Тендер - Поставка дезинфицирующего средства №317593874

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_и_документация__на_поставку_дезсредства.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.11.2025 по 24.11.2025Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:14.11.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):24.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации и/или извещению
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документации и/или извещениюДата подведения итогов:24.11.2025Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации и/или извещению

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора, на ПОСТАВКУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА для нужд

ГАУ СО "Подлесновский дом - интернат для престарелых и инвалидов"

Заказчик: государственное автономное учреждение Саратовской области

«Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и документация о запросе котировок в электронной форме размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

www.zakupki.gov.ru

с. Подлесное

2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПОСТАВКУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ).

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

РАЗДЕЛ 4 . СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК,ПОРЯДОК ЕЕ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК.

РАЗДЕЛ 7. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ.

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 11. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 12.ПРОЕКТ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 13. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КОТИРОВОЧНУЮ ЗАЯВКУ

ФОРМА №1 «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ»

ФОРМА №2 «КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

ФОРМА №3 «АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ФОРМА №4 «ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

ФОРМА №5 «ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

ФОРМА №6 «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ»

ФОРМА №7. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО»

Раздел 1. Общие положения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Запрос котировок в электронной форме проводится Заказчиком на электронной торговой площадке ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом данной электронной торговой площадки, требованиями положения о закупках заказчика и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере электронного документооборота.

2. Запрос котировок проводится с целью обеспечить неотложные нужды Заказчика. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен составлять более чем 20 (двадцать) миллионов рублей.

3. Порядок и условия проведения запроса котировок устанавливаются в извещении о проведении запроса котировок, подготовленного в соответствии с требованиями положения о закупках заказчика. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.

4. При проведении запроса котировок выделение лотов не предусмотрено.

5. К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

6. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступно для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие в запросе котировок, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, и разъяснения извещения о проведении запроса котировок хранятся Заказчиком не менее трех лет.

Раздел 2. Содержание извещения о проведении запроса котировок.

Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны сведения в соответствии с Положением о закупках учреждения.

Раздел 3. Порядок внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок. Отказ от проведения запроса котировок.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение предмета запроса котировок не допускается.
Изменения, вносимые в извещение, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

В случае принятия Заказчиком решения об отмене запроса котировок Заказчик размещает извещение об отказе от проведения запроса котировок в единой информационной системе в день принятия такого решения.

По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Содержание заявки на участие в запросе котировок, порядок ее подготовки и подачи.

Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок (далее - заявка) в срок и в соответствии с формами, которые установлены извещением о проведении запроса котировок.

2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

3. Заявка подается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.

4. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

а) Сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица). Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, ИНН, КПП, ОГРН(ИП), ОКПО, номер контактного телефона, банковские реквизиты зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки является индивидуальный предприниматель;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:

- копия решения о назначении или об избрании и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности;

б) Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); копии учредительных документов участников закупки - иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке, копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

в) Копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки:

- в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических лиц - созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);

-в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки - индивидуальных предпринимателей);

-в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;

г) Полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении процедуры выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

д) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

-лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

е) Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем аукциона, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения договора. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо (Форма №7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО);

ж) Форма №6 «ГАРАНТИЯ О СООТВЕТСТВИИ». В данной форме участник подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в разделе 5. Требования к участникам закупки, настоящей Документации (в случае привлечения субпоставщиков, соисполнителей, субподрядчиков в отношении них также предоставляется Форма 6, подтверждающая их соответствие разделом 5 настоящей Документации);

з) Декларация страны происхождения поставляемого товара (отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров).

и) Предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки, заполнение Формы № 2. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. Описание предлагаемого к поставке товара (выполняемых работ, оказания услуг) производятся в соответствии с требованиями настоящей документации. При описании товара, предлагаемого к поставке (выполняемых работ, оказания услуг), участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов технических регламентов и документов, если иное не указано в настоящей документации, в РАЗДЕЛЕ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Содержание документов и сведений заявки, не должны допускать двусмысленных толкований, а также должны быть составлены на русском языке либо с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации в соответствии с требованиями к качеству, техническим характеристикам товаров (РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) и проектом договора.

5. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится процедура закупки.

6. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день окончания подачи заявок после истечения времени, указанного в извещении о проведении запроса котировок. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются.

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся.

8. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Раздел 5. Требования к участникам закупки

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Информация об установленных Заказчиком требованиях к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, должна быть указана в Документации о конкурентной закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в Документации о конкурентной закупке.

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

При осуществлении конкурентных закупок Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к участникам закупки:
а) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
д) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
е) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
з) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
и) участником закупки не может быть юридическое или физическое лицо, являющееся иностранным агентом.

Соответствие обязательным и дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам закупки и установленным Заказчиком в Документации в соответствии с Положением Заказчика, подтверждается участниками закупки путем предоставления в составе заявки на участие в процедуре закупке необходимых документов, перечень которых указывается в Документации.

Участник закупки отстраняется от участия в процедуре закупки на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора в случае, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок установят, что участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию.

Заявка, поданная в электронной форме, подписывается ЭЦП руководителя участника закупки (или иного уполномоченного лица).

До принятия решения об отстранении участника от участия в закупке Заказчик или комиссия по осуществлению закупок вправе потребовать от участника закупки устранить недостатки представленной информации в установленные сроки. В случае если по истечении установленного срока участник закупки устранит недостатки, его отстранение от участия в закупке не допускается.

8.1. В случае выявления фактов предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации в момент рассмотрения заявок либо подведения итогов проведения закупки информация об отказе в допуске участника отражается в протоколе, составляемом в ходе осуществления конкурентной закупки либо по итогам конкурентной закупки.

8.2. В случае выявления фактов предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации на ином этапе проведения конкурентной закупки до заключения договора комиссия составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается следующая информация:

сведения о месте, дате составления протокола;

фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, почтовый адрес (для физического лица), ИНН участника закупки;

основание для отстранения;

обстоятельства, при которых выявлен факт предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации;

сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации;

решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.

Указанный протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания.

9. Требования к участникам закупок, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего раздела Положения, установлены Заказчиком в Документации к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг.

В этом случае в составе заявки участник закупки должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении к исполнению договора и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, установленным требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник закупки.

Раздел 6. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (если иной срок не установлен в извещении о проведении запроса котировок), рассматривает такие заявки на их соответствие требованиям Заказчика, установленным в извещении о проведении запроса котировок и положения о закупках заказчика.

Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена на товар, работу, услугу превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При наличии нескольких заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и определение победителя в запросе котировок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок должен содержать сведения:

дату подписания протокола;

наименование и номер запроса котировок;

поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);

количество поданных на участие в запросе котировок заявок;

порядковые номера заявок на участие в запросе котировок участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе котировок содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

место и дату проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;

сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, почтовый адрес, ИНН и контактный телефон участника закупки;

информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок;

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок с указанием положений документации, которым не соответствует такая заявка;
в) сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в запросе котировок или об отказе в допуске к участию в запросе котировок такому участнику;

информации о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий;

причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.

6. При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе котировок участник закупки не допускается комиссией к участию в запросе котировок в случае:

непредставления документов, установленных извещением о проведении запроса котировок, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;

несоответствия участника закупки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок;

несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям извещения о проведении запроса котировок, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги;

предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемых товаров, работ, услуг;

если предлагаемая цена договора, указанная в заявке участника закупки, не соответствует требованиям раздела 17 положения о закупках заказчика, и участником закупки не предоставлены соответствующие документы, указанные в разделе 17 положения о закупках заказчика.

7. По окончании процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и в течение трех дней после его подписания размещается Заказчиком в единой информационной системе.

При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данные о персональном голосовании комиссии.

8. В случае если в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок принято решение об отклонении всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, или о допуске к участию в запросе котировок только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

9. В случае, если к участию в запросе котировок допущен только один участник закупки и заявка такого участника закупки соответствует всем требованиям извещения о проведении запроса котировок, то Заказчик заключает договор с таким участником закупки по цене, указанной в его заявке.

10. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с участником, заказчик вправе провести повторный запрос котировок, осуществить закупку иным способом, предусмотренным положением о закупках заказчика, либо отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала. При проведении повторного запроса котировок заказчик вправе изменить условия запроса котировок.

Раздел 7. Антидемпинговые меры.

8.1. При представлении участником закупки заявки на участие в процедуре закупки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, участник закупки, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование.

8.2. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку на участие в процедуре закупки, если она установила, что предложенная в заявке цена снижена на 25 или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о закупке, и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование.

8.3. Условия, указанные в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего раздела Положения, не применяются Заказчиком при проведении конкурентных закупок в электронной форме.

8.4. В случае если начальная (максимальная) цена договора составляет десять миллионов рублей и более и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в Документации о закупке, но не менее чем размер аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Раздел 8. Заключение договора по итогам проведения запроса котировок.

8.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

Договор заключается на условиях, предусмотренных Документацией о конкурентной закупке и заявкой (предложением) участника закупки, с которым заключается такой договор.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.

8.2. Если участник закупки, с которым заключается договор, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

8.3. В случае если Заказчиком в Документации было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, соответствующего обеспечения исполнения договора.

8.4. В случае уклонения победителя от заключения договора Заказчик обязан направить сведения о недобросовестных участниках закупки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок направления Заказчиком сведений о недобросовестных участниках закупки устанавливается Правительством Российской Федерации.

8.5. Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре, но по согласованию с Заказчиком.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Размер такого штрафа устанавливается в договоре.

а) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в договоре. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

б) в случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в договоре. Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.7. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением победителем в процедуре закупки обязательств по такому договору Заказчик вправе предложить заключить такой договор участнику закупки, заявке которого присвоен второй номер. При этом цена такого договора не может превышать цену договора, указанную в заявке участника закупок, заявке которого присвоен второй номер. В случае частичного исполнения обязательств по такому договору на момент его заключения с участником закупок, заявке которого присвоен второй номер, объем закупаемого по такому договору товара, работ, услуг и цена такого договора должны быть уменьшены пропорционально объему исполненных обязательств.

8.8. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по такому договору Заказчик обязан направить сведения о недобросовестном Поставщике (подрядчике, исполнителе) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок направления Заказчиком таких сведений устанавливается Правительством Российской Федерации.

8.9. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.

РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация для конкретного запроса котировок в электронной форме на поставку дезинфицирующего средства для нужд ГАУ Саратовской области «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» уточняют и (или) дополняют положения Документации. При возникновении противоречий, ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ УЧРЕЖДЕНИЯ имеет приоритет над положениями настоящей Документации запроса котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

10.1. Предмет Договора (наименование объекта закупки): поставка дезинфицирующего средства для нужд ГАУ СО «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

10.2. Описание объекта закупки: поставка дезинфицирующего средства для нужд ГАУ СО «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

10.3. Количество поставляемых товаров, требования к потребительским свойствам и техническим характеристикам товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

10.4. Товар Заказчику поставляется равными партиями в соответствии с условиями Договора. Первая партия в период с 12 января 2026 года по 19 января 2026 года, вторая партия в период с 23 марта 2026 года по 30 марта 2026 года, в рабочие дни с 08:00 ч. до 14:00 ч. Должны быть предоставлены документы, согласно действующему законодательству на момент поставки.

10.5. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене по требованию Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента приёмки Товара.

10.6. Требования к товару.

- Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или спецификацией.

- Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении), в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми документами к нему (накладные; счета-фактуры; сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

- Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

10.7. Порядок приемки товара.

- По прибытию на место поставки представитель Поставщика обязан предоставить представителю Заказчика сертификаты на товар, регистрационные удостоверения.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузочно-разгрузочных работах.

- После поставки представитель Заказчика обязан проверить соответствие Товара по количеству, ассортименту.

- В случае если при осмотре и проверке поставленного товара представителем Заказчика будет выявлено несоответствие условиям настоящего договора по количеству, ассортименту, Заказчик (или его представитель) обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. Уведомление направляется любым доступным способом по выбору Заказчика (его представителя), обеспечивающее надлежащее и скорое получение Поставщиком.

10.8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества.

к объему предоставления гарантий качества.

Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемых товаров.

Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям технического задания, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

Гарантия Поставщика на поставляемое Оборудование составляет не менее срока гарантии производителя на поставляемое Оборудование. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня передачи товара Заказчику.

Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

а) в результате внесения заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

к сроку предоставления гарантий качества.

Срок, в течение которого ПОСТАВЩИК принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в полном объеме, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

Поставщик предоставляет заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

к сроку устранения дефектов.

При обнаружении после приемки Товара недостатков, недостач и иных несоответствий условиям договора Заказчик извещает об этом Поставщика в течение 24 часов с момента обнаружения недостатков.

Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 24 часов.

РАЗДЕЛ 11. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) определена посредствам мониторинга цен, анализа рынка по среднему значению коммерческих предложений потенциальных участников размещения заказа. - Посмотреть таблицу с данными

Ценовые предложения потенциальных участников размещения заказа

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ______

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________, именуем в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов запроса котировок в электронной форме, (протокол комиссии по осуществлению конкурентной закупки № _________от __.__.20____ г.), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку дезинфицирующего средства (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование, технические характеристики, количество, цена Товара определены в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – Спецификация).

1.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Школьная, 12.

1.4. Товар Заказчику поставляется равными партиями в соответствии с условиями Договора. Первая партия в период с 12 января 2026 года по 19 января 2026 года, вторая партия в период с 23 марта 2026 года по 30 марта 2026 года, в рабочие дни с 08:00 ч. до 14:00 ч.

1.5. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой транспортного средства и с соблюдением условий хранения, транспортировки, предусмотренных инструкцией по применению к Товару.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ___________ руб., в том числе НДС_________ руб. (в случае если Поставщик является плательщиком НДС)/ НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.

2.3. Оплата осуществляется за счет бюджетных средств, а также за счет средств от иной приносящей доход деятельности.

2.4. Расчеты между сторонами Договора производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты приемки поставленного Товара.

Датой приемки поставленного Товара является день подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара.

Документом о приемке поставленного Товара является товарная (товарно-транспортная) накладная.

2.5. Товар до его полной оплаты не находится в залоге у Поставщика.

2.6. Заказчик вправе суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Договором, удержать из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

2.7. Сумма, подлежащая уплате физическому лицу, являющемуся Поставщиком по настоящему Договору, в рамках исполнения обязанности Заказчиком по оплате поставленного товара, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

2.8. Оплата Товара осуществляется в рублях.

3. Права и обязанности Сторон. Порядок приемки Товара

3.1.Обязанности и права Поставщика:

Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1. Договора надлежащего качества, в соответствии со Спецификацией к Договору и не позднее срока поставки, указанного в п.1.4. Договора.

3.1.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, на условиях, предусмотренных в Спецификации.

3.1.3. Передать Заказчику вместе с Товаром надлежаще оформленные документы и информацию:

счет (счет-фактуру);

документ о приемке;

копии декларации(й) о соответствии или сертификата(ов) соответствия или качества либо иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Копии декларации(й) о соответствии или сертификата(ов) соответствия или качества предоставляются Поставщиком в случае, если Товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

3.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по Договору.

3.1.6. В течение 3 (трех) дней сообщать Заказчику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

3.1.7. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.8. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

3.1.9. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

3.1.10. Обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с главой 4 Договора.

Поставщик вправе:

3.1.11. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

Заказчик обязуется:

3.2.1. В течение 3 (трех) дней сообщать Поставщику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

3.2.3. Оплачивать поставленный Поставщиком Товар в соответствии с порядком расчетов, определенным в главе 2 Договора.

3.2.4. Исполнять надлежащим образом свои обязательства по Договору.

3.2.5. Обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Заказчик вправе:

3.2.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору.

3.2.7. В любое время проверять поставку Товара и потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Договора.

3.2.8. Проводить экспертизу и проверку поставленного Товара. В случае необходимости по результатам экспертизы составлять акт с указанием причин отказа от принятия поставленного Товара, в том числе частичного.

3.3. Порядок приемки Товара:

3.3.1. В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству мест, таре и упаковке, которая включает в себя:

- проверку соответствия количества (по количеству тарных мест) Товара требованиям, установленным Договором;

- проверку наличия или отсутствия внешних повреждений тары и упаковки Товара;

- проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара (при необходимости).

3.3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара, осуществляет проверку Товара в части соответствия количества, ассортимента (при наличии), комплектности (при наличии), качества (видимые недостатки) требованиям, установленным Договором и документацией о закупке.

В случае отсутствия у Заказчика претензий в отношении количества, характеристик, ассортимента (при наличии), комплектности (при наличии), качества (видимые недостатки) Товара, комплектности документов, предусмотренных пунктом 3.1.3. Договора, документ о приемке подписывается Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента доставки Товара Заказчику.

В случае наличия у Заказчика претензий в отношении количества, характеристик, ассортимента (при наличии), комплектности (при наличии), качества (видимые недостатки) Товара, комплектности документов, предусмотренных пунктом 3.1.3. Договора Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента доставки Товара направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке, в котором указываются выявленные недостатки и сроки их устранения.

После устранения недостатков, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные Договором

3.3.3. Для проверки соответствия доставленного Товара требованиям, установленным Договором и документацией о закупке, Заказчик вправе провести экспертизу. Такая экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

3.3.4. Для приемки поставленного товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

3.3.5. Обязательство Поставщика по поставке партии Товара считается выполненным с момента подписания документа о приемке Заказчиком.

3.3.6. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания документа о приемке Заказчиком.

4. Качество товара

4.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении).

Качество поставленного товара должно соответствовать нормам, установленным техническими регламентами, стандартами и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также требованиям, обычно предъявляемым к товарам соответствующего рода, являющимся предметом настоящего Договора.

4.2. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Замена некачественного Товара производится в течение 2(двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

5. Обеспечение исполнения Договора

5.1.Обеспечение исполнения договора не требуется.

6.Ответственность Сторон.

6.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, за каждый факт неисполнения обязательств размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

5 процентов цены Договора, что составляет ________(______________) рублей ____ копеек.

6.4.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

5 процентов цены настоящего Договора, что составляет ________(______________) рублей ____ копеек.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.9. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 3 дней с момента получения, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

При указанных обстоятельствах настоящий Договор, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2026 г. по 31.12.2026, а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной главой 6 Договора, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Все документы, направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи обладают юридической силой, в случае, если позволяют достоверно установить, что документ исходит от Стороны Договора.

9.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

9.4. Если при исполнении Договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные Договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным Договором.

9.5. При заключении и исполнении Договора допускается изменение его условий в порядке, установленном Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДЛЕСНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов.

При исполнении Договора допускается:

- Уменьшение цены Договора на поставку товаров без изменения объема товара.

- Увеличение объема товаров не более чем на 10 процентов от первоначального объема таких товаров указанного при заключении Договора. Заказчик вправе увеличить цену Договора пропорционально увеличению объема поставляемых товаров.

- Уменьшение объема поставляемых товаров не более чем на 10 процентов от первоначального объема таких товаров указанного при заключении Договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену Договора соответственно уменьшаемому объему поставляемого товара.

- Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

В случае если при заключении и исполнении Договора изменяются объем, цена закупаемых товаров или сроки исполнения Договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в Договор в единой информационной системе размещается информация об изменении Договора с указанием измененных условий.

9.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон либо решению суда, в соответствии с ГК РФ. Соглашение сторон оформляется в письменной форме.

9.78. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, в случае:

- отказа Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружения Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

9.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик письменно уведомляет Поставщика о принятом решении. Уведомление может быть отправлено одним из следующих способов: по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, электронной или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Заказчика по договору. Настоящий договор считается расторгнутым через 10 дней с даты направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчиком Поставщику.

9.9. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.10. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в сведениях о лице, в том числе о его банковских реквизитах в 3-х дневный срок с момента изменения. Сторона, не исполнившая определенную настоящим пунктом Договора обязанность, несет риски связанных с ней последствий.

9.11. Поставщик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика.

9.12. Взаимоотношения Сторон по поставке товара для нужд Заказчика в части не предусмотренной настоящим Договором регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.13. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание договора лиц обеих сторон.

Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

Дополнительно стороны вправе оформить Договор на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме.

Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 -Спецификация.

10. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № ___________ от «__» ____________ 20__ года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

Форма № 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

На бланке Участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель/уполномоченное лицо

Участника закупки______________________ (___________________)

(Ф.И.О.)

Форма № 2. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На бланке Участника закупки

«___»_________2024 г. №_________ Кому: Наименование заказчика________________

Почтовый адрес ___________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № ____________, размещенное на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и проект договора, заключаемый по результатам проведения такого запроса,

Участник закупки _______________________________________________________________

Наименование, место нахождения (для юридического лица),

__________________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, место жительства (для физического лица)

__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа

__________________________________________________________________________________

ИНН, КПП, ОГРН участника размещения заказа

__________________________________________________________________________________

ОКПО участника размещения заказа

__________________________________________________________________________________

Электронный адрес участника размещения заказа, телефон

в случае признания победителем в проведении запроса котировок выражает согласие заключить и исполнить договор в соответствии с условиями, указанными в извещении, техническом задании о проведении процедуры запроса котировок.

Предметом договора является поставка дезинфицирующего средства для нужд ГАУ Саратовской области «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

*Описание товара должно включать в себя: конкретные качественные и технические характеристики товара, и др. характеристики, в соответствии с документами на данный товар.

*Цена включает в себя _______________________ (указать, что включено в цену).

