Тендер - Поставка чистящих средств №268920267

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1.Обоснование_НМЦК_1_по_нормативному_Чистящие.docx
• 4.Проект_контракта_чист.docx
• Приложение_№2.Описание_объекта_закупки-чистящие.docx
• Приложение_№_3_Требования_к_содержанию_составу_заявки.docx

- Посмотреть таблицу с данными

Расчёт начальной (максимальной) цены согласно данным Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 г. № 100-р (изменения от 29.02.2024 г. № 88-р) на

поставку чистящих средств для нужд ГБОУ средняя школа № 511

Пушкинского района Санкт-Петербурга

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения нормативного метода.

В целях применения нормативного метода используются предельные цены, установленные в соответствии со статьей 19 Закона, Постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 15.06.2016 № 489 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт- Петербурга от 31.05.2018 № 100-р «Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг».

Составитель: Контрактный управляющий Петрачкова И.В

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 20.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000021

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка, Колпинское шоссе, дом 20, корпус 3, литера А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.90 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Участник закупки обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки. Обеспечение исполнения контракта на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается: (510ВР), КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Код (УИН) 0; б) предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Порядок обеспечения исполнения контракта путем предоставления независимой гарантии установлен статьей 96 Закона № 44-ФЗ и проектом контракта, условия независимой гарантии установлены статьей 45 Закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Бенефициаром по независимой гарантии выступает: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 511 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, об исполнении трех контрактов, отвечающих условиям в соответствии с ч. 8.1 ст.96 Закона.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 20.03.2024 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 511 ПУШКИНСКОГО

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Ш

КОЛПИНСКОЕ, Д. К. ЛИТЕРА 20 3 А,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

20.03.2024

План-график

18.03.2024

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Проект контракта

Контракт №________________________________

Идентификационный код закупки ______________________________

Санкт-Петербург «___» ___________ 20__ года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование - ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Л.Е.Короваевой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику чистящие средства для нужд ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - Товар) согласно Расчету стоимости поставки (Приложение № 1 к контракту)

1.2. Обязательным условием поставки товара является наличие необходимых сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, которые предоставляются Заказчику при поставке товара.

1.3. Обеспечение исполнения контракта представлено на сумму ____________ руб. (__________рублей ____ копеек).

2. Срок поставки товара

2.1. Срок поставки: не ранее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта и не позднее 31.05.2024 г. по предварительному согласованию с Заказчиком

3. Цена контракта (Предложение о цене за право заключения Контракта) [1]

3.1. Цена (за право заключения) [2] контракта составляет __________руб. (___________ рублей ____ копеек), в т.ч. НДС [3] *, в соответствии с Приложением № 1 к контракту.

3.2. Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Все расходы с учетом стоимости товара, на его доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей входят в цену контракта.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. Источник финансирования - Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на выполнение госзадания.

3.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или)сроков оплаты и (или) объема товаров в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии

4. Порядок расчетов

4.1. Заказчик производит оплату после получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке. [4]

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. оплатить поставку товара в порядке, указанном в п. 4.1 контракта. [5]

5.1.2. провести своими силами приемку товара, включающую экспертизу результатов поставки, на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в контракте и оформить результаты такой приемки.

5.1.3. возвратить Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения Контракта применяется Поставщиком) не позднее 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, и подписания документа о приемке Заказчиком.

5.1.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. запрашивать у Поставщика финансовые отчеты соисполнителей с приложениями заверенных копий всех первичных документов.

5.2.2. отказаться от приемки товара в случае не предоставления документов, указанных в п.5.3.2 контракта.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. передать Заказчику товар по акту передачи, составленному по форме согласно Приложению №2 к контракту, а также одновременно передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем товара и настоящим Контрактом.

5.3.2. в день поставки товара формировать с использованием единой информационной системы, подписывать, размещать в ней документ о приемке .

5.3.3. осуществить замену товара в течение 3-х дней с момента выставления Заказчиком рекламации.

5.3.4. предоставить Заказчику в течение 3-х дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты соисполнителей с приложениями заверенных копий всех первичных документов.

5.3.5. предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

6. Качество

6.1. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия.

6.2. Срок годности товара должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия и не должен заканчиваться ранее, чем через 12 месяцев с момента поставки.

