Тендер - Поставка дезинфицирующих и моющих средств и тест-полосок №269566243

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):198320, Г.Санкт-Петербург, Г. КРАСНОЕ СЕЛО, УЛ. СВОБОДЫ, Д.52
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

__________________ К.В. Покачалов

28 марта 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку дезинфицирующих и моющих средств и тест-полосок,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

г. Санкт-Петербург,

2024 г.

Настоящее извещение о запросе котировок (далее по тексту – извещение) подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг Федерального государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), утвержденного приказом № 86 от 11 марта 2021 г. (в ред. Приказа № 444 от 27.11.2023 г.) (далее – Положение).

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дезинфицирующих, моющих средств и тест-полосок.

Общие сведения

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к количественным характеристикам (размерам) товара

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку товаров строго в количестве, по комплектности, ассортименту и характеристикам в соответствии с Техническим Заданием, Приложением №1 к настоящему Техническому заданию, в сроки, указанные в таблице 1.

Таблица 1 –Объемы поставки Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

* Приобретение эквивалента невозможно в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия и совместимости закупаемых товаров с товарами Заказчика, в соответствии с лабораторным регламентом на вакцину «Конвасэл» ЛР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи утвержденной внутренней нормативной документацией, используемой при разработке вакцины «Конвасэл» и других наработок SOP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пп. «а» пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

3. Требования к качеству и безопасности товара

3.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3.2. При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы, в том числе подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, а также соответствие качеству товара:

Оригиналы документов:

- Счет на оплату товара, Счет-фактура (последняя – если Поставщик является плательщиком НДС);

- Товарную накладную по форме ТОРГ-12/универсальный передаточный документ (2 экземпляра);

- Акт приема-передачи товара (2 экземпляра);

- Паспорт качества/сертификат качества производителя на каждую серию/партию товара.

3.3. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, восстановление потребительских свойств), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

3.4. На упаковке товара не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий техническому описанию поставляемого товара.

3.5. Качество товара должно соответствовать требованиям указанных нормативных документов и настоящему Техническому заданию.

4. Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам товара

4.1. Технические характеристики и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать техническим характеристикам и потребительским свойствам товара, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

4.2. Требования о соответствии ГОСТам, ТР:

- ГОСТ Р 58151.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредства дезинфицирующие;

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства.

4.3. Соответствие товара стандартам и требованиям подтверждается паспортом качества/сертификатом качества производителя на каждую серию/партию товара.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара

5.1. Оплата производится за фактически поставленный товар в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет не позднее 7 рабочих дней после подписания Сторонами оригинала Акта приема-передачи товара при предоставлении Поставщиком Заказчику оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12)/универсального передаточного документа, подписанного Счета, Счета-фактуры (последняя – если Поставщик является плательщиком НДС). Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счет банка Заказчика. Авансирование не предусмотрено.

5.2. Заказчик вправе приостановить оплату за поставленный товар до момента уплаты Поставщиком предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещения причиненных при этом убытков.

6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

6.1. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52, склад Заказчика.

6.2. Сроки (периоды) поставки: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора. По согласованию с Заказчиком допускается досрочная поставка товара.

7. Порядок формирования цены Договора

7.1. Начальная (максимальная) цена Договора сформирована исходя из результатов исследования рынка и мониторинга цен товаров подобного рода.

7.2. В цену договора включены стоимость Товара и его доставка в указанном количестве до склада Покупателя, оформление сопроводительной документации, погрузо-разгрузочные работы, расходы по возврату товара, замене (в случае обнаружения дефектов, несоответствия требованиям нормативной документации по качеству), в том числе расходы по оформлению сопроводительной документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате и связанные с выполнением договора.

7.3. Цена Договора остается неизменной на все время действия Договора и индексации не подлежит.

8. Требования к товару и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика (приемка товара)

8.1. Поставляемый товар по всем показателям (техническим, качественным, потребительским, эксплуатационным) должен соответствовать требованиям настоящего технического задания, государственным стандартам, требованиям по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды для данной категории товаров и должен быть не ниже обязательных требований, принятых на территории Российской Федерации.

