Тендер - поставка чистящих средств №298693106

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЭЗК.docx
• ЭЗК.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 1 а
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.05.2025 по 22.05.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

«УТВЕРЖДАЮ»

Областное государственное бюджетное

учреждение здравоохранения «Тамбовская

инфекционная клиническая больница»

__________________ О.С. Иволгин

Запрос котировок в электронной форме

на право заключения договора на поставку чистящих средств

Заказчик: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница»

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП)

г. Тамбов, 2025 г.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

- Посмотреть таблицу с данными

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок – это способ конкурентной закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок. Гражданско-правовой договор (далее договор) заключается с победителем, которым комиссия признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.

2. Запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с закупками товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

3. Настоящий запрос котировок проводится в электронной форме в соответствии с регламентом и с использованием функционала электронной торговой площадки (далее - ЭТП), расположенной по адресу – www.com.roseltorg.ru. Официальный сайт, на котором размещено извещение о запросе котировок в электронной форме – www.zakupki.gov.ru.

4. К запросу котировок приглашается неограниченный круг лиц.

5. Участник, желающий принять участие в запросе котировок, несет все расходы, связанные с участием в таковом, в том числе с получением аккредитации на ЭТП, подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов процедуры закупки, а также оснований его завершения.

6. Участник желающий принять участие в запросе котировок должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- быть правомочным заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица), а также не находится в процедуре открытия конкурсного производства;

- не являться организацией, деятельность которой приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в процедуре закупки;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- участник не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

- участник закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

- участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящихся под контролем таких лиц.

7. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также – Реестры недобросовестных поставщиков).

8. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявка подается в форме электронного документа в соответствии с Федеральным законом от «06» апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

9. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.

10. Участник закупки имеет право отозвать свою котировочную заявку до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

11. Участник закупки предоставляет заполненную по форме Заявку (Раздел «Формы документов» Форма № 1), Ценовое предложение (Раздел «Формы документов» Форма № 2), Анкету участника закупки (Раздел «Формы документов» Форма № 3) и Документы для включения в состав заявки (Раздел «Формы документов Форма № 4). Помимо вышеуказанных документов участник закупки предоставляет документы, подтверждающие его соответствие обязательным требованиям, установленным извещением к участникам закупки.

12. В соответствии с Федеральным законом от «06» апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» файлы заявки либо папка-архив файлов подписывается электронной подписью участника закупки или уполномоченного представителя участника закупки, если участником закупки является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо подписывается уполномоченным представителем участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями извещения о проведении запроса котировок и регламентом работы ЭТП.

13. Комиссия не позднее, чем в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.

14. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям извещения о запросе котировок, технического задания и предложивший самую низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

15. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, техническом задании или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении.

16. Протокол оценки и сопоставления котировочных заявок, составляемый в ходе проведения запроса котировок в электронной форме, размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем через 3 (Три) дня со дня его подписания .

17. Договор заключается (подписывается) с помощью функционала электронной площадки - www.com.roseltorg.ru, в порядке и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

18. Договор заключается не ранее, чем через 10 (Десять) дней, но не позднее, чем через 20 (Двадцать) дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в единой информационной системе.

Договор заключается на условиях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница», извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя от заключения договора.

Запрос котировок признается несостоявшимся в следующих случаях:

- заявка только одного участника признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,

- на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки

- все заявки на участие в запросе котировок были отклонены.

21. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875
"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Постановление) , Заказчиком устанавливается запрет товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1, а также закупок в рамках государственного оборонного заказа для выполнения мероприятий государственных программ Российской Федерации, государственной программы вооружения, иных мероприятий в рамках государственного оборонного заказа товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицам, ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 или преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), (далее – меры по предоставлению национального режима).

Меры по предоставлению национального режима предоставляются в порядке, предусмотренном Постановлением и извещением о проведении запроса котировок.

