Тендер - Поставка дефектоскопического материала для капиллярного контроля. Номер: 0625-5024 . (МТР) №301812167

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_3_к_ТЗ - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_ТЗ_-_Коммерческое_предложениеXx - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые господа!

Изучив Техническое задание о проведении закупки и принимая установленные в нем требования и условия, в том числе все условия Договора, мы,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, сокращенное наименование Участника, ИНН)

предлагаем заключить Договор на Поставку дефектоскопического материала для капиллярного контроля

на следующих условиях:

Предлагаемые нами товары будут полностью соответствовать техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в предоставленном нами предложении.

Общая стоимость поставки товаров по Договору составит:

_________________________________________________(руб. без НДС)

(цифрами и прописью)

_________________________________________________(руб. НДС)

(цифрами и прописью)

_________________________________________________(руб. с НДС)

(цифрами и прописью)

Предлагаем следующие условия оплаты: в соответствии с условиями договора

• Условия и форма оплаты: отсрочка платежа ________________ (не менее 30) банковских дней
• Срок поставки товара с момента подачи заявки: _______________________________________
• Период поставки: 31.12.2025
• Согласие с проектом договора и приложениями к нему: ____ (Да / Нет, с учётом замечаний, изложенных в протоколе разногласий – выбрать нужное, при наличии протокола разногласий, приложить его к документации).

- В стоимость Товара включена стоимость доставки Товара в адрес Грузополучателя, стоимость тары, упаковки, маркировка, страхование Товара и прочие затраты, связанные с доставкой Товара: _________ (Да/Нет)

Приложения:

1.

2.

- Посмотреть таблицу с данными

Печать организации Дата ____ / ___________ / ______

Техническое_заданиеXx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

характеризующее требования Заказчика

к порядку и условиям закупки товаров.

Предмет закупки:

«Поставка дефектоскопического материала для капиллярного контроля»

Заказчик: ООО «Нефтехимремонт»

Заказчик: ООО «Нефтехимремонт»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Омская область, город Омск, проспект Губкина,1

Предмет договора: «Поставка дефектоскопического материала для капиллярного контроля»

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

В настоящем техническом задании и приложениях к нему используются следующие термины и сокращения:

Заказчик – ООО «Нефтехимремонт»;

Претендент- участник закупки;

Поставщик – контрагент с наиболее выгодными условиями, с которым будет заключен договор на поставку Товара;

Товар – материально-технические ресурсы, поставляемые Поставщиком в ходе выполнения Договора.

На основании проведённого анализа рынка по закупке «Поставка дефектоскопического материала для капиллярного контроля» победителем будет признан Претендент с наиболее выгодными условиями стоимости, срока поставки и оплаты Товара.

С победителем будет заключен Договор на поставку Товара.

Конкретный вид, объём и сроки поставки Товара, и другие необходимые условия, определяются на основании поданных Заказчиком, согласованных и подписанных Сторонами Заявок (Приложение № 1 к Техническому заданию) (далее - Заявка), исходя из текущей потребности Заказчика, в пределах стоимости Договора.

Настоящее техническое задание служит основанием для разработки Претендентами технико-коммерческого предложения по данной закупке (Приложение №2 к Техническому заданию). Условия и требования, изложенные в техническом задании, являются обязательными для Претендентов.

Данная закупка является не делимой, коммерческое предложение необходимо предоставить по всем позициям.

НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

Наименование и характеристика Товара определяется Заказчиком в Заявке, оформляемой в рамках Договора. В рамках закупки наименование и характеристики товара указаны в расчете стоимости поставки (Приложение № 3 к Техническому заданию).

МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика, расположенный по адресу:

г. Омск, ул. Губкина, 1 (территория ООО «Газпромнефть-ОНПЗ).

Схема мест поставки товара (Приложения № 4 к Техническому заданию).

СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Требуемый Заказчику срок поставки Товара составляет 40 календарных дней с момента направления Заявки в адрес Поставщика.

4.2. В случае возникновения срочной потребности в поставке, по согласованию с Поставщиком, срок поставки Товара может быть сокращен, а Заказчик вправе направить гарантийное письмо с указанием требуемого срока, номенклатуры и объема требуемого Товара.

