Тендер - Поставка 3Д принтера и металлополимерных гранул №309510516

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Информационная_карта+проект_договора

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по образовательной

деятельности

____________ Л.В. Панкова

«19» сентября 2025

Приглашение на участие в закупке

Закупка в электронном магазине

Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Приложение № 1: Расчет начальной (максимальной) цены договора

Приложение № 2: Проект договора

Приложение №1

к Приглашению на участие в закупке

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) определена и обоснована посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений поставщиков, обладающих опытом поставки соответствующих товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (два миллиона двести пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС

Цена договора включает в себя причитающееся поставщику вознаграждение и компенсацию всех его возможных издержек, связанных с поставкой товара и исполнением обязательств по договору, в том числе, но не ограничиваясь указанным: расходов на упаковку, маркировку, перевозку, доставку до Заказчика, выполнение сопутствующих поставке товара работ, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также платежей третьим лицам и иных расходов поставщика, связанных с исполнением договора.

Приложение №2

к Приглашению на участие в закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №____________

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (Приложение №1 к Договору, далее – Спецификация) и условиями Договора осуществить поставку 3Д принтера и металлополимерных гранул (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного товара.

1.2. Поставка товара включает в себя проведение пусконаладочных работ (далее – сопутствующие поставке товара работы).

1.3. Закупка осуществляется в рамках по соглашения №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 25.04.2025 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на создание современных учебных лабораторий для авиастроительной, судостроительной и инновационной транспортной отраслей (ИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВ407525RGA0002).

1.4. Договор заключен на основании ______________________.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет __________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС ____% - _______________ (сумма прописью) рублей ___ копеек (либо НДС не облагается в соответствии с пунктом _____ статьи ______ главы _____ Налогового кодекса Российской Федерации).

2.2. Цена Договора включает в себя причитающееся Поставщику вознаграждение и компенсацию всех его возможных издержек, связанных с поставкой товара и исполнением обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь указанным: расходов на упаковку, маркировку, перевозку, доставку до Заказчика, выполнение сопутствующих поставке товара работ, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также платежей третьим лицам и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением Договора.

2.3. Цена Договора или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе снизить цену Договора, указанную в пункте 2.1. Договора, без изменения предусмотренного Договором количества, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

2.5. Оплата товара, поставленного по Договору, осуществляется по безналичному расчету, в рублях Российской Федерации.

2.6. Оплата производится за фактически поставленный товар на основании предоставленных Поставщиком счета на оплату поставленного товара, товарной накладной [1] , акта приема-передачи товара (Приложение № 2, далее – Акт), счета–фактуры (кроме организаций, освобожденных от исполнения обязанности по уплате НДС), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Авансирование не предусмотрено.

2.8. Заказчик вправе удерживать суммы неустойки (пени, штрафа) при проведении расчета по Договору.

2.9. [2] Поставщик несет ответственность за ненадлежащее оформление и/или несвоевременное предоставление Заказчику первичных документов и счетов-фактур, необходимых для получения Заказчиком налоговых вычетов, и по требованию Заказчика обязан в трехдневный срок устранить выявленные дефекты в указанных документах.

В случае получения Заказчиком отказа налоговых органов в возмещении НДС (предоставлении налоговых вычетов) по причине неправильно оформленных счетов-фактур, иных документов и отказа Поставщика устранить выявленные дефекты в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта Договора, Поставщик обязуется возместить Заказчику суммы НДС, а также пени и штрафы, начисленные Заказчику по данному основанию, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика с приложением соответствующих документов, подтверждающих наступление указанных налоговых последствий.

3. Срок, место поставки товара, порядок сдачи и приемки

3.1. Срок поставки товара (срок исполнения основного обязательства): по 19.12.2025 (в том числе выполнение сопутствующих поставке товара работ).

3.2. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29, литера П.

3.3. Поставщик обязуется доставить товар по адресу, указанному Заказчиком в пункте 3.2. Договора, и осуществить выгрузку товара и подъем на указанный Заказчиком этаж, проведение сопутствующих поставке товара работ своими силами и средствами в срок, определенного в пункте 3.1. Договора.

3.4. Доставка товара и сопутствующие поставке товара работы осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (МСК) по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени доставки любым, оговоренным между Сторонами способом (телефонная, электронная связь), не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты доставки.

3.5. При приемке товара Заказчик проводит проверку товара на предмет соответствия товарной накладной, Акту, требованиям Договора и Спецификации по ассортименту, количеству, качеству, товарному виду в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выполнения сопутствующих поставке товара работ.

По окончании приемки товара и выполнения сопутствующих поставке товара работ, в случае отсутствия замечаний, представитель Заказчика подписывает товарную накладную, Акт.

3.5.1. Приемка поставленного товара оформляется актом приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приложение № 3 к Договору, далее – Акт ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Акт ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, сформированный на бумажном носителе, подписывает собственноручно представитель Поставщика.

3.6. В случае поставки товара с нарушением сроков поставки, не соответствующих по ассортименту (наименованию), объему (количеству) и (или) качеству Спецификации и условиям Договора, без сопроводительных документов, предусмотренных Договором, Заказчик вправе отказаться от приемки. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения Договора.

В этом случае Заказчик не подписывает товарную накладную, Акт и составляет акт недостатков, в котором описывает основания отказа от приемки поставляемого товара.

Акт недостатков составляется в 2-х (двух) экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком.

Если Поставщик отказывается от подписания акта недостатков, об этом делается отметка в данном акте. После чего 2 (второй) экземпляр акта недостатков в течение 1 (одного) рабочего дня направляется Заказчиком Поставщику по почте – заказным письмом с уведомлением о вручении.

Поставщик обязан устранить выявленные Заказчиком при приемке недостатки товара в течение срока, указанного Заказчиком в акте недостатков.

3.7. Возврат товара с обнаруженными недостатками осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.8. В случае поставки некомплектного товара или товара, несоответствующего Спецификации, Заказчик вправе отказаться как от некомплектного товара, так и от товара, не соответствующего Спецификации. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения Договора.

3.9. Заказчик вправе, уведомив Поставщика отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена.

3.10. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента его передачи представителем Поставщика представителю Заказчика по адресу доставки, указанному в пункте 3.2. Договора, и подписания Акта представителем Заказчика.

3.11. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Заказчику после подписания представителями Сторон Акта.

3.12. Вместе с поставленным товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие отчетные и сопроводительные документы: оригиналы счета на оплату поставленного товара, счета-фактуры (кроме организаций, освобожденных от исполнения обязанности по уплате НДС), товарной накладной, Акта, комплект эксплуатационных документов (паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском или английском языке, а также заверенные копии документов, подтверждающих качество и безопасность товара (сертификаты или декларации о соответствии) (если они предусмотрены законодательством Российской Федерации для данного вида товара) и иную необходимую документацию.

3.13. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента подписания Акта представителем Заказчика.

4. Требования к безопасности товара и его упаковке

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к товару такого рода, действующим на территории Российской Федерации. Товар должен иметь все необходимые документы соответствия качества и безопасности продукции, сертификат качества на товар, если они установлены законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки, выгрузки и хранения. Тара и упаковка, в которой был поставлен товар, не возвращается Поставщику.

4.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к товару такого рода, а также обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении и не использовавшимся ранее, соответствовать требованиям по качеству, предъявляемым к товару такого рода на территории Российской Федерации.

5. Требования к количеству товара

5.1. Требования к количеству товара установлены в Спецификации.

6. Требования к качеству, техническим характеристикам комплектации товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

6.1. Поставщик осуществляет поставку товара, соответствующего по своим качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) требованиям, установленным Договором, в том числе приведённым в Спецификации.

7. Обязательства Сторон

7.1. Поставщик обязуется:

7.1.1. Своевременно, качественно и в полном объеме исполнить обязательства по поставке товара в соответствии с условиями Договора.

7.1.2. Подготовить и предоставить Заказчику документы, предусмотренные пунктом 3.12. Договора. Указать в отчетных документах ИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВ407525RGA0002 во исполнение которого производится поставка товара по данном Договору во всех отчетных документах, относящихся к товару.

7.1.3. Обеспечить принятие всех надлежащих мер для получения корреспонденции как по адресу, предусмотренному в Договоре, так и по месту своей государственной регистрации.

7.2. Поставщик имеет право:

7.2.1. Требовать оплаты поставленного товара, соответствующего качественным и количественным характеристикам согласно Спецификации Договора.

7.3. Заказчик обязуется:

7.3.1. Принять и оплатить поставку товара в порядке, установленном разделами 2 и 3 Договора.

7.4. Заказчик имеет право:

7.4.1. Требовать надлежащего исполнения условий Договора.

7.4.2. Отказаться от принятия поставленного товара, не соответствующего условиям Договора, требовать устранения недостатков в разумные сроки.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик предоставляет гарантию качества товара на весь объем (состав) поставленного по Договору товара. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев (если производителем товара не установлен больший гарантийный срок) с даты подписания Заказчиком Акта.

8.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует пригодность товара для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая техническое описание производителя.

8.3.В течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно и за свой счет произвести замену непригодного товара в срок, установленный в письменном требовании Заказчика.