8.2. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям договора, документации по: наименованию, количеству, ассортименту, комплектности, объему и качеству.

В день поставки товаров одновременно с поставкой товаров Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товаров:

- Товарно-транспортная накладная (оригинал, два экземпляра);

- Товарная накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (оригинал, два экземпляра);

- Акт приема-передачи товара (оригинал, два экземпляра);

- Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС) (один экземпляр);

- Иные документы, подтверждающие соответствие товаров (сертификаты, декларации и т.д.) согласно требованиям, установленным в п.3.2 технического задания.

Приемка товара осуществляется комиссионно и включает в себя в том числе:

-проверку соответствия количества, качества, комплексности, ассортимента, цены поставленного товара требованиям, установленным договором;

-проверку полноты и правильности оформления сопроводительных документов;

-контроль наличия / отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки.

8.3. Комиссия осуществляет приемку товаров по количеству, комплектности, ассортименту, качеству, проверяет товары на наличие дефектов непроизводственного характера.

8.4. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности, ассортименту и качеству осуществляется в один этап.

8.5. Приемка товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству проводится в день приемки товаров по адресу поставки товаров, указанному в договоре.

8.6. При обнаружении несоответствия товаров по количеству, ассортименту, качеству приемочная комиссия документально фиксирует данный факт путем составления акта выявленных недостатков (далее - Акт).

8.7. Акт составляется приемочной комиссией и передается представителю поставщика в день приемки товаров.

В случае отсутствия представителя поставщика (в том числе в связи с отказом поставщика) на приемке товаров Акт и иные документы (при необходимости) направляются заказчиком в адрес поставщика в срок, не превышающий одного рабочего дня от даты их утверждения директором Предприятия (или в срок, не превышающий одного рабочего дня от даты, указанной в уведомлении) посредством электронной связи (скан-копии) и почтовой связи с уведомлением о вручении на адреса, указанные в договоре.

Для обеспечения гарантированного присутствия при приемке Товара Поставщику необходимо не позднее, чем за день до приемки Товара, направить заказчику, заявку с указанием полных фамилии, имени, отчества, паспортные данных тех лиц, которые будут присутствовать при приемке Товара.

Такая заявка направляется на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, при этом ответственность за своевременность получения заказчиком такой заявки несет Поставщик.

8.8. Срок замены товаров не должен превышать даты, установленной в Акте, или иной даты, установленной договором.

Допускается осуществление иных действий в отношении данных товаров, предусмотренных ГК РФ.

8.9. При получении Акта поставщик обязан в установленный документом срок:

- удовлетворить требования, заявленные заказчиком;

- представить мотивированный отказ в удовлетворении требований, заявленных заказчиком, в целом или частично;

- осуществить иные действия согласно требованиям документа в соответствии с ГК РФ.

8.10. При соответствии товара заявленным требованиям по результатам приемки товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству Комиссией составляется заключение о приемке товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству.

8.11. При невозможности самостоятельного определения качества поставляемых товаров Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию (эксперта).

8.12. Заказчик вправе приостановить приемку товара на период, определенный Заказчиком, до устранения причин и условий, препятствующих осуществлению приемки.

8.13. Спор между Заказчиком и Поставщиком разрешается в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

8.14. До разрешения спора заказчик обеспечивает хранение товаров ненадлежащего качества (в случае их поставки на склад Заказчика).

8.15. Соответствие поставленного товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству подтверждается подписанием Заказчиком акта приема-передачи товара в 2-х экземплярах.

8.16. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной/универсального передаточного документа Поставщиком и Заказчиком.

9. Требования к таре и упаковке

9.1. Поставщик обязан подготовить товар к передаче Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность и идентификацию при перевозке, транспортировании и хранении. В любом случае поставляемый товар должен быть в ненарушенной упаковке производителя.

