Тендер - Поставка чистящих моющих средств №287287697

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_договора - Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

19.12.2024г.

Описание_предмета_закупки

Описание предмета закупки

Предмет закупки: Поставка чистящих моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, Парковый проезд, д. 7.

Срок поставки товара: в течении 7 календарных дней с даты заключения Договора.

Условия поставки товара: поставка товара до Заказчика осуществляется Поставщиком единоразово с 8.00 часов до 15.00 часов по московскому времени, кроме праздничных и выходных дней (субботы, воскресенье).

Поставка товара, не предусмотренного заявкой Заказчика, не допускается.

Транспортировка, погрузка-разгрузка и размещение товара (на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями хранения и транспортировки поставляемых товаров).

Поставщик отгружает Товар в таре и упаковке, отвечающих требованиям действующего законодательства, ГОСТами, установленными для соответствующего вида Товара и условиям Договора. Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

Качество поставляемого товара: Качество поставляемого товара должно соответствовать качественным характеристикам товара, указанным в описании.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2024 года выпуска.

Качество Товара должно соответствовать действующему законодательству в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям, предусмотренными действующим законодательством.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

Остаточный срок годности на Товар на момент передачи его Поставщиком Заказчику от срока годности, установленного производителем на данный вид товара, должен составлять не менее 80%, если такой установлен.

Проект_договора - Посмотреть таблицу с даннымиДОГОВОР № ____ - Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Красноперекопский психоневрологический интернат, именуемое далее «Заказчик», в лице директора Филипповой Марины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

__, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании _________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованием Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка чистящих моющих средств (далее Товара) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, а Заказчик принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Наименование, характеристики, цену и количество поставляемого Товара Стороны согласовали в Спецификации.

1.4. Товар должен соответствовать условиям, установленным настоящим Договором.

II. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _______( ) руб. коп., в том числе НДС/ НДС не облагается.

2.2. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора, за исключением ее изменения по соглашению Сторон в следующем случае:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на маркировку и упаковку, погрузочно-разгрузочные и транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.4. Расчеты по Договору осуществляются в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Товарной накладной. Датой исполнения Заказчиком обязательства считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. В случае если Договор будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя подлежащая уплате такому лицу сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).

III. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: в течении 7 календарных дней с даты заключения Договора.

3.2. Место доставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, Парковый проезд, д. 7., склад Заказчика.

3.3. Поставка товара осуществляется единовременно с 8.30 часов до 15.00 часов в день поставки, указанный в п.3.1 настоящего Договора.

3.4. Фактической датой поставки считается дата, указанная в накладной.

3.5. Транспортировка, погрузка-разгрузка и размещение товара (на склад Заказчика) осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями хранения и транспортировки поставляемых товаров.

3.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, он подлежит замене на равное количество качественного Товара.

3.7. До момента передачи Товара Заказчику Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения товара.

3.8. Поставляемый товар должен полностью соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации.

3.9. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2024 года выпуска.

3.10. Качество Товара должно соответствовать действующему законодательству в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.11. Качество Товара должно подтверждаться копиями документов, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям, предусмотренными действующим законодательством.

3.12. Товар поставляется в оригинальной упаковке производителя. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства, а также обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия длительного хранения при транспортировке и хранении.

3.13. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

3.14. Остаточный срок годности на товар (при наличии) на момент передачи его Поставщиком Заказчику от срока годности, установленного изготовителем на данный вид товара, должен составлять не менее 80%.

IV. ПОСТАВКА, ПЕРЕДАЧА И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен полностью соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к Договору).

4.2. Поставщик осуществляет доставку до Заказчика Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Поставщик вместе с Товаром передает подписанную со своей Стороны Товарную накладную Заказчику. Момент перехода права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику определяется датой подписания Товарной накладной Заказчиком.

4.4. При получении Товара Заказчик делает отметку и расписывается в Товарной накладной с указанием даты. Один экземпляр подписанной Товарной накладной остается у Заказчика, а второй возвращается Поставщику путем вручения его представителю, экспедитору (водителю) или иному сопровождающему Товар лицу. Товарная накладная подтверждает вручение Товара Заказчику, но не свидетельствует о приемке им Товара без замечаний.

4.5. Заказчик вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

4.6. Приемка Товара по качеству и количеству производится не позднее 10 (десяти) дней с даты поставки Товара.

4.7. В случае выявления в ходе приемки расхождений по количеству Товара (не соответствует заявке), Заказчик делает отметку на Товарной накладной о наличии расхождений по количеству Товара.

4.8. Товар с нарушенной упаковкой на склад Заказчика не принимается.

4.9. Если при приемке Товара будет выявлено несоответствие поставленного Товара характеристикам, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), то результаты приемки Товара оформляются Актом об установленном несоответствии, который оформляется Заказчиком в произвольной форме в двух экземплярах, и копия которого в тот же день направляется Поставщику любыми доступными средствами связи с подтверждением получения ее Поставщиком. Один экземпляр Акта об установленном несоответствии остается у Заказчика, а второй направляется Поставщику путем вручения его представителю, экспедитору (водителю) или иному сопровождающему Товар лицу с проставлением отметки о получении на экземпляре Заказчика.

4.10. Поставщик вправе направить своего представителя для подтверждения установленных приемкой фактов недопоставки (некомплектности) или передачи Товара ненадлежащего качества и подписания совместного акта в течение 1 (одного) дня с момента уведомления Поставщика о выявлении указанных фактов.

4.11. В случае поставки Товара ненадлежащего качества он подлежит замене на равное количество качественного Товара за счет средств и силами Поставщика в течение 1 (одного) дня с даты рассмотрения Поставщиком претензии в соответствии с п. 5.1.5 Договора.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, в надлежащей упаковке, в соответствии с условиями настоящего Договора. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

5.1.2. Обеспечить участие своего представителя при передаче Товара Заказчику.

5.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию, относящуюся к Товару.

5.1.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. Рассмотреть претензии по качеству Товара в течение 1 (одного) дня с даты предъявления претензии.

5.1.6. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору.

5.1.8. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможными исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 1 (одного) дня с момента их возникновения.

5.1.9. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и иных реквизитов.

5.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов о приемке в установленные сроки.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, разъяснения и уточнения, относящиеся к Договору.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

5.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.3.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

5.3.4. Направить Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку, убытки при наличии оснований.

5.3.5. Направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием оплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени), а также убытков при наличии оснований.

5.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Отказаться от приемки поставленного Товара, если обнаружит недостатки Товара.

5.4.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.

5.4.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.4.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

5.4.5. Предъявлять замечания Поставщику по выявленным недостаткам при приемке Товара на предмет их соответствия Спецификации.

5.4.6. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 3 (трём) процентам цены Договора.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) равным 1000 рублей.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается равным 1000 рублей.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора не установлено.

VIII. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, письменно извещает другую Сторону о возникновении форс-мажорных обстоятельств.

IX. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

X. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

XI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения в соответствии гражданским законодательством РФ.

11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором.

XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней с даты внесения таких изменений письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.4. В соответствии со статьей 382 ГК РФ устанавливается запрет уступки права требования по Договору со стороны Поставщика без согласия должника (Заказчика)

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.6 Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями.

XIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее:

Приложение № 1 – Спецификация.

XIV. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными