Тендер - Поставка дерматологических средств индивидуальной защиты №318333133

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Октябрьская, 204
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_о_проведении_закупки

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ СО КК «Павловский комплексный центр социального обслуживания населения»

_________________Е.В. Квитко

М.П.

Извещение о проведении закупи у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с извещением в электронной форме

Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с извещением в электронной форме разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Постановление № 1352), постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Постановление № 1875), постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции»
(далее – Постановление № 719) и Положением о закупке товаров, работ, услуг для государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Павловский комплексный центр социального обслуживания населения" (далее – Положение о закупке)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора - Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № __

на поставку дерматологических средств индивидуальной защиты

ст. Павловская «___»_______ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Павловский комплексный центр социального обслуживания населения» (сокращенное наименование – ГБУ СО КК "Павловский КЦСОН"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-варов, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее федеральный Закон № 223-ФЗ), и на основании абзаца «а» подпункта 1 пункта 63.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Павловский комплексный центр социального обслуживания населения», утвержденного приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 06.12.2021 № 1976 (в редакции приказа министерства труда и социального развития Краснодарского края от 05.08.2025 № 1180) (далее – Положение), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего Договора Поставщик обязуется поставить Заказчику дерматологические средства индивидуальной защиты (далее – товар) в количестве и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего Договора товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях.

1.4. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим Договором, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.

ЦЕНА ДОГОВОРА и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет ____________(____________________) рублей ___ коп., в том числе НДС ____________(______)рублей___ коп.(В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрен).

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы Поставщика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена за единицу товара указана в спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объёма и качества товара, и иных условий Договора.

2.4. Источник финансирования Договора – за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2025 года.

2.5. Оплата поставленного товара производится в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара и представления Поставщиком документа на оплату, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

2.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты за поставленный товар ненадлежащего качества, а в случае если поставленный товар уже оплачен, потребовать возврата денежных средств.

2.8. Стороны пришли к соглашению, что оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы, такие как счет на оплату, товарная накладная, УПД, акт сверки взаиморасчетов, дополнительные соглашения, любые приложения к Договору, претензии, официальные письма и уведомления, и иные документы, предусмотренные Договором, направляются одной Стороной другой Стороне с использованием как бумажной системой документооборота, так и системы электронного документооборота (далее – ЭДО).

2.9. Стороны признают, что полученные ими электронные документы, заверенные электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

2.10. Каждая из Сторон на дату заключения настоящего Договора под-утверждает, что имеет статус Участника электронного взаимодействия в Системе ЭДО.

МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

3.2.В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего Договора (объект закупки), Поставщик должен соответствовать таким требованиям.

3.3. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу нахождения Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, улица Октябрьская, 204, в рабочие дни: понедельник - пятница с 08 часов 00 минут по 16 часов 00 минут.

3.4. Все расходы, связанные при приёме товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям Договора или несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

3.5. При возникновении между Сторонами настоящего Договора спора по поводу качества поставленного товара по письменному требованию любой из Сторон назначается экспертиза.

3.6. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке товара, если доставил его в место и сроки, указанные Заказчиком, а также, если в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества и качества товара, указанного в спецификации.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего Договора срока поставить Заказчику товар в объеме и с характеристиками, предусмотренными настоящим Договором.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. В случае обнаружения Заказчиком во время отгрузки недостатков и (или) несоответствий товара условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на товар, устранить их в течение 3 (трёх) дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о выявленных недостатках и (или) несоответствиях.

Нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.5. Гарантировать качество поставленного товара.

4.1.6. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.7. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомить Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до поставки.

4.1.8. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику необходимую документацию на товар, в том числе:

- товарную накладную, счет или счет-фактуру;

- иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.9. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, службой технической поддержки производителя.

4.1.10. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в соответствии с условиями Договора.

4.1.11. Представлять Заказчику информацию и документы, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий исполнения Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему Договору.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в спецификации, подписать документ о приемке товара и передать Поставщику.

4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего Договора.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий Договора.

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.3.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных Договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.4.2. Отказаться от приемки товара и в письменной форме уведомить Поставщика о недостатках и (или) несоответствиях товара условиям настоящего Договора или сведениям, указанным в сопроводительных документах на товар, которые выявлены при приёмке товара, а также требовать их устранения.