9.2. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при требуемых условиях хранения и транспортировки. Упаковка товара должна исключать возможность повреждений поставляемого товара.

9.3. Каждая транспортная упаковка поставляемого товара должна содержать товар одного класса опасности и сопровождаться соответствующей маркировкой на поставляемый товар.

9.4. Маркировка каждого вида товара должна позволять четко идентифицировать товар согласно товарно-транспортной накладной и сопроводительной документации.

9.5. Каждая транспортная упаковка товара должна содержать товар одной партии, вида и сопровождаться соответствующей маркировкой на поставляемый товар.

9.6. Хранение и транспортировка товара должно осуществляться с соблюдением условий хранения, прописанных производителем

10. Требования к отгрузке и доставке

10.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путём отгрузки на адрес, указанный Заказчиком. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика до указанного помещения в сроки, установленные настоящим Техническим заданием и Договором.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

11.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар/срок годности поставляемого Товара определяется предприятием-изготовителем и указан в документации на Товар.

Гарантия качества подтверждается паспортом качества/сертификатом качества производителя на каждую серию/партию товара.

11.2. В течение гарантийного срока поставленных Товаров Поставщик обязан:

- производить за свой счет необходимую замену товара в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- организовать и осуществлять доставку заменяемого Товара в счет своих расходов;

- проводить замену товара в минимально короткий срок, согласованный с Заказчиком.

12. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1 - Требования к поставляемым товарам.

Приложение №1 к Техническому заданию

Требования к поставляемым товарам

1. Требования к качеству товара: Качество и комплектность передаваемого Поставщиком товара должны соответствовать спецификациям, ГОСТ, ТУ и иным нормативно-техническим требованиям, и стандартам для таких видов товара:

- ГОСТ - Р 58151.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредства дезинфицирующие;

- ГОСТ - Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства.

Таблица технических и качественных характеристик на поставляемые товары

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ЗК-_______

на поставку дезинфицирующих и моющих средств и тест-полосок

г. Санкт-Петербург Место для ввода даты.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Покачалова Константина Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Место для ввода текста., именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице Место для ввода текста., действующ___ на основании Место для ввода текста., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг Федерального государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России) в результате проведения запроса котировок в электронной форме (протокол от Место для ввода даты. №Место для ввода текста.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие и моющие средства и тест-полоски (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), Техническим заданием (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Договора, в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать обязательным требованиям, стандартам и техническим условиям, действующим в Российской Федерации, для соответствующего вида Товара, а также техническим регламентам и/или стандартам и техническим условиям производителя поставляемого Товара.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4. Срок годности поставляемого товара должен быть не менее срока, установленного в Техническом задании (Приложение №2 к договору).

Претензии по качеству могут быть предъявлены на протяжении всего срока годности на Товар при условии надлежащего хранения Товара.

1.5. Поставщик гарантирует, что:

- поставляемый Товар полностью соответствует условиям договора и требованиям документов, указанных в Приложении №1, Приложении №2;

- при изготовлении Товара были применены высококачественные материалы, обеспечена обработка высшего качества, технические испытания.

1.6. Отсутствие перечисленных в настоящем Договоре и оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ документов (хотя бы даже одного из документов) является основанием для отказа от получения Заказчиком такого Товара, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая, но, не ограничиваясь, началом отсчета срока для предъявления штрафных санкций за задержку поставки Товара.

1.7. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика в письменной форме о любых изменениях в технологии и/или контроле качества поставляемого Товара, а также об иных обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение обязательств по договору.

1.8. Поставщик в день поставки Товара обязан передать Заказчику документы, указанные в Техническом задании (Приложение №2 к Договору).

1.9. Грузополучатель: ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

1.10. Ответственное лицо за исполнение Договора:

Начальник Лаборатории 1 ЦИиР Соколова Виктория Федоровна.

Номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.227).

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Сроки (периоды) поставки: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора. По согласованию с Заказчиком допускается досрочная поставка товара.