Заказчик указывает в извещении о проведении конкурентной закупки сведения о мерах по предоставлению национального режима в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1875.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА № 1

(на фирменном бланке Участника закупки – по возможности)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:____________

Кому: Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница»

Заявитель:___________________________________________________________________________

(наименование организации полностью)

Местонахождение Заявителя: ___________________________________________________________

Почтовый адрес Заявителя: __________________________________________________________

Руководитель: (должность, ФИО полностью)______________________________________________

Действует от имени организации на основании ____________________________________________

(Устава, доверенности…)

Контактное лицо (ФИО полностью):______________________________________________.

Телефон/факс: __________________________, E-mail: ____________________________,

Зарегистрированный в: _____________________________________________________________________________________

(место, дата регистрации организации)

ИНН:______________________, КПП:________________; ОГРН: _____________________ ОКПО ____________________

ОГРН_________________ ОКВЭД ___________________ ОКТМО_______________

Банковские реквизиты:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Уважаемые господа! Изучив опубликованный Вами запрос котировок (Извещение № _____ от ______), мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить _________________:

Настоящей заявкой подтверждаем, что _______________________________(наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. У участника _______________________- (наименование участника закупки) (физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица) отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применено в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Конфликт интересов между ____________________ (наименование участника закупки)и заказчиком отсутствует. Также _______________________________(наименование участника закупки) у него отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

Мы подтверждаем, что сведения о _________ (наименование участника закупки) отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки поставить товар в соответствии со сроками, указанными в извещении о проведении запроса котировок, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей, а также с условиями проекта договора.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Мы подтверждаем, что не являемся юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», не являемся организацией, находящихся под контролем таких лиц.

Мы подтверждаем, что не являемся иностранным агентом.

Участник закупки /

уполномоченный представитель ______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)

ФОРМА № 2

(на фирменном бланке Участника закупки – по возможности)

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата:____________

Кому: Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница»

Заявитель:___________________________________________________________________________

(наименование организации полностью)

Уважаемые господа! Изучив опубликованный Вами запрос котировок (Извещение № _____ от ______), мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить мешки для мусора по предложенной нами цене договора ____________________________________________________________________________ рублей, в т.ч. НДС _____________________________________________ рублей.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

* по данной позиции участнику закупки необходимо указать конкретные показатели товара без сопровождения словами: «>», «

Сведения о предлагаемом к поставке товаре должны полностью соответствовать сопроводительным документам (паспорту (при наличии), сертификату и/или декларации о соответствии, технической и (или) эксплуатационной документации и др.)

Итого сумма договора _____________________________________________________________________________(Указать цифрами и прописью) руб., в том числе НДС (___%) - _____________ рублей

Участник закупки /

уполномоченный представитель ______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)

ФОРМА № 3

АНКЕТА

- Посмотреть таблицу с данными

Участник заказа /

уполномоченный представитель ______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)

ФОРМА № 4

Участник закупки включает в состав заявки следующие документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора сформирована исходя из наименьшего ценового предложения, и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто девяносто пять тысяч сто сорок один рубль 00 копеек)

Сведения о начальной (максимальной) цене, указанные за товар, являющегося предметом закупки, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875
"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № __________________________

на поставку чистящих средств

г. Тамбов от «___» ___________ 2025 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница» (Далее по тексту – ОГБУЗ «ТИКБ»), именуемое в дальнейшем – «Заказчик», в лице главного врача Иволгина Олега Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем – «Поставщик», в лице______________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», по итогам запроса котировок в электронной форме (протокол от ________№____), на право заключения договора поставку чистящих средств, заключили настоящий ДОГОВОР (далее – «Договор») О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

Статья 1. Обязательства сторон.

1.1.Обязательства Поставщика

1.1.1. Предмет договора: поставка мешков для мусора (далее - Товар).

Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных Договором, извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении поставщика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением) Поставщика (участника закупки).

1.1.2. Наименование, количество и характеристики Товара (описание объекта закупки) указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Обязательства Заказчика.

1.2.1. Заказчик настоящим обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с положениями настоящего Договора.