8.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию товара, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

9. Ответственность Сторон

9.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе начислить неустойку в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного Договором. Размер такой пени устанавливается в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок товара.

9.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств Поставщиком Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 5 % (пяти процентов) от цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора. Размер и порядок уплаты штрафа направляется Поставщику в виде требования об уплате штрафа.

9.4. Требование Заказчика об уплате неустойки (пени, штрафов) направляется Поставщику в письменном виде посредством почтовой связи с указанием суммы, срока уплаты и банковских реквизитов для перечисления неустойки. Поставщик обязан уплатить неустойку в сроки, указанные в требовании.

9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере 0,01 % (одной сотая процента) от не уплаченной в срок суммы.

9.6. Уплата неустоек (пени, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9.7. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. Стороны согласны на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 12 Договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств по Договору. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей Стороны должны действовать добросовестно.

11.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 18 Договора, либо по месту государственной регистрации Стороны.

Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента направления данной претензии.

11.3. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Порядок изменения и расторжения Договора

12.1. Изменения условий Договора допускаются в соответствии с действующими на момент принятия Сторонами решения об изменении Договора нормативными актами.

12.2. Изменение существенных условий Договора (цена, объемы, сроки, условия исполнения обязательств, гарантии, обеспечение, ответственность Сторон) возможно по решению Заказчика при согласии Сторон в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

12.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания обеими Сторонами.

12.4. Договор может быть расторгнут:

12.4.1. По соглашению Сторон;

12.4.2. По решению суда в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора, которым признается нарушение Поставщиком условий Договора, влекущее для Заказчика такой ущерб, что Заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора.

12.4.3. В связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора
в следующих случаях:

12.4.3.1. Поставщик нарушил срок исполнения обязательств по Договору, указанный в п. 3.1. Договора, более чем на 1 (один) рабочий день;

12.4.3.2. Поставщик нарушил срок устранения выявленных Заказчиком при приемке недостатков товара, указанный в акте недостатков, более чем на 1 (один) рабочий день;

12.4.3.3. Отказ или уклонение Поставщика от исполнения обязательств по Договору;

12.4.3.4. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик нарушил, или предоставил Заказчику недостоверные заверения и гарантии, указанные в п. 14.1. Договора;

12.4.3.5. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации;

12.4.3.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик
не соответствует требованиям, установленным извещением о закупке (приглашением на участие в закупке), или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило стать ему победителем.

12.4.4. В связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

12.5. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Поставщика расчеты между Сторонами за поставленный до расторжения Договора товар производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Поставщиком условий Договора.

12.6. При одностороннем отказе одной из Сторон, Договор считается расторгнутым с момента уведомления другой Стороны.

13. Срок действия Договора

13.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.03.2026.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. Поставщик с целью исполнения Договора дает Заказчику следующие заверения и гарантии:

14.1.1. Поставщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем;

14.1.2. Исполнительный орган Поставщика/индивидуальный предприниматель находится и осуществляет функции управления по месту нахождения юридического лица/индивидуального предпринимателя, указанному в разделе 18 Договора;

14.1.3. Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

14.1.4. Поставщик не является фирмой – «однодневкой» (в соответствии с Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок») и не зарегистрирован по адресу «массовой регистрации» (Под адресом «массовой регистрации» понимается адрес, указанный при государственной регистрации в качестве адреса большого количества юридических лиц, в отношении всех или значительной части которых имеются сведения о том, что связь с ними по этому адресу невозможна);

14.1.5. Поставщик не находится в процессе ликвидации, не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

14.1.6. На день заключения Договора деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

14.1.7. Поставщиком в целях заключения и исполнения Договора получены все необходимые согласия, одобрения и разрешения, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными документами;

14.1.8. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять Договор;

14.1.9. Лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени Поставщика, на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора;

14.1.10. На дату заключения Договора Поставщик, его работники, аффилированные лица и (или) посредники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не требовали, не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ, связанных с Договором;

14.1.11. В отношении Поставщика отсутствуют существенные претензии государственных органов, в том числе налоговых, а также третьих лиц;

14.1.12. Поставщик является добросовестным налогоплательщиком налогов и сборов, им уплачиваются все налоги и сборы, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14.1.13. Все операции Поставщика полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

14.1.14. Поставщик проявит должную осмотрительность при выборе лиц, привлекаемых им для исполнения Договора, в связи с чем все заверения и гарантии Поставщика, указанные в Договоре, распространяются, в том числе, на третьих лиц, привлеченных им к исполнению Договора.

14.2. Если Поставщик нарушит указанные в п. 14.1 Договора заверения и гарантии или законодательство, он обязуется возместить Заказчику убытки, которые последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в соответствующих решениях налоговых органов. Срок возмещения убытков - 20 календарных дней со дня получения Поставщиком мотивированного требования от Заказчика.

15. Прочие условия

15.1. Вся переписка между Сторонами ведется по адресам, указанным в разделе 18 Договора. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса и/или банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Договора.

До получения такого извещения все письменные сообщения, направленные по прежним адресам, считаются направленными надлежащим образом, а также все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

15.2. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. Казначейское сопровождение

16.1. По Договору осуществляется казначейское сопровождение. При казначейском сопровождении ведение и использование лицевого счета (режим лицевого счета) осуществляется в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством (далее - Правила), Правилами расширенного казначейского сопровождения (далее – Расширенные правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024.

17. Приложение

17.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара;

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара (форма акта);

Приложение № 3 – Акт приемки товаров, работ услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

18. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ___________

от «___» _____________ 2025 г.

Спецификация поставляемого товара*

- Посмотреть таблицу с данными

* Заполняется в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается Договор.

**Номер реестровой записи - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору № ___________

от «___» _____________ 2025 г.

Форма акта

Акт приема-передачи товара №_____________

по договору № _____от «____» ___________

(вся информация о товаре, содержащаяся в форме акта, является обязательной для предоставления в составе акта)

Санкт-Петербург «____»__________________ г.

Поставщик________________ в лице _____________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _______, с одной стороны, Заказчик ___________________ в лице ____________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщик передал, а Заказчик подтвердил принятие товара по товарной накладной (или УПД) №_________ от __________.

Информация о товаре:

Общая информация о товаре

- Посмотреть таблицу с данными

II.Сведение о содержании в товаре драгоценных материалов (металлов, камней и т.п.) (при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

1 Указываются все прилагаемые к акту документы (паспорта, чертежи, гарантийные талоны, сертификаты соответствия и иные документы, предоставляемые при поставке товара).

2. Фотофиксация товара (в виде фотографий: внешнего вида товара и заводской таблички (шильды)).

При получении товара Заказчик осмотрел товар, проверил соответствие качества, количества и комплектности поставленного товара, выполненных сопутствующих поставке товара работ условиям Договора от «_____»___________ ____ г. № _______.

Товар по товарной накладной (УПД) №_________ от ________________принят в полном объеме.

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют (к товару по количеству, качеству, комплектности).

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Поставщик _____________ ___________ ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик _____________ ___________ ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к договору № ____________ от ____________ 2025г.

на сумму

Руководитель заказчика (уполномоченное лицо)

ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

(в ред. Приказа Минфина России от 30.10.2023 № 174н)

___________________

(должность)

" "

20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ №

приемки товаров, работ, услуг

от " "

" "

20 г.

__________

(должность)

20 г.

______________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

- Посмотреть таблицу с данными

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение (получатель) по Сводному реестру

Обособленное подразделение по Сводному реестру

Структурное подразделение

Главный администратор бюджетных средств (Учредитель) Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Валюта (наименование) по ОКЕИ

Адрес грузополучателя

- Посмотреть таблицу с данными

Платежно-расчетный документ Номер

Дата

Заказчик ОГРН

ИНН

КПП

Лицевой счет Раздел на лицевом

счете

Адрес заказчика

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Документ-основание о создании приемочной комиссии Номер

Дата

Основание приемки товаров, работ, услуг Номер

Дата

(идентификатор государственного контракта, договора)

- Посмотреть таблицу с данными

Документ об отгрузке Номер

Дата Номер Дата

Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе - Посмотреть таблицу с данными

Сведения о транспортировке и приемке груза Форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс. 2

- Посмотреть таблицу с даннымиСведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза - Посмотреть таблицу с данными

Представитель поставщика (подрядчика)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Товары, работы, услуги приняты

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Сведения о приемке товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными

Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №

Приложение № Председатель комиссии

Д

Всего с учетом НДС

(наименование документа) (наименование документа)

(имя файла.pdf) (имя файла.pdf)

Члены комиссии:

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Представитель поставщика (исполнителя)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(номер контактного телефона) (адрес электронной почты)

(при наличии)

в случае участия в приемке

" " 20 г.

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Товары, работы, услуги приняты

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" "

Представитель заказчика

20 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

В случае применения Поставщиком в первичном учете универсального передаточного документа (далее - УПД), Поставщик вправе предоставить УПД в качестве документа, подтверждающего факт поставки. ↑

Пункт включается в Договор в случае, если Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) по Договору является юридическое лицо – плательщик НДС. ↑