2.1.1. Поставщик имеет право поставить товар досрочно при согласовании с Заказчиком.

2.1.2. Стороны признают, что нарушение Поставщиком срока поставки Товара, установленного Договором более чем на 10 календарных дней является существенным нарушениям Договора, дающим право одностороннего его расторжения.

2.2. Время поставки: рабочие дни Заказчика (понедельник – пятница с 10.00 до 15.30 по московскому времени).

2.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика до Заказчика с разгрузкой с транспортного средства, находящегося по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52.

2.4. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Заказчику документы на него, указанные в Техническом задании (Приложение №2), а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. Первичные документы должны быть составлены в валюте РФ с учетом действующего законодательства РФ по бухгалтерскому учету.

2.5. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.6. Поставщик обязан передать Заказчику нормативно-техническую документацию производителя на Товар.

2.7. Не позднее чем за 2 календарных дня до срока поставки (п. 2.1 настоящего договора) Поставщик обязуется уведомить Заказчика по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть о готовности поставить Товар.

Для обеспечения гарантированного присутствия при приемке Товара Поставщику необходимо не позднее, чем за день до приемки Товара, направить заказчику, заявку с указанием полных фамилии, имени, отчества, паспортные данных тех лиц, которые будут присутствовать при приемке Товара.

Такая заявка направляется на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть при этом ответственность за своевременность получения заказчиком, такой заявки несет Поставщик.

2.8. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. В любом случае поставляемый Товар должен быть поставлен в ненарушенной таре (упаковке).

2.9. Доставка Товара до Заказчика производится за счет Поставщика. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара и перемещение его на место хранения.

2.10. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с даты подписания оригинала Товарной накладной (ТОРГ-12)/универсального передаточного документа Поставщиком и Заказчиком.

2.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику при передаче Товара Заказчику.

2.12. Заказчик принимает Товар при условии, что:

- количество и комплектность Товара соответствуют Спецификации (Приложение №1);

- вместе с Товаром передана вся необходимая документация, указанная в Техническом задании (Приложение №2);

- поставляемый Товар не имеет повреждений;

- транспортировка должна осуществляться в соответствии с требованиями Технического задания.

2.13. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству производится в соответствии с условиями технического задания. При обнаружении несоответствия количества, качества Товара сопроводительным документам и условиям настоящего договора, Заказчик составляет Акт выявленных недостатков (далее – Акт) и передает представителю Поставщика (в случае его присутствия) или направляет посредством электронной связи (скан-копию) и почтовой связи, с уведомлением о вручении. Поставщик обязан произвести замену Товара в сроки, установленные п. 2.14 настоящего договора.

В случае поставки некачественного Товара Заказчик не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента выявления такого несоответствия направляет уведомление Поставщику. Приемка Товара по качеству приостанавливается до приезда полномочного представителя Поставщика. Заказчик обязуется обеспечить сохранность Товара. Поставщик обязан не позднее следующего рабочего дня с момента получения извещения направить своего представителя для составления Акта. В случае неявки полномочного представителя Поставщика в указанный срок, приемка товара производится Заказчиком по качеству в одностороннем порядке или при участии независимой организации. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего пункта, Стороны руководствуются Инструкцией Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товара народного потребления по количеству (№П-6 от 15.06.1965г.) и качеству (№П-7 от 25.04.1966г.) с последующими дополнениями и изменениями.

2.13.1. Настоящим Поставщик подтверждает, что лица, направленные им для приемки Товара, полномочны участвовать в приемке Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству, а также подписывать соответствующие Акты, предусмотренные п. 2.13 настоящего договора. Полномочия таких лиц должны подтверждаться выданной в установленном порядке доверенностью на право совершения всех необходимых действий по приемке Товара и подписания соответствующих актов.

Акт выявленных недостатков, оформленный Заказчиком в порядке п. 2.13 настоящего договора с представителями Поставщика, а в случае отказа представителей Поставщика от участия в приемке или их неявки, в одностороннем порядке или с представителями независимой организации будет являться достаточным основанием для предъявления претензии.