4.4.3. Требовать устранения недостатков товара при наступлении гарантийных случаев в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.5. Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

4.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

4.6. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приёмка результата исполнения Договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Поставщик по факту поставки товара направляет в адрес Заказчика в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу товара, универсальный передаточный документ (при необходимости), счет и (или) счет-фактуру (при необходимости), акт приема-передачи и товарную (товарно-транспортную) накладную (в случае отсутствия универсального передаточного документа), в формате обмена бумажными документами собственноручно подписанными уполномоченными представителями сторон или электронными документами, сформированными посредством телекоммуникационных каналов связи через оператора электронного документооборота.

Электронный документ, подписанный усиленной квалификационной электронной подписью, признается документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

Документы, указанные в настоящем пункте, оформленные Поставщиком ненадлежащим образом (отсутствуют или неверно указаны обязательные реквизиты, а также номер и дата договора), считаются непредставленными.

5.3. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения Договора, в том числе в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям к товару, установленным Договором, изучает представленные документы Поставщиком, в течение 2 (два) рабочих дней с момента фактической поставки товара Поставщиком и документов, подтверждающих исполнение обязательств, и документов на оплату.

5.4. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик подписывает представленные Поставщиком документы на оплату, а также Заказчик подписывает акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденная приказом МинФина РФ от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета, государственных (муниципальных) учреждений, и методических указаний по их формированию и применению». В целях подтверждения возникновения у Заказчика обязанности оплатить товары, работы, услуги в адрес Поставщика направляется скан-копия Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику. В случае обнаружения при приемке несоответствия поставленного товара условиям настоящего договора, об этом составляется соответствующий акт.

5.5. В случае выявления несоответствия условиям Договора Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

5.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

5.6. В случае существенного нарушения Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, взыскивается штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Уплата штрафа, пени не освобождает стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Договора, изложенным в показателях качества Спецификации

7.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Товар подлежит обязательной маркировке средствами идентификации (Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р). Информация о необходимости обязательной маркировки содержится на официальном сайте государственной системы маркировки и прослеживания ЧЕСТНЫЙ ЗНАК.

Поставщик поставляет Товар в упаковке изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки и иные чрезвычайные непредотвратимые обстоятельства, массовые заболевания (эпидемия), повлекшие введение режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.3. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор действует с даты подписания по "___" ______ 2025г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

10.2. После наступления срока, указанного в п. 10.1, обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств Заказчика по оплате оказанных услуг, гарантийных обязательств Поставщика, обязательств по возмещению убытков и выплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, не могут быть изменены, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из Сторон места нахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.6. Изменение существенных условий Договора при его заключении и исполнении допускается по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в случаях:

1) увеличения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ (за исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия), оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

2) уменьшения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

3) увеличение объема и (или) изменение видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не более чем на десять процентов цены договора. При этом допускается однократное увеличение (продление) срока исполнения договора на срок, не превышающий половину срока, предусмотренного при его заключении;

4) снижения цены договора, а также цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки с неопределенным объемом, без изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

5) уменьшение цены единицы товара, работы, услуги с возможностью изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги. При этом не допускается ухудшения качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

6) возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

7) изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

8) изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора;

9) если исполнителем предложена поставка (использование при выполнении работ, услуг) товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора;

10) увеличения (продления) срока исполнения договора (сроков исполнения обязательств) без изменения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги в случае осуществления закупки с неопределенным объемом;

11) однократного увеличения по инициативе заказчика цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги) и сроков исполнения договора (исполнения обязательств) в случае осуществления закупки с неопределенным объемом;

12) наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. При этом количество товара, объем работы или услуги, являющихся предметом договора, не могут быть увеличены, за исключением случаев, обозначенных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта. Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и необходимость изменения существенных условий договора. Документы, подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, в который вносятся такие изменения;

13) возникновения в ходе исполнения договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитального ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон договора обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Изменение существенных условий договора допускается при соблюдении условий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

10.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения договора по основаниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Договором.

10.8. Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, - когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика, каждый со своей стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Приложения: «Спецификация».

12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Павловский комплексный центр социального обслуживания населения»,

352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Октябрьская, 204

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9361, ОКОПФ 75203, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01, ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Минфин КК ГБУ СО КК «Павловский КЦСОН» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка: ОКЦ № 1 Южного ГУ Банка России //УФК по Краснодарскому краю

г. Краснодар

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел. (86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс (886▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тип средств: 20.00.00

Поставщик: ____________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору №________

от «___» _______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_предмета_закупки - Посмотреть таблицу с данными