Гарантийный срок должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара.

6.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

6.4. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6.5. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

6.6. Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

7. Упаковка

7.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара в соответствии с нормативными требованиями международных и российских перевозок. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий техническому описанию.

8. Передача и прием

8.1. Датой поставки товара считается дата размещения в единой информационной системе подписанного Поставщиком после передачи товара документа о приемке, при условии подписания данного документа о приемке Заказчиком.

8.2. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 5.3.2 контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества поставленного товара требованиям, установленным в контракте, подписывает и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает и размещает в ней мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

8.3. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

8.4. Право собственности на передаваемый товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания им документа о приемке.

9. Порядок поставки

9.1. Доставка товара входит в цену контракта и осуществляется по адресу:

196628, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, территория Славянка, Колпинское шоссе, дом 8, строение 1

9.2. Доставка осуществляется по предварительному согласованию, в рабочее время Заказчика и не позже, чем за 3 часа до окончания рабочего дня:

- понедельник, вторник, среда, четверг – с 9-00 до 17-00.

- пятница и предпраздничные дни – с 9-00 до 13-00.

Поставщик не менее чем за 3(три) дня до планируемой даты осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика (тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Доставка, погрузо-разгрузочные работы, подъем на 2-ой и 3-ий этажи, размещение поставляемого товара в помещении осуществляются силами и за счет Поставщика.

10. Рекламации

10.1. В случае заявления рекламаций по качеству и (или) техническим требованиям товара, Поставщик должен заменить товар в течение 3 (трех) дней, на товар надлежащего качества и соответствующий техническим требованиям.

10.2. В случае заявления рекламаций по причине несоответствия товара условиям контракта Заказчик вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

10.3. При возникновении разногласий по исполнению обязательства по контракту Поставщиком Заказчик обязан составить соответствующие акты и передать их Поставщику.

11. Форс-мажор

11.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

11.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую строну о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

11.4. Уведомление направляется по адресам, указанным в контракте.

12. Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек.

12.3. Поставщик несет ответственность:

12.3.1. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в размере ___________________ [6] *.

12.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

12.4. Заказчик несет ответственность:

12.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

12.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

12.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

12.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

12.7. Указанная в настоящем пункте неустойка (штраф, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

12.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документа о приемке, где указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту. [7]

12.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

13. Порядок рассмотрения споров

13.1. Различные споры, которые могут возникнуть по настоящему контракту, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14. Прочие условия

14.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения контракта.

14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 и статьи 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Поставщиком условий настоящего контракта, а именно:

14.2.1. поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

14.2.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

14.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по контракту, контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

14.4. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного Заказчиком, в единой информационной системе и действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Контракт вноситься Заказчиком в Реестр контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Настоящий Контракт заключается по результатам электронной процедуры в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.6. Не допускается перемена Поставщика при исполнении контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.7. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

14.7.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

14.7.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

14.7.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14.8. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

14.9. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15. Приложения

15.1. Приложение № 1 – Расчет стоимости поставки чистящих средств для нужд ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

15.2. Приложение № 2 – Акт передачи товара (форма).

16. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет стоимости поставки чистящих средств для нужд ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к контракту

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик - _________________________, в лице ___________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и Заказчик - __________________________, в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

В соответствии с условиями Контракта от ______202_г. № _________ (далее - Контракт) Поставщик передал (установил), а Заказчик получил Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара, переданного в соответствии с условиями Контракта, составляет ___________ (_____________ руб. _____ коп.), в т.ч. НДС (или НДС не облагается).

Адрес поставки Товара _________________________________.

Товар передан Поставщиком Заказчику в ассортименте и обладает качеством, соответствующими требованиям Контракта.

Товар передан (установлен) в установленные Контрактом сроки, а именно: _____. [8] *

Заказчик обязан произвести приёмку товара в соответствии с п. 8.2 – 8.3 Контракта.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта.