Статья 2. Цена Договора и порядок ее формирования.

2.1 Цена Договора составляет __________________ (________________________) рублей, в том числе сумма НДС ____________(___________)рублей (в случае, если НДС не облагается, указать ссылку на закон).

Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

При исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных п.8 ст. 12 главы 1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница».

Статья 3. Источник финансирования.

3.1. Средства, полученные от приносящей доход деятельности (оказание платных медицинских услуг).

Статья 4. Сроки и порядок оплаты.

4.1. Оплата поставленного Товара и сопутствующих услуг производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

4.2. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан не позднее одного дня, следующего за днем такого изменения, сообщить об этом Заказчику в письменной форме с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.3. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком не более чем в течение 7 рабочих дней после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком Товара на основании счета; счета-фактуры, товарной накладной (акта приемки-передачи) или УПД, подписанных обеими сторонами без претензий.

Авансовый платеж не предусмотрен.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных Договором обязательств, Заказчик вправе произвести оплату путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки.

4.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.

Статья 5. Место, сроки и условия поставки.

5.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 1 а (далее - место доставки), в течение 10 дней с даты подписания Договора.

Поставщик извещает Заказчика о дате и времени поставки Товара по телефону, указанному в аукционной документации, не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты поставки.

Контактное лицо: Поляков Николай Викторович.

5.2. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или за его счет, в том числе с возможным привлечением технических средств транспортных компаний.

5.3. Товар должен быть растаможен, освобожден от обязательств третьих сторон и сопровождаться следующими сопроводительными документами: счет, счет-фактура, товарная накладная (акт приемки-передачи) или УПД.

В случае если в соответствии с законодательством РФ поставляемый Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, при поставке он должен сопровождаться копией сертификата соответствия и/или декларации о соответствии. Товар сопровождается: копией сертификата соответствия, заверенной подписью и печатью Поставщика (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); Паспортом (формуляром) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; Иными документами на поставляемый товар, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

5.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество или потребительские свойства, которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими свойствами, указанными в Договоре.

5.5. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Статья 6. Порядок приёмки.

6.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 10 (рабочих) дней с момента фактической передачи Товара Заказчику в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

Приемка Товара Заказчиком производится:

по количеству, указанному Поставщиком в товаротранспортных документах, в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6), с учетом ст.ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса РФ;

по качеству в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7), с учетом ст.ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса РФ.

6.2.В случаях обнаружения недостачи, скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, некомплектности, повреждения, все несоответствия указываются Заказчиком в акте выявленных недостатков поставленного Товара, составленном в 2–х экземплярах. В случае отсутствия представителя Поставщика, акт выявленных недостатков составляется в одностороннем порядке и направляется для ознакомления Поставщику по адресу, указанному в контракте. Указанные несоответствия в акте выявленных недостатков являются мотивированным отказом от подписания товарной накладной.

Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выявленных недостатков поставленного товара с указанными недостатками, поставить недопоставленный, доукомплектовать недоукомплектованный, заменить поврежденный либо несоответствующий надлежащему качеству Товар. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

6.3. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара, находящегося внутри тарного места по количеству и качеству, в течение всего срока годности Товара.

6.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается факт подписания товарной накладной (акта приемки-передачи) или УПД без претензий.

6.5. В случае наличия обоснованных претензий Поставщик обязан устранить недостатки и возместить убытки, понесенные Заказчиком.

Статья 7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его несут взаимную имущественную ответственность (неустойка).

7.2. В случае нарушения сроков исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик направляет уведомление об уплате неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

В случае осуществления Заказчиком действий, изложенных в п.6.6. настоящего Договора, а именно, приобретения Товара у другого поставщика по ценам, выставленным этим поставщиком, Заказчик вправе потребовать у Поставщика возмещение суммы переплаты, возникшей за счет разницы цен приобретенного в данном случае Товара.

Заказчик вправе удержать сумму неустойки/сумму переплаты из платежа, подлежащего оплате Поставщику за поставленный Товар.