2.14. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара и не соответствующего условиям настоящего договора Заказчик имеет право по своему выбору:

- потребовать от Поставщика замены некачественного Товара в сроки, установленные в Акте (п. 2.13 настоящего договора);

- отказаться от переданного Поставщиком Товара и требовать возврата уплаченных денежных средств в полном объеме в течение 10 (десяти) банковских дней, о чем незамедлительно извещает письменно Поставщика.

2.15. Расходы по возврату Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, несет Поставщик. Если Поставщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней не распорядится забракованным и не соответствующим условиям настоящего Договора Товаром и не вывезет его, Заказчик принимает Товар на ответственное хранение. Затраты, связанные с хранением забракованного и не соответствующего условиям настоящего Договора Товара, насчитываются со следующего дня с момента принятия Товара Заказчиком на ответственное хранение до момента его фактического вывоза.

2.16. Датой приемки Товара считается дата подписания Заказчиком оригинала акта приема-передачи Товара.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В цену договора включены стоимость Товара и его доставка в указанном количестве до склада Покупателя, оформление сопроводительной документации, погрузо-разгрузочные работы, расходы по возврату товара, замене (в случае обнаружения дефектов, несоответствия требованиям нормативной документации по качеству), в том числе расходы по оформлению сопроводительной документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате и связанные с выполнением договора.

3.2. Цена Договора составляет Место для ввода текста. (Место для ввода текста.) рублей Место для ввода текста. копеек, НДС в полном объеме по ставкам, установленными налоговым законодательством РФ.

Цена Договора остается неизменной на все время действия Договора и индексации не подлежит.

Оплата по Договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора [1] .

3.3. Оплата за фактически поставленный товар (партию товара) производится в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет: в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами оригинала акта приема-передачи товара при предоставлении Поставщиком заказчику подписанных оригиналов Счета, товарной накладной (ТОРГ-12)/ универсального передаточного документа, Счета-фактуры (последняя – если Поставщик является плательщиком НДС).

3.4. Заказчик вправе приостановить оплату за поставленный Товар до момента уплаты Поставщиком предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещения причиненных при этом убытков.

3.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Авансирование не предусмотрено.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль исполнения условий Договора.

4.1.2. Оплатить поставленный и принятый на условиях Договора Товар.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Товар по качеству и комплектности должен соответствовать техническим условиям и стандартам, предусмотренным действующим законодательством по адресу, указанному в п. 2.3 настоящего Договора.

4.2.2. При поставке Товара передать документы, указанные в Техническом задании (Приложение №2).

4.2.3. Предоставить Заказчику оригиналы товарно-сопроводительных документов (счет, акт приема-передачи товара, товарная накладная (ТОРГ-12)/универсальный передаточный документ, товарная накладная (при наличии)). Вся документация, прилагаемая к Товару, должна быть на русском языке.

4.2.4. Уведомить Заказчика о своей готовности к поставке Товара по Договору, при этом Стороны согласуют время поставки.

4.2.5. В случае если Товар входит в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости (Постановление Правительства от 25.06.2019 № 807) Поставщик обязан выставлять счет-фактуру в электронном виде в соответствии с п.3 постановления Правительства от 02.04.2021 № 534.

4.2.6. Предоставить информацию, которая касается поставки Товара, в том числе информацию по таможенной декларации (при ее наличии) в течение 2-х рабочих дней с даты получения запроса от Заказчика.

4.2.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества требовать замены поставленного Товара на Товар надлежащего качества.

4.3.2. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества впредь до устранения недостатков либо его замены.

4.3.3. Проводить экспертизу для проверки соответствия качества, поставляемого Поставщиком Товара, установленного Договором.

4.3.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого Товара, требованиям, установленным Договором.

4.3.5. Приостановить приемку Товара на период, определенный Заказчиком, до устранения причин и условий, препятствующих осуществлению приемки.

4.3.6. Заказчик вправе запросить у Поставщика информацию о поставке товара от производителя до Поставщика.

4.3.7. Направить Поставщику запрос о предоставлении информации, касающейся поставки Товара, в том числе информации по таможенной декларации (при её наличии).

4.3.8. При наличии объективных сомнений при приемке товара в происхождении товара, его качестве, оригинальности привлекать третьих лиц (производителя товара/официального дистрибьютора/независимое экспертное учреждение) для осуществления дополнительного исследования товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

5.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет Место для ввода текста. [2] .

5.1.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет Место для ввода текста. [3] (за исключением случаев, указанных в п. 5.2.3 договора).

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет Место для ввода текста. [4] .

5.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

5.5. В иных случаях виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе удержать неустойку (штрафы, пени) в свою пользу из обеспечения исполнения договора.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 календарных дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор заключен с учетом положений, предусмотренных пунктом 7 раздела VI Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГУП СПбНИИВС ФМБА России.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2024 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств сторон по Договору, а также от ответственности за нарушение условий Договора Поставщиком.

7.3. В случае изменения наименования, адреса, платежных и/или иных реквизитов сторона, у которой они изменились, обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений уведомить об этом другую сторону, но не позднее даты осуществления очередного платежа. При этом уведомление должно содержать указание на дату наступления таких изменений и подписано уполномоченным представителем стороны. Порядок уведомления, установленный в настоящем пункте, не требует подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в договоре счет, несет Поставщик.

7.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении предусмотрено в следующих случаях:

- Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг не более чем на 30% в большую или меньшую сторону от количества всех предусмотренных договором товаров, объема предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключён договор в объёме, указанном в документации о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными договором. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объёма таких работ, оказании дополнительного объёма таких услуг Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объёму таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

- Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе снизить цену договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги.

7.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:

- нарушение Поставщиком срока поставки Товара, определенного настоящим Договором, более чем на 10 (десять) дней;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу с момента получения Поставщиком решения (уведомления) об одностороннем отказе от исполнения договора.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по договору стороны обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными неправомерными целями.

8.2. При исполнении своих обязательств по договору стороны не будут осуществлять действия, квалифицируемые применимым законодательством как дача или получение взятки, подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства, в том числе международного, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После вручения письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующей стороной письменного уведомления о приостановлении исполнения обязательств по договору.

8.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства, в том числе международного, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.5. В случае нарушения одной из сторон обязательств воздержаться от запрещенных в Антикоррупционной оговорке действий и/или в случае неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив другой стороне письменное уведомление о расторжении договора с указанием даты расторжения договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 5 195,42 руб. (Пять тысяч сто девяносто пять рублей сорок две копейки).

9.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

9.3. Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется на обязательства по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по настоящему Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

9.4. В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора представлено в виде независимой гарантии:

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием СМСП, должна соответствовать следующим требованиям:

1) Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2) Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

3) Независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ:

- расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

- документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

4) Независимая гарантия должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства.

5) Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

6) Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

7) Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8) Независимая гарантия выдается участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

9) В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

10) Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть составлена по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ (форма №4 раздела извещения о закупке) на условиях, определенных гражданским законодательством и Законом о закупках, и содержать следующие дополнительные требования:

а) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ, требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (приложение №4 к договору) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

б) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подпункте «б» подпункта 3 пункта 9.4 договора документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подпункте «б» подпункта 3 пункта 9.4 договора, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

в) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подпункте «б» подпункта 3 пункта 9.4 договора;

г) условие о праве Заказчика (бенефициара) передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта.

д) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

е) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона №44-ФЗ, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона №44-ФЗ указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

ж) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

11) Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подпункте «б» подпункта 3 пункта 9.4 договора;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

9.5. Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

9.6. Поставщик обязан в течение 10-ти рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего Договора, в случае:

- отзыва лицензии у банка.

9.7. В случае выполнения обязательств по договору в срок, превышающий срок действия настоящей независимой гарантии, Поставщик обязуется предоставить Заказчику новую независимую гарантию, удовлетворяющую требованиям Заказчика и вступающую в силу не позднее, чем в первый рабочий день по истечении срока действия независимой гарантии, или иной вид обеспечения исполнения обязательств по договору, удовлетворяющий требованиям Заказчика, не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия независимой гарантии.

9.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 30 календарных дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору в полном объеме, в том числе обязательств по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по настоящему Договору, или с даты расторжения договора/одностороннего отказа от исполнения договора Заказчиком.

9.9. Любые затраты, понесенные Поставщиком по оформлению и сопровождению требования обеспечения исполнения настоящего Договора, Заказчиком не компенсируются.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

10.1.1. До предъявления иска, вытекающего из договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

10.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

10.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения претензии.

10.1.4. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.

10.2. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при заключении, изменении, расторжении и исполнении договора, а также споры о возмещении понесенных убытков, рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной электронной подписью посредством электронной площадки

11.2. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

11.3. Стороны гарантируют, что они совершили все действия в своих организациях, которые необходимы для заключения настоящего договора и выполнения своих обязательств по нему, что они получили все необходимые разрешения государственных органов на заключение настоящего договора и выполнение его условий, а также подписание ими настоящего договора, и на его основании не будут нарушать законодательство РФ.

11.4. Документы, передаваемые Сторонами (включая экземпляры дополнительны соглашения к договору) посредством электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его подписания будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя оригинал документа на бумажном носителе.

11.5. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

11.6. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе договора «Адреса и реквизиты сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

11.7. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11.8. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов стороны обязаны незамедлительно письменно уведомить друг друга.

11.9. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.10. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Спецификации (Приложение №1).

11.11. Ни одна из сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны разглашать какую-либо техническую, коммерческую или иную информацию, содержащуюся в договоре и предоставляемую получающей стороне непосредственно или от имени предоставляющей информацию стороны, какому-либо лицу, за исключением лица, принятого на работу получающей информацию стороной для целей выполнения договор. Таким сотрудникам информация предоставляется конфиденциально и только в том объеме, который требуется им для выполнения работ по договору. При этом такая информация должна быть в обязательном порядке обозначена реквизитами, свидетельствующими об установлении режима конфиденциальности для информации (сведений), проставляемыми на носителе информации и/или на сопроводительном документе. Вся информация, являющаяся собственностью стороны, предоставляющей эту информацию, остается собственностью этой стороны.

11.12. Ни одна из сторон не вправе уступить свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

11.13. В ходе исполнения договора не допускается передача поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в залог третьим лицам имущественных прав (требований), вытекающих из заключенного с Заказчиком договора без его письменного согласия.

11.14. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения разглашения сведений, имеющих конфиденциальный характер.

11.13. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Спецификация.

Приложение №2 – Техническое задание.

Приложение №3 – Акт приема-передачи товара (образец).

Приложение №4 – Требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (форма).

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №________ от _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма договора составляет Место для ввода текста. (Место для ввода текста.) рублей Место для ввода текста. копеек, в том числе НДС в полном объеме по ставкам, установленными налоговым законодательством РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору №________ от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Должно содержать все требования, установленные техническим заданием за исключением тех, которые содержатся в тексте проекта договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Договору №________ от _________

ОБРАЗЕЦ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА №___

по Договору № ____________ от ____________

«___» ______________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Место для ввода текста., действующего на основании Место для ввода текста., с одной стороны и

Место для ввода текста., именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице Место для ввода текста., действующ___ на основании Место для ввода текста., с другой стороны,

составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение №1):

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость поставки товара составила ______ (_____) рублей ___ копеек, в том числе НДС (__%)/ НДС не облагается.

Общая стоимость договора составляет Место для ввода текста. (Место для ввода текста.) рублей Место для ввода текста. копеек, в том числе НДС (__%)/ НДС не облагается.

Приемка Товара произведена следующим образом:

1) проверка поставленного Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству, а также на соответствие Спецификации (Приложение №1) и Техническому заданию (Приложение №2);

2) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная/ универсальный передаточный документ №_____ от ____________;

2. … (перечислить документы, подтверждающие поставку товара)

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подписи сторон проставляются при фактическом заполнении акта.

Приложение №4

к Договору №________ от _________

ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

ТРЕБОВАНИЕ

об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключенного при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Информация о гаранте, принципале, бенефициаре

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, заключенного при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, о такой закупке

- Посмотреть таблицу с данными

1. Настоящим бенефициар извещает гаранта о неисполнении принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным с бенефициаром.

2. Гаранту надлежит:

а) рассмотреть настоящее требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения настоящего требования и прилагаемых к нему документов;

б) уплатить бенефициару ________ на счет _________ не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом настоящего требования, в случае его соответствия условиям независимой гарантии и отсутствия предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

3. К настоящему требованию бенефициаром прилагаются :

а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего настоящее требование от имени бенефициара (доверенность) .

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---

Указывается при наличии.

В случае отсутствия у иностранного лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства.

Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.

Указывается денежная сумма по независимой гарантии.

Указываются реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару).

В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе прилагаются оригиналы документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы прилагаются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

Указывается и прилагается, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

ФОРМА №1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Изучив извещение о запросе котировок (далее – запрос котировок), опубликованные в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://zakupki.gov.ru/, принимая установленные в нем требования и условия, в том числе условия, входящего в состав извещения о запросе котировок в электронной форме, проекта договора, технического задания _

(полное наименование участника закупки с указание организационно-правовой формы)

выражает свое СОГЛАСИЕ на __________________________________________________________________

(указывается предмет закупки)

на условиях, предусмотренных извещением, проектом договора и в соответствии с настоящей заявкой на участие в запросе котировок в электронной форме №_________________

(номер извещения)

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА №2. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

* - предоставление данных сведений участником закупки не является обязательным.

ФОРМА №3. ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Наименование участника процедуры закупки: ______________.

Номер извещения и наименование закупки: ________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: При заполнении столбца «Цена за единицу, руб.», участник должен указать цену за единицу предлагаемого к поставке товара, которая не должна превышать среднюю цену за единицу такого товара, указанную в столбце 9 таблицы расчета НМЦД раздела 5 настоящего извещения.

ФОРМА №4. ТИПОВАЯ ФОРМА

независимой гарантии, предоставляемой

в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого

при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг

в электронной форме, участниками которой могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о гаранте, принципале, бенефициаре

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о закупке, для обеспечения договора, заключаемого при осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия

- Посмотреть таблицу с данными

Условия независимой гарантии

- Посмотреть таблицу с данными

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.

4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: ________ .

6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________ .

7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8. В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии.

10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.

12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.

13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.

14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.

15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде ________ .

16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.

17. Дополнительные условия , .

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Указывается при наличии.

В случае отсутствия у иностранного лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства.

Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.

Указывается в соответствии с извещением об осуществлении конкурентной закупки.

Указывается срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Такой срок может определяться также указанием на событие. Указываемый срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которое должно быть обеспечено такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

Указывается почтовый адрес.

Указываются адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.

> Указывается наименование арбитражного суда.

Не должны противоречить положениям извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке и Положения о закупке бенефициара, а также требованиям к условиям независимой гарантий, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2022 г. № 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА

Абзац включается в окончательный текст договора, если он заключается с физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица). ↑

Указывается размер штрафа в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). ↑

Указывается размер штрафа в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)), определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). ↑

Указывается размер штрафа в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). ↑

Заполняются все технические характеристики, указанные в пункте 2 «Таблица технических и качественных характеристик на поставляемые товары» Приложения №1 к Техническому заданию раздела 2 «Техническое задание», в соответствии с инструкцией, установленной пунктом 8 раздела 1 извещения. ↑