4.3. Срок действия Договора (период поставки): с даты заключения до 31.12.2025 г.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется на основании Заявок Заказчика.

5.2. Конкретный вид, объём и сроки поставки Товара, и другие необходимые условия, определяются на основании поданных Заказчиком, согласованных и подписанных Сторонами Заявок, исходя из текущей потребности Заказчика, в пределах стоимости Договора.

5.3. Доставка продукции осуществляется силами и за счет Поставщика путем отгрузки продукции автомобильным транспортом в адрес грузополучателя. Иные способы отгрузки могут производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.4. При ошибочной отгрузке продукции не по адресу, Поставщик своими силами и за свой счет производит доставку груза по реквизитам, указанным в договоре поставки.

5.5. Поставщик не менее чем за 24 часа до момента предполагаемой отгрузки извещает Заказчика (грузополучателя) о характере, объеме, месте и времени получения направляемого груза, а также сообщает Ф.И.О. и номер сотового телефона ответственного лица, сопровождающего груз.

5.6. Требование к упаковке товара: устанавливается на основании статьи 481 гражданского кодекса Российской Федерации

5.7. Весь поставляемый Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

5.8. Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, если в техническом задании прямо не указано иное. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные, с действительным сроком годности.

5.9. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

7.1. Не допускается привлечение поставщиком третьих лиц.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

8.1. Участвовать в закупке могут любые физические и юридические лица.

8.2. Требования к правоспособности Претендентов для заключения договора на поставку товара:

8.2.1. Претендент должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара.

8.2.2. Претендент должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иметь соответствующие свидетельства о данной регистрации.

8.2.3. На имущество Претендента не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена, а также Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе реорганизации или ликвидации.

8.2.4. Претендент не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

8.2.5. Претендент не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292).

8.3. Претендент должен иметь положительную деловую репутацию, а также достаточно устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности.

ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЁТУ СТОИМОСТИ

Данный пункт технического задания определяет концептуальный подход Претендента к расчету стоимости предложения.

9.1. Претендент направляет коммерческое предложение в адрес Заказчика.

9.1.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- Заполненную форму коммерческого предложения (Приложение №2 к Техническому заданию);

- Расчёт стоимости поставки, выполненный в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию с указанием условий и формы оплаты товара (срок отсрочки платежа), период поставки товара, срок поставки товара.

9.2. Расчет цены поставки товара необходимо выполнять с учетом всех затрат, прогнозируемой инфляции, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ в том числе и доставки Товара до объектов Заказчика.

УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

10.1. Оплата Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

10.2. Наиболее предпочтительным сроком оплаты Товара для Заказчика является отсрочка платежа на 30 (тридцать) банковских дней с момента фактического получения Товара и предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры и товарной накладной/УПД (универсальный передаточный документ).

10.3. В своем предложении Претендент может предложить другие сроки отсрочки платежа, более длительный срок отсрочки платежа, по сравнению с предложениями других Претендентов, будет является преимуществом в ходе оценки предложений Претендентов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

При поставке Товара, требующего сертификации, должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

11.1. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

11.2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

11.3. В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная участником размещения заказа) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

11.4. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иметь сопроводительные документы (сертификаты, паспорта, удостоверения о качестве) завода изготовителя.

ТРЕБОВАНИЕ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

12.1. Должна соответствовать нормам хранения и транспортировки.

ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ

13.1. При поставке Товара требуется предоставить гарантию производителя на срок, прописанный в паспорте завода изготовителя.

13.2. При поставке товара требуется предоставить гарантию Поставщика.

13.3 Объем и порядок предоставления гарантии качества: замена продукции в случае выявления заводского дефекта.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Приложение № 1 – Заявка на 1 листе.

Приложение № 2 – Коммерческое предложение на 1 листе.

Приложение № 3 – Расчет стоимости поставки на 1 листе

Приложение № 4 – Схема поставки на 1 листе.

Приложение_№_1_к_ТЗ_-_Заявка_на_закупку

Наименование малостоящей закупки: Поставка дефектоскопического материала для капиллярного контроля

Заявка №_____ от _______202__г.

Мы, нижеподписавшиеся,

от лица Покупателя директор ООО «Нефтехимремонт» ______________, действующий на основании Устава, и

от лица Поставщика должность подписанта краткое наименование организации Ф.И.О. полностью, действующий на основании наименование (номер, дата) документа, удостоверяем, что Сторонами согласовали настоящую Заявку (далее – Заявка) о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки поставки Товара – в течение ____(прописью) календарных дней с даты подачи Заявки Покупателем.

Условия поставки:

Заявка составлена в двух экземплярах и является неотъемлемой частью Договора.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_к_ТЗ-Схема_поставки

Карточка_ООО_НХР

Проект договора/Договор (проект)..

Договор № НХР-22/…/…-…/Р/Т

г. Омск

«____» ________ 2022г.

Полное наименование организации (краткое наименование организации), именуемое

в дальнейшем Поставщик, в лице должность Ф.И.О. подписанта, действующего на основании

наименование (номер, дата) документа, с одной стороны, и

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Нефтехимремонт»

(ООО «Нефтехимремонт»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице должность Ф.И.О.

подписанта, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые

«СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о следующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик в соответствии с Договором обязуется поставить продукцию

производственно-технического назначения (далее - Товар) по наименованию, в количестве и в

сроки согласно условиям Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный

Товар в установленном настоящим Договором порядке и размере.

1.2. Наименование, ассортимент, технические характеристики, цена Товара,

определенные по итогам тендерного отбора, указаны в Приложении 1 к договору, которое

является его неотъемлемой частью. В цену Товара включены все расходы Поставщика,

связанные с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы на изготовление

или приобретение Товара, транспортные расходы Поставщика по доставке Товара до места

поставки, включая стоимость тары, упаковки и маркировки, погрузочные работы на складе

Поставщика, прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора (при

необходимости, замеров, установки (монтажа) Товара, вывоза отходов, образовавшихся в

результате монтажных работ и пр.).

1.3.

Сроки поставки Товара - в течение ____ (прописью) рабочих дней с даты подачи

Заявки Покупателем.

1.4. Товар поставляется партиями (частями). Наименование, количество и срок поставки

партии Товара определяются в Заявках Покупателя. Под партией Товара понимаются все

позиции Товара, поставляемые к одному определённому сроку или в один определённый

период времени.

1.5. Заявка

подается

с

адреса

электронной

почты

Покупателя

–

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на адрес электронной почты Поставщика – …. Поставщик

обязан предоставить подписанный оригинал Заявки в адрес Покупателя в течение 5 (пяти)

рабочих дней.

1.6. Поставщик подтверждает и гарантирует, что весь поставляемый Товар

сертифицирован, не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц. Если

поставляемый Товар изготовлен за пределами таможенной территории РФ, Поставщик

гарантирует, что Товар прошел надлежащую таможенную очистку и ввезен на территорию РФ с

соблюдением таможенного законодательства РФ.

2.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Товара по указанному отбору составляет … (прописью) кроме

того НДС по ставке согласно действующему законодательству.

Договорная цена, указанная в настоящем пункте, не является обязательством

платежа со стороны Покупателя, а применяется исключительно для установления предельно

допустимой общей стоимости Товара по настоящему Договору и подписываемым во

исполнение Договора Заявкам. Стоимость Товара по всем подписанным во исполнение

настоящего Договора Заявкам в совокупности не может превышать договорную цену, за

исключением случаев, когда Стороны заключили Дополнительное соглашение к договору,

предусматривающее изменение договорной цены.

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента

фактического получения Товара и предоставления Поставщиком оригиналов первичных

учетных документов: счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС) и

товарной накладной/УПД (универсальный передаточный документ).

2.3. Первичные учетные документы, в которых определяются поставленные

наименования и количество Товара, являются неотъемлемой частью Договора.

2.4. Покупатель вправе не оплачивать полученный Товар, если он поставлен

ненадлежащего качества или в несогласованном количестве, либо первичные учетные

документы своевременно не предоставлены или содержат неверную информацию. Срок

оплаты поставленного Товара увеличивается соразмерно времени, потребовавшего на

урегулирование спорного вопроса и/или исправления первичных учетных документов. При

этом ответственность Покупателя по п. 7.6. Договора не наступает.

2.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента

списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Доставка Товара производится силами и средствами Поставщика, в сроки,

согласованные в Договоре.

3.2. Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю паспорта, инструкции по

монтажу и эксплуатации, сертификаты и иную документацию, предусмотренную для данного

вида Товара.

3.3. Поставщик обязуется направить Покупателю одновременно с Товаром счет-фактуру

и товарную накладную/УПД, а Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней

подписать товарную накладную/УПД, заверить своей печатью и направить Поставщику.

3.4. Требования к оформлению первичных учётных документов:

3.4.1. первичные учётные документы должны в обязательном порядке содержать

наименование Товара без аббревиатур, ссылку на номер договора поставки;

3.4.2. в перевозочных документах в случае отгрузки третьим лицом должно быть

указано наименование Поставщика, ИНН/КПП, номер Договора, во исполнение которого

осуществляется поставка.

3.5. Требования к оформлению счетов-фактур:

3.5.1. счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по

Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером Поставщика, должны

содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов;

3.5.2. счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (или

иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени

организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего

документа (наименование, дата, номер);

3.5.3. вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом

заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих счетафактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены

ранее). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик

обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в

настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц;

3.5.4. при подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного

воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

4.

КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам,

техническим условиям и/или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам.

4.2. Качество Товара, для которого установлена обязательная сертификация,

удостоверяется сертификатом качества (иным документом) изготовителя, передаваемым

Покупателю вместе с Товаром.

4.3. Приёмка Товара по количеству производится в день приемки товара, а по качеству

производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки.

4.4. Представители Поставщика и Покупателя в день передачи Товара подписывают

первичные документы, подтверждающие отпуск Товара Поставщиком (ТОРГ-12 / УПД), в

которых отражают результат его приёмки по количеству, с указанием даты приёмки Товара

Покупателем.

4.5. Приёмка Товара по количеству и качеству, в результате которой обнаружены

нарушения условий Договора в целом (недостача, брак и т.п.), оформляется односторонним

Актом выявленных недостатков. При этом Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней

письменно уведомить Поставщика об обнаруженных недостатках. После получения указанного

уведомления Поставщик имеет право в течение 2 (двух) рабочих дней (не считая времени на

дорогу) направить своего представителя для осмотра Товара и оформления двустороннего

2

Акта выявленных недостатков, удостоверяющего качественное и (или) количественное

состояние Товара.

4.6. При наличии разногласий о качестве (состоянии) Товара по требованию любой

Стороны в соответствии с действующим законодательством РФ может быть проведена

независимая экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несёт Поставщик. В случае, если

результаты экспертизы покажут, что недостаток возник по обстоятельствам, за которые несёт

ответственность Покупатель, в этом случае Покупатель возмещает все расходы, связанные с

проведением данной экспертизы, в том числе расходы за хранение Товара и его

транспортировку.

4.7. Двусторонний Акт выявленных недостатков либо Акт экспертизы является

основанием для предъявления Покупателем требований к Поставщику об устранении

нарушений условий Договора. В случае неприбытия в указанный срок представителя

Поставщика или в случае отказа Поставщика от подписания двустороннего Акта выявленных

недостатков, односторонний Акт выявленных недостатков с оговорёнными в нем нарушениями

условий Договора в целом является основанием для предъявления Покупателем требований к

Поставщику об устранении таких нарушений.

4.8. В случае получения Товара по Договору от третьих лиц (перевозчика) Покупатель

обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и

Товаросопроводительных документах, а также принять этот Товар от перевозчика с

соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими

деятельность транспорта. Во всех случаях обнаружения утраты и (или) повреждения Товара

при перевозке или несоответствия фактически полученного количества Товара

Товаросопроводительным документам Покупатель обязан потребовать от перевозчика

составления Коммерческого акта о повреждении (порче) груза.

4.9. Машины, оборудование, приборы и другой Товар, поступивший в таре, либо

опломбированный, а также Товар, имеющий гарантийные сроки службы или хранения,

проверяются по качеству и комплектности при вскрытии тары (пломб), но не позднее

установленных гарантийных сроков (согласно гл. 5).

4.10. Акт о скрытых недостатках, которые не установлены при приёмке Товара,

составляются по мере их обнаружения, в том числе в период эксплуатации (использования)

Товара, при наличии гарантийного срока – в пределах такого срока.

4.11. Если Товар не соответствует заявленному качеству, Поставщик обязуется его

заменить на качественный в течение срока, согласованного Сторонами.

5.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Поставщик гарантирует Покупателю качество поставляемого по Договору Товара в

течение срока, установленного заводом-изготовителем, с даты поставки Товара Покупателю,

либо в течение 6 (шести) месяцев на Товар, не имеющий гарантийный срок заводаизготовителя, при условии соблюдения Покупателем требований инструкции по монтажу и

эксплуатации и использования Товара на параметры и среды, приведенные в технических

паспортах на Товар.

Гарантийные обязательства не распространяются на Товар, вышедшей из строя, в

период гарантийной эксплуатации, вследствие нарушения Покупателем инструкций по монтажу

и эксплуатации, а также в случае проявления фактов коррозии элементов Товара вследствие

использования Товара на параметры и среды, отличные от приведенных в технических

паспортах на Товар.

5.2. Если в течение гарантийного периода Товар окажется дефектным или не

соответствующим условиям Договора, что будет соответствующим образом подтверждено

двусторонним актом Сторон либо независимой экспертной организацией, уполномоченной

проводить подобного рода экспертизы, Поставщик обязуется за свой счет в срок не более 10

(десяти) календарных дней с момента получения подтверждения факта несоответствия Товара

по качеству условиям Договора устранить выявленные дефекты путем исправления или

замены несоответствующего по качеству Товара или его частей новым, а также оплатить

услуги экспертной организации.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

6.1. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (датой поставки)

и датой перехода права собственности, а также рисков случайной гибели и/или случайного

повреждения Товара является дата фактической передачи Товара Покупателю в

3

согласованном Сторонами месте передачи Товара, что подтверждается отметкой в товарной

накладной (ТОРГ-12) / универсальном передаточном документе (УПД).

6.2. Утрата или повреждение Товара после перехода права собственности на Товар к

Покупателю, не освобождают его от обязанности уплатить стоимость в случае отсрочки

платежа.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий Соглашения о

соблюдении применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и

коррупции, Соглашения о конфиденциальности.

7.3. При доставке Товара на территорию Покупателя, Поставщик несет ответственность

за допущенные нарушения условий Соглашения о размере штрафных санкций за

неисполнение/ненадлежащее исполнение условий Договора; Соглашения в области

промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПАО

«Газпром нефть»).

7.4. За просрочку поставки Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает

неустойку в размере 0,01 % от стоимости не поставленного Товара за каждый календарный

день просрочки.

7.5. За нарушение сроков замены некачественного Товара Поставщик, по требованию

Покупателя, уплачивает неустойку в размере 0,01% от стоимости поставленного

некачественного Товара.

7.6. За несвоевременную оплату Товара Покупатель, по требованию Поставщика,

уплачивает неустойку в размере 0,01 % от стоимости неоплаченного Товара за каждый

календарный день просрочки.

7.7. За несвоевременное предоставление и/или некорректно оформленные счетафактуры и товарной накладной/УПД на поставленный Товар Поставщик, по требованию

Покупателя, уплачивает штраф в размере 1/300 действующей в этот момент ключевой ставки

ЦБ РФ от суммы НДС, подлежащей к вычету, за каждый день нарушения срока представления

первичных учетных документов.

7.8. Расчет размера неустойки по п. 7.4., 7.5., 7.6. ведется со дня возникновения

просрочки; по п. 7.7. по истечение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки Товара.

7.9. За нарушение условий п. 1.6. Поставщик уплачивает штраф в трехкратном размере

стоимости такого Товара (но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей), а также возмещает все понесенные

Покупателем убытки.

7.10. В случае нарушения сроков исполнения обязательств одной из Сторон более

чем на 4 (четыре) календарные недели, вторая Сторона вправе расторгнуть Договор и

потребовать от Стороны, нарушившей обязательства возмещения всех причиненных таким

нарушением убытков. Оплата подтвержденных убытков производится в течение 5 (пяти)

банковских дней с момента получения соответствующего требования.

8.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия

обстоятельств непреодолимой силы. Указанные обстоятельства должны носить чрезвычайный,

непредвиденный характер, возникнуть после заключения Договора и находиться вне разумного

контроля Сторон. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожар, наводнение,

землетрясение, эпидемии, военные действия, террористические акты, забастовки, нормативноправовые акты органов власти.

8.2. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 8.1. исполнение Сторонами

обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой

силы и их последствий.

8.3. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более

30 (тридцати) календарных дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке

расторгнуть Договор, и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения

убытков, вызванных таким расторжением.

8.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в

течение 5 (пяти) календарных дней, в письменной форме уведомить другую Сторону о

4

наступлении таких обстоятельств, их характере, возможных последствиях и предполагаемой

продолжительности действия, а также в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты

возникновения указанных обстоятельств предоставить другой Стороне документ,

подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный

Торгово-промышленной палатой. Указанный документ будет являться достаточным

доказательством возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой

силы.

8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств

непреодолимой силы, а также непредставление или несвоевременное представление

документа, подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы,

лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права

ссылаться на наступление таких обстоятельств.

9.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в

связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением,

исполнением, нарушением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению

посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной

некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливноэнергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии

с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО

НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

краткое наименование: адрес эл. почты

ООО «Нефтехимремонт»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из

рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра

Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении

рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве

вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение

третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства

должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства

должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение

третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой

принято решение третейского суда

9.2. Стороны достигли соглашения об обязательном претензионном порядке

разрешения споров разногласий и требований, связанных с заключением настоящего

договора, вступлением его в силу, изменением, исполнением, нарушением и прекращением, до

момента передачи указанных споров на разрешение посредством арбитража,

администрируемого Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК. Стороны имеют право

направить претензию в пределах сроков исковой давности, установленных действующим

законодательством. К претензии должны быть приложены копии документов (подтверждающих

предъявленные требования), которые отсутствуют у другой стороны. Претензия должна быть

подписана лицом, уполномоченным на ее подписание. Претензия может быть направлена

лично, посредством почтовой связи или иных служб доставки. Сторона, получившая

претензию, обязана рассмотреть ее и по результатам такого рассмотрения удовлетворить ее

(полностью или частично) и/или представить стороне, предъявившей претензию,

обоснованный (мотивированный) частичный или полный отказ в ее удовлетворении,

оформленный в письменной форме, в течение 30 (тридцати) дней с даты направления

претензии.

5

10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до

00.00.202_г., а в части взятых на себя в период действия Договора обязательств - вплоть до их

полного исполнения. При этом, на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ, условия Договора

применяются к отношениям Сторон, возникшим с 00.00.200_г.

10.2. Изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они

составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторонами.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем

порядке, в случае нарушения сроков исполнения обязательств одной из Сторон более чем на 4

(четыре) календарные недели. При этом Стороны вправе требовать возмещения всех

причиненных убытков от виновной Стороной.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. К отношениям Сторон, возникающим в связи исполнением Договора в случаях,

непосредственно

им

не

урегулированных,

применяются

нормы

действующего

законодательства РФ.

11.2. В случае изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том

числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщик, представляет Покупателю

информацию об изменениях путем направления информации в электронном виде в

редактируемом формате МS Ехсеl, по форме размещенной в сети Интернет по адресу http://www.nalog.ru/html/spravka.zip на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением

соответствующими документами на бумажном носителе.

Данные условия признаются существенными условиями Договора и Покупатель вправе

в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения

Поставщиком указанных обязанностей.

В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком

письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора или с иной даты,

указанной в таком уведомлении.

11.3. В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, юридического адреса, а

также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, Стороны обязуются

сообщать письменно в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого изменения другой

Стороне с документальным подтверждением изменений.

11.4. После подписания Договора все предшествующие переговоры и переписка по

нему теряют силу.

11.5. Отправка корреспонденции Сторонами может осуществляться посредством

факсимильной или электронной связи. При условии направления оригинала документа другой

Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправления факсимильного или электронного

сообщения. Документы, переданные по факсимильной или электронной связи, имеют полную

юридическую силу (кроме счетов-фактур, товарных накладных/УПД). Риск искажения

информации несет Сторона, направившая информацию.

11.6. Стороны не будут разглашать или передавать третьим лицам информацию,

имеющую отношение к реализации условий Договора, которая является конфиденциальной.

При необходимости одной из Сторон дать такую информацию третьим лицам, это может быть

осуществлено только с письменного согласия другой Стороны.

11.7. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. На момент подписания Договора его неотъемлемой частью, обязательной к

исполнению, и являющейся неизменной на весь период действия Договора, является:

12.1.1. Приложение № 1 Протокол согласования цены товара;

12.1.2. Приложение № 2 Форма заявки

13. Реквизиты и подписи Сторон:

Поставщик

краткое наименование организации

Покупатель

ООО «Нефтехимремонт»

6

Адрес местонахождения:

Почт. адрес:

Тел:

E-mail:

ИНН …, КПП

ОГРН

Р/сч.

Адрес местонахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск,

пр. Губкина, д. 1

Почт. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, пр. Губкина, д. 1

а/я 13

Тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7779

Р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк ГПБ (АО)

Кор/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор/сч.

БИК

Директор

________________________

______________________

М.П.

М.П.

7

Проект договора/Пр. 1

Приложение № 1

к Договору № ______________ от 00.00.202_ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ТОВАРА

Мы, нижеподписавшиеся,

от лица Покупателя должность ООО «Нефтехимремонт» ФИО, действующий на

основании Устава, и

от лица Поставщика должность подписанта краткое наименование

организации Ф.И.О. полностью, действующий на основании наименование (номер,

дата) документа,

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на

поставку Товара, указанного ниже:

№

п/п

1

2

3

4

5

Номенклатура

Ед. изм.

Кол-во

Цена без

НДС, руб.

Цена с

НДС, руб.

Сумма с

НДС,

руб.

Итого

Поставщик

краткое наименование организации

_________________________

М.П.

Покупатель

ООО «Нефтехимремонт»

______________________ ФИО

М.П.

Проект договора/Пр. 2

Приложение № 2

к Договору № ________________от 00.00.20__ г.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка №_____ от _______20__г.

Мы, нижеподписавшиеся,

от лица Покупателя директор ООО «Нефтехимремонт» Ф.И.О. полностью ,

действующий на основании Устава, и

от лица Поставщика должность подписанта краткое наименование

организации Ф.И.О. полностью, действующий на основании наименование (номер,

дата) документа,

удостоверяем, что Сторонами согласована настоящая Заявка о нижеследующем:

№

п/п

Номенклату

ра

Ед.

изм.

Цена за

ед. без

НДС,

руб.

Кол-во

Сумма

без НДС,

руб.

НДС,

руб.

Сумма с

НДС, руб.

1

2

3

4

5

Итого

1. Сроки поставки Товара – в течение ____(прописью) календарных дней с даты

подачи Заявки Покупателем.

2. Условия поставки:

3. Заявка составлена в двух экземплярах и является неотъемлемой частью

Договора.

Поставщик

краткое наименование организации

Покупатель

ООО «Нефтехимремонт»

_____________________ ФИО

М.П.

______________________

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Поставщик

краткое наименование организации

______________________

М.П.

Покупатель

ООО «Нефтехимремонт»

_____________________ ФИО

М.П.

Проект договора/Пр. 3

Приложение № 3

к № ___________________ от «__» ___ 202_г.

Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере

противодействия мошенничеству и коррупции

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Нефтехимремонт»

(ООО «Нефтехимремонт»), именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице

, действующего на основании с

одной стороны и

, именуемое в дальнейшем

«Сторона-2», в лице , действующего на основании

, с другой стороны, в дальнейшем совместно

именуемые «Стороны», а каждая по отдельности - «Сторона»,

принимая во внимание, что Сторона-1 придерживается принципа полного неприятия

мошеннических и коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях,

что означает недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо

посредничество вовлечения Стороны-1 в мошеннические и/или коррупционные

действия;

принимая во внимание, что Стороны строго соблюдают законодательство Российской

Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении их деятельности, в

том числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;

в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции,

принятой и применяемой Стороной-1,

Стороны подписали настоящее Соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ И

КОРРУПЦИИ

1.1. Стороны взаимно обязуются не допускать совершения Мошеннических и

Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров,

работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Сторон, их

аффилированных лиц или бенефициаров (далее - «Связанные лица»).

1.1.1. Термин

«Коррупционные

действия»

для

целей

настоящего

обязательства означает следующие действия:

(i) обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды

(имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от

исполнения имущественных обязательств) другой Стороне в целях побуждения ее к

совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора критериям

законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных

преимуществ, выгод или достижения иных целей;

(ii) обещание, предложение или предоставление финансовой и иной выгоды

(имущества. услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от

исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах другой Стороны

лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том

числе иностранным должностным лицами, должностным лицам публичных

международных организации, а также лицам, осуществляющих управленческие

функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе

организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в

целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действии

(бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в

целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок,

осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или

сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных

преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;

(iii) прочие

действия, связанные

с

предоставлением/обещанием

или

принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не

соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.

1.1.2. Термин «Мошеннические действия» для целей настоящего

обязательства означает действия:

(i) совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений,

умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение

лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной

целью доверительных отношении, обусловленных служебным положением либо

личными, дружественными, родственными связями; принятие обязательств при

заведомом отсутствии намерения их выполнить), и

(ii) направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на

чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе

имущественные права; результаты работ услуг; охраняемые результаты

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).

1.2. Стороны предоставили друг другу полную и достоверную информацию о

цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, а также исполнительных

органах и аффилированных лицах Сторон.

1.3. Действия Сторон, связанные с заключением Договора, полностью

соответствуют требованиям действующего законодательства.

1.4. Никакая часть доходов, полученных одной из Сторон в связи с исполнением

Договора, не будет использоваться этой Стороной для каких-либо целей или для

совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением положений,

указанных в Соглашении.

СТАТЬЯ 2.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОБЛЮДЕНИЮ

ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ

2.1. Каждая из Сторон вправе запрашивать и получать у другой Стороны любые

документы, связанные с исполнением Договора, для проверки соблюдения другой

Стороной обязательств, предусмотренных Соглашением.

2.2. В случае возникновения у одной из Сторон оснований полагать, что

произошло

или

может

произойти

нарушение

каких-либо

обязательств,

предусмотренных Соглашением, каждая из Сторон обязуется незамедлительно

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В таком уведомлении Сторона

должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие

или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение

каких-либо обязательств, предусмотренных Соглашением.

Получение либо направление такого письменного уведомления является

основанием для любой из Сторон приостановить исполнение обязательств по Договору

до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения

обязательств, предусмотренных Соглашением.

СТАТЬЯ 3.

САНКЦИИ

3.1. В случае нарушения Стороной предусмотренных Соглашением обязательств,

другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и

любых связанных с ним обязательств, потребовать от виновной Стороны возмещения в

полном объёме убытков, понесённых Стороной в результате такого нарушения.

2

СТАТЬЯ 4.

ИНФОРМАЦИЯ О ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» В РАМКАХ СИСТЕМЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ

Сторона-1 информирует что в своей работе активно применяет действующую

Политику в области противодействия мошенничеству и коррупции, одним из основных

элементов которой является Горячая линия «Газпром нефти» (далее - «Горячая линия»).

Настоящим Сторона-1 доводит до сведения Стороны-2, что указанная выше

Горячая линия представляет собой эффективную систему сбора и обработки

информации о признаках совершения нарушений требований нормативных документов

Стороны-1, административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере

Мошенничества и Коррупции. Цель Горячей линии - предоставить возможность любому

лицу анонимно сообщить о совершённых или планируемых нарушениях, связанных с

деятельностью как ПАО «Газпром нефть», так и его дочерних и зависимых обществ.

Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках Соглашения Сторона-1

сообщает контакты Горячей линии и требует от Стороны-2 незамедлительно

информировать Сторону-1 обо всех ставших известными фактах Мошеннических и

Коррупционных действий:

• Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

• Электронная почта для сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

• Страница Горячей линии в сети Интернет:

http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/

Сторона-2

Сторона-1

ООО «Нефтехимремонт»

Адрес местонахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск,

пр. Губкина, д. 1

Почт. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, пр. Губкина,

д. 1 а/я 13

Тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7779

Р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк ГПБ (АО)

Кор/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_____________________ И.О. Фамилия

М.П.

____________________ И.О. Фамилия

М.П.

Приложение_№_3_к_ТЗ - Посмотреть таблицу с данными