Разница между суммой неустойки/суммой переплаты и суммой неустойки/суммой переплаты засчитанной в качестве оплаты за поставленный Товар оплачивается Поставщиком по первому требованию Заказчика в течение 10 дней.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

7.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Договора, ходу его выполнения и полученным результатам.

7.6. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору (за исключением просрочки исполнения обязательств), Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 1000,00 рублей.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, в порядке, установленном действующим законодательством.

8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Договору.

Статья 9. Разрешение споров и разногласий.

9.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Статья 10. Дополнительные условия.

10.1. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон в том числе:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договора количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

При исполнении договора, в случае установления запрета, ограничения, преимущества в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223 в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875
"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

10.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение трех рабочих дней со дня такого изменения.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

10.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в письменном виде заказным письмом с уведомлением или по электронной почте, или посредством факсимильных сообщений по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

Статья 11. Вступление Договора в силу.

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (с момента размещения Заказчиком подписанного Договора на электронной площадке).

11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

11.3. Договор составлен на русском языке в форме электронного документа.

Статья 12. Документация к Договору.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

- Спецификация (Приложение № 1 к Договору),

- Техническое задание (Приложение № 1 к Договору).

Статья 13. Юридические адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№___________________от__________________

Спецификация*

- Посмотреть таблицу с данными

*Заполняется при заключении Договора по Заявке участника закупки

Вниманию участников закупки!

Сведения о предлагаемом к поставке товаре должны полностью соответствовать сопроводительным документам (регистрационному удостоверению, паспорту (при наличии), сертификату и/или декларации о соответствии, эксплуатационной документации и др.)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№___________________от__________________

Техническое задание**

(описание объекта закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

** по данной позиции участнику закупки необходимо указать конкретные показатели товара без сопровождения словами: «>», «

Сведения о предлагаемом к поставке товаре должны полностью соответствовать сопроводительным документам (паспорту (при наличии), сертификату и/или декларации о соответствии, технической и (или) эксплуатационной документации и др.)

**Заполняется при заключении Договора по Заявке участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

«УТВЕРЖДАЮ»

Областное государственное бюджетное

учреждение здравоохранения «Тамбовская

инфекционная клиническая больница»

__________________ О.С. Иволгин

Запрос котировок в электронной форме

на право заключения договора на поставку чистящих средств

Заказчик: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница»

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП)

г. Тамбов, 2025 г.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

- Посмотреть таблицу с данными

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок – это способ конкурентной закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок. Гражданско-правовой договор (далее договор) заключается с победителем, которым комиссия признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.

2. Запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с закупками товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

3. Настоящий запрос котировок проводится в электронной форме в соответствии с регламентом и с использованием функционала электронной торговой площадки (далее - ЭТП), расположенной по адресу – www.com.roseltorg.ru. Официальный сайт, на котором размещено извещение о запросе котировок в электронной форме – www.zakupki.gov.ru.

4. К запросу котировок приглашается неограниченный круг лиц.

5. Участник, желающий принять участие в запросе котировок, несет все расходы, связанные с участием в таковом, в том числе с получением аккредитации на ЭТП, подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов процедуры закупки, а также оснований его завершения.

6. Участник желающий принять участие в запросе котировок должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- быть правомочным заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица), а также не находится в процедуре открытия конкурсного производства;

- не являться организацией, деятельность которой приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в процедуре закупки;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- участник не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

- участник закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

- участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящихся под контролем таких лиц.

7. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также – Реестры недобросовестных поставщиков).

8. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявка подается в форме электронного документа в соответствии с Федеральным законом от «06» апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

9. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.

10. Участник закупки имеет право отозвать свою котировочную заявку до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

11. Участник закупки предоставляет заполненную по форме Заявку (Раздел «Формы документов» Форма № 1), Ценовое предложение (Раздел «Формы документов» Форма № 2), Анкету участника закупки (Раздел «Формы документов» Форма № 3) и Документы для включения в состав заявки (Раздел «Формы документов Форма № 4). Помимо вышеуказанных документов участник закупки предоставляет документы, подтверждающие его соответствие обязательным требованиям, установленным извещением к участникам закупки.

12. В соответствии с Федеральным законом от «06» апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» файлы заявки либо папка-архив файлов подписывается электронной подписью участника закупки или уполномоченного представителя участника закупки, если участником закупки является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо подписывается уполномоченным представителем участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями извещения о проведении запроса котировок и регламентом работы ЭТП.

13. Комиссия не позднее, чем в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.

14. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям извещения о запросе котировок, технического задания и предложивший самую низкую цену договора. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

15. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, техническом задании или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении.

16. Протокол оценки и сопоставления котировочных заявок, составляемый в ходе проведения запроса котировок в электронной форме, размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем через 3 (Три) дня со дня его подписания .

17. Договор заключается (подписывается) с помощью функционала электронной площадки - www.com.roseltorg.ru, в порядке и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

18. Договор заключается не ранее, чем через 10 (Десять) дней, но не позднее, чем через 20 (Двадцать) дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в единой информационной системе.

Договор заключается на условиях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница», извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя от заключения договора.

Запрос котировок признается несостоявшимся в следующих случаях:

- заявка только одного участника признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,

- на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки

- все заявки на участие в запросе котировок были отклонены.

21. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875
"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Постановление) , Заказчиком устанавливается запрет товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1, а также закупок в рамках государственного оборонного заказа для выполнения мероприятий государственных программ Российской Федерации, государственной программы вооружения, иных мероприятий в рамках государственного оборонного заказа товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицам, ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 или преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), (далее – меры по предоставлению национального режима).

Меры по предоставлению национального режима предоставляются в порядке, предусмотренном Постановлением и извещением о проведении запроса котировок.

Заказчик указывает в извещении о проведении конкурентной закупки сведения о мерах по предоставлению национального режима в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1875.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА № 1

(на фирменном бланке Участника закупки – по возможности)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:____________

Кому: Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница»

Заявитель:___________________________________________________________________________

(наименование организации полностью)

Местонахождение Заявителя: ___________________________________________________________

Почтовый адрес Заявителя: __________________________________________________________

Руководитель: (должность, ФИО полностью)______________________________________________

Действует от имени организации на основании ____________________________________________

(Устава, доверенности…)

Контактное лицо (ФИО полностью):______________________________________________.

Телефон/факс: __________________________, E-mail: ____________________________,

Зарегистрированный в: _____________________________________________________________________________________

(место, дата регистрации организации)

ИНН:______________________, КПП:________________; ОГРН: _____________________ ОКПО ____________________

ОГРН_________________ ОКВЭД ___________________ ОКТМО_______________

Банковские реквизиты:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Уважаемые господа! Изучив опубликованный Вами запрос котировок (Извещение № _____ от ______), мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить _________________:

Настоящей заявкой подтверждаем, что _______________________________(наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. У участника _______________________- (наименование участника закупки) (физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица) отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применено в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Конфликт интересов между ____________________ (наименование участника закупки)и заказчиком отсутствует. Также _______________________________(наименование участника закупки) у него отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

Мы подтверждаем, что сведения о _________ (наименование участника закупки) отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки поставить товар в соответствии со сроками, указанными в извещении о проведении запроса котировок, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей, а также с условиями проекта договора.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление исполнителем котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Мы подтверждаем, что не являемся юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», не являемся организацией, находящихся под контролем таких лиц.

Мы подтверждаем, что не являемся иностранным агентом.

Участник закупки /

уполномоченный представитель ______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)

ФОРМА № 2

(на фирменном бланке Участника закупки – по возможности)

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата:____________

Кому: Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница»

Заявитель:___________________________________________________________________________

(наименование организации полностью)

Уважаемые господа! Изучив опубликованный Вами запрос котировок (Извещение № _____ от ______), мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить чистящие средства по предложенной нами цене договора ____________________________________________________________________________ рублей, в т.ч. НДС _____________________________________________ рублей.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

* по данной позиции участнику закупки необходимо указать конкретные показатели товара без сопровождения словами: «>», «

Сведения о предлагаемом к поставке товаре должны полностью соответствовать сопроводительным документам (паспорту (при наличии), сертификату и/или декларации о соответствии, технической и (или) эксплуатационной документации и др.)

Итого сумма договора _____________________________________________________________________________(Указать цифрами и прописью) руб., в том числе НДС (___%) - _____________ рублей

Участник закупки /

уполномоченный представитель ______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)

ФОРМА № 3

АНКЕТА

- Посмотреть таблицу с данными

Участник заказа /

уполномоченный представитель ______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)

ФОРМА № 4

Участник закупки включает в состав заявки следующие документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора сформирована исходя из наименьшего ценового предложения, и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто девяносто пять тысяч сто сорок один рубль 00 копеек)

Сведения о начальной (максимальной) цене, указанные за товар, являющегося предметом закупки, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875
"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № __________________________

на поставку чистящих средств

г. Тамбов от «___» ___________ 2025 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница» (Далее по тексту – ОГБУЗ «ТИКБ»), именуемое в дальнейшем – «Заказчик», в лице главного врача Иволгина Олега Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем – «Поставщик», в лице______________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», по итогам запроса котировок в электронной форме (протокол от ________№____), на право заключения договора поставку чистящих средств, заключили настоящий ДОГОВОР (далее – «Договор») О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

Статья 1. Обязательства сторон.

1.1.Обязательства Поставщика

1.1.1. Предмет договора: поставка чистящих средств (далее - Товар).

Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных Договором, извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении поставщика), документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением) Поставщика (участника закупки).

1.1.2. Наименование, количество и характеристики Товара (описание объекта закупки) указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Обязательства Заказчика.

1.2.1. Заказчик настоящим обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с положениями настоящего Договора.

Статья 2. Цена Договора и порядок ее формирования.

2.1 Цена Договора составляет __________________ (________________________) рублей, в том числе сумма НДС ____________(___________)рублей (в случае, если НДС не облагается, указать ссылку на закон).

Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

При исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных п.8 ст. 12 главы 1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница».

Статья 3. Источник финансирования.

3.1. Средства, полученные от приносящей доход деятельности (оказание платных медицинских услуг).

Статья 4. Сроки и порядок оплаты.

4.1. Оплата поставленного Товара и сопутствующих услуг производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

4.2. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан не позднее одного дня, следующего за днем такого изменения, сообщить об этом Заказчику в письменной форме с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.3. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком не более чем в течение 7 рабочих дней после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком Товара на основании счета; счета-фактуры, товарной накладной (акта приемки-передачи) или УПД, подписанных обеими сторонами без претензий.

Авансовый платеж не предусмотрен.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных Договором обязательств, Заказчик вправе произвести оплату путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки.

4.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.

Статья 5. Место, сроки и условия поставки.

5.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 1 а (далее - место доставки), в течение 10 дней с даты подписания Договора.

Поставщик извещает Заказчика о дате и времени поставки Товара по телефону, указанному в аукционной документации, не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты поставки.

Контактное лицо: Поляков Николай Викторович.

5.2. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или за его счет, в том числе с возможным привлечением технических средств транспортных компаний.

5.3. Товар должен быть растаможен, освобожден от обязательств третьих сторон и сопровождаться следующими сопроводительными документами: счет, счет-фактура, товарная накладная (акт приемки-передачи) или УПД.

В случае если в соответствии с законодательством РФ поставляемый Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, при поставке он должен сопровождаться копией сертификата соответствия и/или декларации о соответствии. Товар сопровождается: копией сертификата соответствия, заверенной подписью и печатью Поставщика (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); Паспортом (формуляром) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; Иными документами на поставляемый товар, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

5.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество или потребительские свойства, которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими свойствами, указанными в Договоре.

5.5. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Статья 6. Порядок приёмки.

6.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 10 (рабочих) дней с момента фактической передачи Товара Заказчику в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

Приемка Товара Заказчиком производится:

по количеству, указанному Поставщиком в товаротранспортных документах, в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6), с учетом ст.ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса РФ;

по качеству в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7), с учетом ст.ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса РФ.

6.2.В случаях обнаружения недостачи, скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, некомплектности, повреждения, все несоответствия указываются Заказчиком в акте выявленных недостатков поставленного Товара, составленном в 2–х экземплярах. В случае отсутствия представителя Поставщика, акт выявленных недостатков составляется в одностороннем порядке и направляется для ознакомления Поставщику по адресу, указанному в контракте. Указанные несоответствия в акте выявленных недостатков являются мотивированным отказом от подписания товарной накладной.

Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выявленных недостатков поставленного товара с указанными недостатками, поставить недопоставленный, доукомплектовать недоукомплектованный, заменить поврежденный либо несоответствующий надлежащему качеству Товар. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

6.3. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара, находящегося внутри тарного места по количеству и качеству, в течение всего срока годности Товара.

6.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается факт подписания товарной накладной (акта приемки-передачи) или УПД без претензий.

6.5. В случае наличия обоснованных претензий Поставщик обязан устранить недостатки и возместить убытки, понесенные Заказчиком.

Статья 7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его несут взаимную имущественную ответственность (неустойка).

7.2. В случае нарушения сроков исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик направляет уведомление об уплате неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

В случае осуществления Заказчиком действий, изложенных в п.6.6. настоящего Договора, а именно, приобретения Товара у другого поставщика по ценам, выставленным этим поставщиком, Заказчик вправе потребовать у Поставщика возмещение суммы переплаты, возникшей за счет разницы цен приобретенного в данном случае Товара.

Заказчик вправе удержать сумму неустойки/сумму переплаты из платежа, подлежащего оплате Поставщику за поставленный Товар.

Разница между суммой неустойки/суммой переплаты и суммой неустойки/суммой переплаты засчитанной в качестве оплаты за поставленный Товар оплачивается Поставщиком по первому требованию Заказчика в течение 10 дней.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

7.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Договора, ходу его выполнения и полученным результатам.

7.6. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору (за исключением просрочки исполнения обязательств), Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 1000,00 рублей.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, в порядке, установленном действующим законодательством.

8.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Договору.

Статья 9. Разрешение споров и разногласий.

9.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Статья 10. Дополнительные условия.

10.1. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон в том числе:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договора количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

При исполнении договора, в случае установления запрета, ограничения, преимущества в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223 в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875
"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

10.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение трех рабочих дней со дня такого изменения.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

10.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в письменном виде заказным письмом с уведомлением или по электронной почте, или посредством факсимильных сообщений по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

Статья 11. Вступление Договора в силу.

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (с момента размещения Заказчиком подписанного Договора на электронной площадке).

11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

11.3. Договор составлен на русском языке в форме электронного документа.

Статья 12. Документация к Договору.

Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

- Спецификация (Приложение № 1 к Договору),

- Техническое задание (Приложение № 1 к Договору).

Статья 13. Юридические адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№___________________от__________________

Спецификация*

- Посмотреть таблицу с данными

*Заполняется при заключении Договора по Заявке участника закупки

Вниманию участников закупки!

Сведения о предлагаемом к поставке товаре должны полностью соответствовать сопроводительным документам (регистрационному удостоверению, паспорту (при наличии), сертификату и/или декларации о соответствии, эксплуатационной документации и др.)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№___________________от__________________

Техническое задание**

(описание объекта закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

** по данной позиции участнику закупки необходимо указать конкретные показатели товара без сопровождения словами: «>», «

Сведения о предлагаемом к поставке товаре должны полностью соответствовать сопроводительным документам (паспорту (при наличии), сертификату и/или декларации о соответствии, технической и (или) эксплуатационной документации и др.)

**Заполняется при заключении Договора по Заявке участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными