабря 2024 г. включительно. Порядок и Сроки (периодичность) поставки отдельных партий товара определяются разделом 3 Договора.

1.4. Отгрузка товара производится силами Поставщика за его счет в месте нахождения Заказчика по адресу:

- Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Залесный, ул. Центральная, д.2 (производственный склад), если иное место отгрузки не указано Заказчиком.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Стоимость единицы Товара и общая стоимость Товара (Цена Договора) согласованы Сторонами в Спецификации(Приложение № 1 к Договору).

Стоимость Товара (Цена Договора) составляет _________ (___________) рублей, в том числе НДС __________/ НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора (в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов)), а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Неучтенные затраты Поставщика по настоящему Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

2.4. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в безналичном порядке в срок не более 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в разделе 12 Договора со дня подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или универсальный передаточный документ/акта приема-передачи Товара, а также при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Ссылка на номер и дату Договора в указанных документах (сопроводительные документы на Товар, счет на оплату) обязательна.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату за вычетом неустоек (пеней, штрафов), начисленных Поставщику в соответствии с условиями Договора.

2.6. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного/лицевого счета Заказчика.

2.7. Источник финансирования: средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства).

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАР

3.1. Поставка товара осуществляется отдельными мелкими партиями посредством принятия Поставщиком заявки Заказчика к исполнению. У Заказчика при исполнении настоящего Договора не возникает обязанности заказать весь Товар на всю сумму, указанную в п.2.1. настоящего Договора. Не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.

3.2. Заявка Заказчика должна содержать сведения о наименовании, количестве, ассортименте и сроках поставки товара.

Заявка Заказчика доводится до сведения Поставщика посредством телефонной/факсимильной связи (в том числе по электронной почте), указанных в разделе 12 Договора.

3.3. Товар, согласованный Сторонами по наименованию, количеству, ассортименту, должен быть доставлен и передан Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления заявки Заказчика, с 08:00 часов до 16:00 часов (местного времени Заказчика), если иные срок и время доставки не указаны Заказчиком.

3.4. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет в таре и/или упаковке, обеспечивающими сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. На упаковке должны быть указаны в соответствии с ГОСТом или иным документом: название фирмы, телефон производителя, название, дозировка и срок годности на русском языке.

3.5. Одновременно с поставленным Товаром и сопроводительными документами (товарная накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ УПД) Поставщик передает Заказчику иные документы в виде оригиналов или (по требованию Заказчика) нотариально заверенных копий с переводом на русский язык:

3.5.1. Сертификат соответствия или Декларации о соответствии с обязательным указанием в ней информации о наличии санитарно-эпидемиологического заключения на товар (если применимо);

3.5.2. Документы, подтверждающие страну происхождения Товара (декларацию о происхождении Товара/сертификат о происхождении Товара);

3.5.2. Сертификат соответствия качества (свидетельство о госрегистрации);

3.5.3. Таможенную декларацию (копия) (при необходимости);

3.5.4. Прочие документы, в том числе подтверждающую качество поставляемого товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации к поставке товаров данного вида.

3.6. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке товара считаются выполненными с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

3.7. Приемка товара по ассортименту, количеству и качеству осуществляется на складе Заказчика с участием представителя Поставщика, о чем делается отметка в товарной накладной.

3.8. При приемке товара Заказчик проверяет товар на соответствие требованиям, указанным в Спецификации, в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, качеству, таре и упаковке, цене и сроку поставки товара, правильности оформления сопроводительных документов, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам данного вида. При необходимости проверки соответствия поставленного товара условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

3.9. В случае обнаружения в передаваемом товаре недостатков, или иных несоответствий условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.

3.10. Обнаружив после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 2-х рабочих дней после их обнаружения, способами, указанными в пункте 11.6 настоящего Договора.

3.11. При обнаружении недостатков (дефектов) товара в процессе его реализации, при условии, что данные дефекты не могли быть установлены Заказчиком при приемке товара от Поставщика, Заказчик извещает об этом Поставщика не позднее 2-х рабочих дней срока после их обнаружения, способами, указанными в пункте 11.6 настоящего Договора.

3.12. Устранение недостатков товара, поставка недостающего товара, замена товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком за его счет не позднее 3-дневного срока с момента получения уведомления от Заказчика.

3.13. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента приема товара на складе Заказчиком. Дата приема товара определяется датой, указанной в графе накладной «товары принял», а в случае ее отсутствия – датой составления накладной, удостоверенной подписями уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.

3.14. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

3.15. Каждую передачу товара Заказчику в связи с поставкой, допоставкой, заменой товара на товар надлежащего качества, вывоза не качественного Товара сопровождается товарной накладной. Уполномоченное лицо Поставщика должно иметь доверенность на получение товара от Заказчика.

3.16. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Качество товара на момент поставки по Договору должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору)

4.2. Качество товара подтверждается сертификатами (декларациями) соответствия, удостоверениями качества и безопасности (удостоверениями качества), оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3. Поставщик гарантирует Заказчику качественные характеристики товара в течение всего срока поставки и сохранение потребительских свойств товара в течение установленных сроков годности при условии соблюдения заказчиком условий хранения.

4.4. Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара ненадлежащего качества и не соответствующих заявке, а в случае, если товар оплачен – потребовать возврата уплаченных сумм.

4.5. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается изменение наименования страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1. Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям торгового оборота.

5.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % (десять процентов) цены договора.

6.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из банковской гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

6.13. В соответствии с п.1 ст. 431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, требования и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, а также в связи с причинением вреда в рамках Договора, будут разрешаться Сторонами в обязательном претензионном порядке.

7.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3. После принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию споров, местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из Договора, является Арбитражный суд по месту нахождения истца.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2024 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

8.3. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается изменение наименования страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить существенные условия договора:

Количество товара, цену закупаемых товаров и срок исполнения договора.

Изменения в договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений между сторонами.

Внесение изменений в договор, а также порядок исполнения договора определяется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.

8.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора

2) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

4) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора;

5) в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные Заказчиком сроки;

6) в случае поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный Заказчиком срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

7) в случае неоднократного (два и более) или существенного (более четырнадцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

8.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.9. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

9.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

10.3. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

10.4. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор заключен в форме электронного документа с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени соответственно Поставщика и Заказчика. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.

11.2. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется право Российской Федерации.

11.3. Договор, вся информация и документация, получаемые Сторонами в ходе исполнения Договора, будут считаться конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их без согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 12 Договора, Стороны вправе обменяться соответствующей информацией без заключения дополнительного соглашения к Договору.

11.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене банковских и иных реквизитов, указанных в разделе 12 Договора, изменении адреса места нахождения, изменении сведений о лицах, имеющих право действовать от имени Стороны, об иных сведениях и обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменений. Ответственность за нарушения условий Договора, вызванные ненадлежащим уведомлением, несет Сторона, нарушившая условия настоящего пункта. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

11.6. Любые уведомления, сообщения и документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанные в разделе 12 Договора адреса либо на адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Документы, переданные по факсимильной связи, либо электронные документы, также являются действительными для обеих Сторон и могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства для защиты своих интересов.

Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.

Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны.

11.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение 1 – Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ________________

от _______________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате:___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

В том числе НДС: ___________,____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

(заполняется с Техническим заданием (Приложение №1 к извещению о закупке) и предложением участника закупки, с которым заключается Договор)

Приложение № 4 к извещению

Образцы форм и документов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения договора

на поставку дезинфицирующих, моющих, чистящих средств и хозяйственных товаров для нужд ГБУ РМЭ «Красностекловарский дом-интернат»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ (АНКЕТА)

Для юридического лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Для физического лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на поставку__________, исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать договор и поставить товар по месту и в указанные в договоре сроки.

Участник запроса котировок в электронной форме сообщает следующую информацию о товарах/работах/услугах:

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных и количественных характеристиках товара/работы/услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание. В случае, если предметом закупки является поставка товара либо при выполнении работы или оказания услуги, поставляется товар, участник закупки должен в данной форме указать (продекларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в такой закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком, согласно Приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Мы согласны осуществить поставку Товара (оказать услуги/выполнить работы)в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и согласно нашему предложению о цене договора:

Цена договора составляет: _________________ (сумма прописью),в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

* Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение" с использованием функционала и в соответствующей графе на ЭТП при подаче заявки на участие в закупке.

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора сГБУ РМЭ «Красностекловарский дом-интернат»,мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Красностекловарский дом-интернат»,регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к заявке: Документы в соответствии с пунктом 24настоящего Извещения о закупке

Приказ_59