Тендер - Поставка дезинфицирующего средства №320276807

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 4, стр. 1.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.12.2025 по 25.12.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется СМП_Требования_к_участнику_закупки_в_соответствии_с_Положением_о_закупке_товаров

Требования к участнику закупки в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Кожевниковская районная больница» утвержденного наблюдательным советом ОГАУЗ «Кожевниковская РБ» :

1. Участник закупки подает предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги и дает согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных сведениями и проектом договора, размещенными на электронной площадке путем размещения на электронной площадке сведений, в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке и заявки, содержащей информацию в соответствии с пунктом 2.

2. Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика участника такой закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такой закупки (для иностранного лица), банковские реквизиты;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, номер и дату выдачи доверенности.

3. Заказчиком не рассматривается предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме в случае непредоставления заявки участником закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме в соответствии с пунктом 1 и 2.

4. Предложение участника закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме признается не соответствующим требованиям в случае, если такое предложение содержит предложение на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, не предусмотренных сведениями и проектом договора, размещенными на электронной площадке.

5. Отсутствие сведений об участниках закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона №223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ).

6. Нахождение участника закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте федеральной налоговой службы.

Требование_о_стране_происхождения В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»:

Перед заключением договора на поставку товара участник закупки должен обязательно указать страну происхождения товара, в том числе на запасные части при выполнении работ, а также при наличии торговую марку и модель.

требования_преимущество

В отношении кода ОКПД2, соответствующего предмету закупки, установлено преимущество в отношении товара российского происхождения согласно статье 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ и постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 (далее — Постановление №1875), в частности, пп.б), пп.в) п.4 Постановления №1875, запрет или ограничение на закупки товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами не установлены.

Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, являются: наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Рекомендуемая_форма_заявки_участника_закупки_и_информация_о_товаре

Рекомендуемые формы заявок участника закупки на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме:

Для юридического лица.

Для Индивидуальных предпринимателей.

1. Рекомендуемая форма заявки участника закупки
на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме [1]

- Посмотреть таблицу с данными

2. Рекомендуемая форма заявки участника закупки
на участие в закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме [6] 1

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о товаре при осуществлении закупки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заполняется юридическим лицом. ↑

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание
на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. ↑

3 Указывается при наличии в соответствии с пунктом 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации путем указание организационно-правовой формы и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. ↑

4 Заполняется иностранным лицом. ↑

5 Отчество указывается при наличии. ↑

1 Заполняется физическим лицом. ↑

2 Отчество указывается при наличии. ↑

3 Заполняется иностранным лицом. ↑

5 Информация о товарном знаке включается участником закупки в заявку в случае отсутствия указания Заказчиком на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного Заказчиком. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным Заказчиком. ↑

6 Информация о конкретных показателях товара включается участником закупки в заявку в случае отсутствия указания Заказчиком на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного Заказчиком. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным Заказчиком. ↑

Проект_дезсредство_1_150_230

ДОГОВОР № 2025.ЗМО

на поставку дезинфицирующего средства для нужд ОГАУЗ «Кожевниковская РБ»

Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково « » _________ 2025 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кожевниковская районная больница» (ОГАУЗ «Кожевниковская РБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Литавина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании подпункта 2 пункта 12, подпункта 2 пункта 223 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «Кожевниковская РБ» заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ договора

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, поставить и передать Заказчику дезинфицирующее средство (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Договора.

1.2. Наименование Товара (товарный знак), функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики, размеры, упаковка и иные характеристики и показатели Товара, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика, количество и единица измерения Товара, цена единицы Товара, общая стоимость Товара, наименование страны происхождения Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

2. ЦЕНА договора И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей __ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____ ] [1] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании ______ Налогового кодекса Российской Федерации и _______] [2] .

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, подъем на этаж, упаковку, маркировку, расходы на декларирование соответствия Товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

3. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору производится Заказчиком по факту поставки (партии) Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа без замечаний на основании предоставленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии) в безналичном порядке в форме расчетов платежными поручениями.

3.2. Днем оплаты поставленного Товара считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком, на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора по цене, предусмотренной Договором, а также совершить за свой счет действия, необходимые для осуществления платежа.

4.1.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества направить Поставщику уведомление о недостатках поставленного Товара в течение 10 (Десяти) календарных дней.

4.1.4. Рассматривать претензии Поставщика и направлять уведомление в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3.2 Договора.

4.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.2.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной либо универсального передаточного документа по результатам приемки поставленного Товара.

4.2.5. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если Товар оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены.

4.2.6. При расчетах за поставленный Товар учитывать (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустоек (штрафов, пеней), подлежащую уплате Поставщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.2.7. Предъявлять требования Поставщику, связанные с недостатками Товара в течение гарантийного срока (срока годности), установленного пунктом 6.2 Договора.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Своевременно и надлежащим образом передавать Заказчику Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

4.3.2. Передать Заказчику одновременно с передачей Товара следующие документы:

- счет и счет-фактуру (при наличии);

- товарную накладную либо универсальный передаточный документ,

а также документы по качеству и безопасности Товара по каждой товарной позиции:

- копию сертификата (декларации) о соответствии на Товар;

- копию свидетельства о государственной регистрации на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,

а Заказчик или его уполномоченный представитель обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным, и Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 8.2. Договора.