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Выбирается в случае если Контракт заключается в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) по цене за право заключения; ↑

Применяется Заказчиком в случае, если Контракт заключается в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона по цене за право заключения Контракта, в указанном случае пункты 3.2 - 3.6 в текст Контракта не включаются; ↑

* при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения НДС не облагается; ↑

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта этот пункт контракта излагается в иной редакции: «Оплата по настоящему Контракту со стороны Заказчика не производится, сведения о налоге на добавленную стоимость в документе о приемке не отображаются»; ↑

пункт не применяется в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта; ↑

* 1% цены Контракта (этапа контракта), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, а в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):

10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). ↑

пункт не применяется в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта; ↑

* либо Товар передан (установлен.) с нарушением срока поставки на ___ календарных дней. ↑

Приложение № 2к извещению

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

Информация об объекте закупки

Объект закупки: Поставка чистящих средств для нужд ГБОУ средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Основание для закупки товара: Закон СПб №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О Бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»"

Идентификационный код:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Срок поставки: не ранее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта и не позднее 31.05.2024 г. по предварительному согласованию с Заказчиком

Доставка товара входит в цену контракта и осуществляется по адресу:

196628, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, территория Славянка, Колпинское шоссе, дом 8, строение 1

Доставка осуществляется по предварительному согласованию, в рабочее время Заказчика и не позже, чем за 3 часа до окончания рабочего дня:

- понедельник, вторник, среда, четверг – с 9-00 до 17-00.

- пятница и предпраздничные дни – с 9-00 до 13-00.

Поставщик не менее чем за 3(три) дня до планируемой даты осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика (тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

• Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества.
• Поставляемые товары должны являться новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
• Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
• В случае поставки Товара с нарушением условий договора недоброкачественного Товара либо его доукомплектование осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.
• В случае несоответствия товара сведениям, указанным в заказе, в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке, Заказчик вправе не подписывать накладные и потребовать устранить указанные недостатки.
• Поставщик не имеет права самостоятельно изменить вид и количество поставляемого товара.
• Поставщик производит доставку, выгрузку товара непосредственно на территории и в помещениях учреждения, указанные Заказчиком. Доставка, выгрузка товара осуществляются силами Поставщика.
• Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.
• Поставщик обязан передать Заказчику товар в заводской упаковке обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, в последующем хранении.
• Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого
  к поставке товара»

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик, наряду с информацией из КТРУ, использует информацию из Справочника ККН во исполнении положений распоряжений Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24.08.2016 №160-р, от 04.10.2017 №171-р, а также из Перечня отдельных видов ТРУ, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества), и иным характеристикам (в том числе предельные цены ТРУ), в целях применения нормативного метода при обосновании НМЦК, установленные в соответствии со статьей 19 Закона, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 489 "Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 N 100-р "Об утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг".

Составил _____________ И.В.Петрачкова

Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ средняя школа №511

Пушкинского района Санкт-Петербурга»

____________________ Л.Е.Короваева

_________.2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Представление конкретных характеристик с использованием символов «≥», «≤» не допускается.

В случае если требование к значению характеристики установлено одновременно с применением нескольких слов/символов из данного раздела, в том числе с использованием союза "и" (например: >= X,

2.2

Наименование страны происхождения товара в соответствии
с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.

2.3

Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге
и представление указанных документов предусмотрено извещением
об осуществлении закупки) - требование не установлено.

2.4

Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Участник закупки вправе дополнительно представить сведения о наименовании страны происхождения товара, товарном знаке (при наличии у товара товарного знака), а также характеристиках предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении, в виде отдельного файла в составе заявки.

Если участник дополнительно представил предложение участника закупки в отношении объекта закупки в виде электронного документа отдельным файлом, то такое предложение должно соответствовать предложению участника закупки в отношении объекта закупки, сформированному в структурированном виде.

Включается в заявку на участие в закупке

3

Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены запреты, ограничения, условия допуска).

В соответствии с частями 3-5 статьи 43 Закона:

Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Закона, не допускается.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку,
на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии
с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных оператору электронной площадки, за несоответствие указанных информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных информации
и (или) документов, несет участник закупки.

В соответствии с частью 6 статьи 43 Закона:

1

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом оператору электронной площадки.

2

Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.

Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

Проведение электронных процедур, в том числе подача участниками закупок заявок, предложений о цене контракта обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки, если иное
не предусмотрено Законом. При этом оператор электронной площадки не вправе отказаться от проведения электронной процедуры на такой электронной площадке.

Подача ценовых предложений проводится в порядке, установленном статьей 49 Закона.

Участник закупки формирует предложение с учетом положений части 2 статьи 43 Закона. ↑