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

1) (наименование участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы согласно предмету закупки;

2) (наименование участника закупки) правомочно заключать договор;

3) в отношении (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) деятельность (наименование участника закупки) не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) у (наименование участника закупки) отсутствуют просроченные недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения о (наименование участника закупки) (в том числе информация об учредителях, руководителе) отсутствуют в реестре недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

7) конфликт интересов между заказчиком и (наименование участника закупки) отсутствует.

4. Прилагаемые документы изучены, с условиями, предложенными в них, ознакомлены и согласны.

Мы ознакомлены с условиями, влияющими на стоимость товара, и имеем ясное и четкое представление об условиях поставки товара (выполнения работ), в том числе о требованиях к качеству, ассортименту, срокам, месте, порядке поставки товара, о сроках, месте, порядке оплаты поставляемых товаров, о гарантийных сроках на товар и об объемах предоставления гарантии качества товара.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставляемый товар (выполняемые работы), составляющие цену договора по предмету процедуры, данный товар будет в любом случае поставлен в полном объеме в соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар (выполнить работы) в соответствии с требованиями Документации и согласно настоящей заявке, которые мы просим включить в договор.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право ГАУ СО «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»», не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

в Реестр недобросовестных Поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора, а также в случае расторжения договора в связи с существенным нарушением условий договора с нашей стороны.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., телефон сотрудника Участника закупки)

Все сведения о проведении процедуры запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения уведомления и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного договора между нами и ГАУ СО «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» о заключении договора на условиях, установленных Документацией и в соответствии с настоящей заявкой. Настоящая заявка действует до завершения процедуры запроса котировок.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________________.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Участника закупки ______________________ ( ___________________ )

(подпись) (Ф.И.О.) МП

Форма № 3. АНКЕТА УЧАСТНИКА 1 *

На бланке Участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель/уполномоченное лицо

Участника закупки ______________________ (___________________)

(Ф.И.О.)

Форма № 4. ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ (при необходимости) 2

На бланке Участника закупки

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник закупки: ______________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки)

в лице _______________________________________, действующего (ей) на основании___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

доверяет _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ________ №_____________ выдан ________________________ «____» ______________________________________________________________________________

представлять интересы ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в запросе котировок на ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование предмета закупки)

проводимом Заказчиком.

В целях выполнения данного поручения он(а) уполномочен(а) представлять закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени Участника закупки - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _______________________________ ______________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна до «____» ____________________ 20__ г.

Руководитель/уполномоченное лицо

Участника закупки______________________ (___________________)

(Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 5. Форма согласия на обработку персональных данных (при необходимости)

Согласие для физических лиц (в случае участия в закупке физического лица), паспортные данные которых представлены в составе заявки на участие в закупке, на обработку персональных данных.

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся ____________________________________________ (фамилия, имя, отчество), зарегистрированный (ая) по адресу _______________________________________________,

паспорт ________№__________________, дата выдачи ___________________, название выдавшего органа ________________________________________________________________________________,

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку ГАУ СО «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Оператор) моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, занимающимся закупочной деятельностью Оператора и обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе осуществления Оператором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Оператора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Оператора, в интересах осуществления Оператором закупочной деятельности.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности, и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «__» _________ 20__г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.

_____________

Подпись участника

Форма № 6. декларация о соответсвии

На бланке Участника закупки

Декларация о соответствии участника торгов «___________»

требованиям документации

Настоящим участник торгов «_________» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с документацией процедуры запроса котировок №_______________:

- соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

-участник закупки не является офшорной компанией;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ и в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ№.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма №7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Фирменный бланк

Дата, исх. Номер

ГАУ СО «Подлесновский дом-интернат

для престарелых и инвалидов»

Информационное письмо

Настоящим _____________________________________________________________________________, (наименование участника закупки)

в лице ________________________________________________________________________________________, (наименование исполнительного органа, ФИО руководителя/поверенного)

действующего на основании ______________________________________________________________________

(наименование документа)

сообщаем, что сделка, заключаемая по итогам закупки для ________________________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

не является крупной и не требует одобрения, в соответствии ________________________________________________________________________________________________

(ссылка на НПА/Устав, и т.п.)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Участника закупки ______________________ ( ___________________ )

(подпись) (Ф.И.О.)

^ Анкета представляется только в формате Word.

^ Данная Форма является примерной. Доверенность может быть представлена Участником в иной аналогичной форме.