4.3.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в пункте 11.2 Договора.

4.3.4. Рассматривать претензии Заказчика и направлять уведомления в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

5.2. Срок поставки Товара: с 01.01.2026 по 31.12.2026. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней с 10:00 до 15:00 (перерыв 13:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00) часов местного времени со дня направления таких заявок Поставщику. Поставка осуществляется в том количестве и ассортименте, что указаны в заявке Заказчика. Заявка может подаваться Заказчиком, как в письменной, так и в устной форме.

5.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 4, стр. 1.

5.4. Поставщик осуществляет доставку Товара видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка данного вида Товара.

5.5. Поставщик организует отгрузку, транспортировку, разгрузку и складирование Товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества Товара, его свойств, безопасность Товара и исключения возможности контаминации микроорганизмами и (или) другими веществами, загрязнения Товара. Разгрузка и складирование Товара в месте поставки должны производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

5.6. Заказчик осматривает принятый Товар, проверяет количество и качество принятого Товара в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента доставки Товара Заказчику. В случае получения Товара от транспортной организации Заказчик проверяет соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах и принимает Товар от транспортной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По окончании приемки Товара в течение 1 (Одного) рабочего дня Заказчик подписывает товарную накладную либо направляет Поставщику мотивированный отказ. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

5.7. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Заказчику Товара, в том числе передачи Заказчику документов, указанных в п. 4.3.2 Договора, и подписания Заказчиком товарной накладной либо универсального передаточного документа без замечаний. С этого момента право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Качество Товара должно соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям:

- Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказа Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

- Решения комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе».

6.2. Остаточный срок годности на дату поставки Товара составляет не менее 18 месяцев от срока изготовления или не менее сроков, указанных в Спецификации. Товар должен сохранять свойства и характеристики в течение срока годности (хранения). Поставщик должен гарантировать, что Товар соответствует требованиям к качеству и пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется и нести все расходы по замене негодного Товара, выявленного Заказчиком в течение срока годности (хранения) Товара. При наступлении случая негодности Товара в течение срока годности (хранения) Товара, Поставщик должен произвести замену негодного Товара в течение 2 (Двух) дней с даты получения заявки Заказчика. Поставщик отвечает за негодность Товара, если не докажет, что негодность Товара возникла после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил хранения Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6.3. Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории Российской Федерации.

6.4. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

6.5. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен), должен быть свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

6.6. Товар не должен иметь дефектов, должен быть укомплектован всеми необходимыми принадлежностями.

7. ТАРА (УПАКОВКА), МАРКИРОВКА ТОВАРА

7.1. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, Технических регламентов, иным требованиям законодательства Российской Федерации. Упаковка (тара) Товара должна обеспечивать сохранность и качество Товара при отгрузке, транспортировании, разгрузке и хранении, предотвратить повреждение Товара и (или) его порчу во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к использованию.

7.2. На поставляемый Товар должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Товара Поставщик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.2. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены недопоставленного или не поставленного в срок Товара.

8.3. За нарушение сроков устранения несоответствия или недостатков Товара, не соответствующих условиям Договора, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Товара за каждый день просрочки.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа) в размере 5% от цены договора.

8.5. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров споры разрешаются в претензионном (досудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, в адрес которой направлена претензия, рассматривает такую претензию и направляет уведомление в письменной форме другой Стороне в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения такой претензии.

9.3. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не должны выплачивать, предлагать выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на их действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении антикоррупционных положений она должна письменно уведомить об этом другую Сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

В письменном уведомлении Сторона Договора обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных положений контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае выявления коррупционного нарушения (невоздержание одной из Сторон Договора от запрещенных действий либо неполучение второй Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет), пострадавшая Сторона Договора вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Договора, что влечёт его автоматическое расторжение полностью либо в части с момента получения другой Стороной уведомления об этом.

Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением Договора по вине другой стороны. С виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50 % от цены Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.01.2027, но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Договор заключен путем составления одного электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации [Настоящий Договор заключается в письменной форме, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон] [3] . Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (или телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) одной из Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий настоящего Договора со стороны Поставщика, в том числе поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, в случае нарушения сроков поставки Товара.

11.4. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре. При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

11.5. Изменение настоящего Договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменение Договора допускается по соглашению Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительных соглашений.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К договору

12.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Спецификация.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

14. Подписи СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору на поставку дезинфицирующего средства для нужд ОГАУЗ «Кожевниковская РБ»

№ ___от « » ___________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Условие включается в пункт, если поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость. ↑

Условие включается в пункт, если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии). ↑

В случае заключения договора в соответствии с пп.1 п.222 Положения о закупке. ↑