Тендер - Поставка чистящих, моющих средств и хозяйственно-бытовых товаров №316178669

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК_(хозяйств.товары) - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_(хоз.товары)

КОНТРАКТ №

на поставку товаров для муниципальных нужд

ИКЗ – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г. Кемерово «___» ____ 2025 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания управления образования администрации города Кемерово», в лице ____________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________________________, в лице ___________, действующего на основании ________ ,именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № ___ заседания комиссии по закупке №_____ от _______ 202 г. и в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта, сроки место поставки

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке чистящих, моющих средств и хозяйственно-бытовых товаров, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставка Товара, указанного в пункте 1.1 настоящего контракта, осуществляется с даты заключения контракта в до 31.10.2025г.

1.3. Датой поставки Товара считается дата подписания УПД (товарно-транспортной (товарной) накладной). Место поставки товара: г. Кемерово, ул. 2я Камышинская, 2д.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ________ (__________) рублей 00 копеек, в том числе НДС - ___% - _______рублей ___ копеек / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. [1]

2.2. Цена Контракта включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.3. Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений (местный бюджет).

2.4. Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 3 к настоящему Контракту (далее - Заявка), производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

3. Качество Товара

3.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

3.2. Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

3.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на Товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара Поставщика осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем контракте.

Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки
и включает в себя следующие этапы:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия документации в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в УПД, (товарно-транспортной (товарной) накладной), и документах, подтверждающих качество Товара, и фактически поставленного Поставщиком Товара Заказчик составляет претензию, в которой указывается установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.

4.3. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта и (или) потребовать осуществить поставку недостающего Товара в течение 10 (Десяти) дней с даты получения претензии Заказчика.

4.4. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

4.5. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком по месту доставки и подтверждается подписанием УПД, (товарно-транспортной (товарной) накладной).

4.6. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки в письменном виде или посредством факсимильной связи.

4.7. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий Заказчика к качеству, количеству и другим характеристикам Товара Заказчик подписывает УПД, (товарно-транспортную (товарную) накладную) в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.8. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную поставку Товара по настоящему Контракту.

5. Обязанности Сторон

5.1. Поставщик имеет право:

- привлекать к исполнению контракта третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

- требовать своевременной оплаты за поставленный Товар.

5.2. Поставщик обязан:

- произвести поставку Товара на условиях настоящего контракта;

- при поставке передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы: копии документов, удостоверяющих качество Товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.п.); счет-фактуру, УПД, товарно-транспортную (товарную) накладную на поставленный Товар;

- обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, ценам, объемам качеству, на условиях, предусмотренных в контракте;

- отгрузить Товар в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки;

- обеспечить, соответствие маркировки Товара требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечить возможность количественного учета поставленного Товара;

- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом;

- незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту.

- предоставить по требованию Заказчика в согласованные сроки в письменном виде отчет о ходе выполнения настоящего контракта (допускается информация посредством факсимильной связи).

5.3. Заказчик имеет право:

- контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика

- в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения настоящего контракта;

- не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этого Товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара и устранено Поставщиком.

5.4. Заказчик обязан:

- передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

- обеспечить приемку Товара, а также оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим контрактом.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

6.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

6.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. [2]

6.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту не устанавливается.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 7 (семи) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2 – 8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 7 (семи) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Кемеровской области.

9.4.Переписка, уведомления, заявки, уточнения и дополнения к заявкам подтверждения и иные документы в рамках настоящего контракта, переданные путем факсимильной связи и электронной почты, признаются официальными, действительными и имеющими юридическую силу, если они позволяют достоверно установить, что документы сходятся от противоположной стороны по контракту.

10. Срок действия контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения контракта и действует по 30.11.2025г, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.

11. Особые условия

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№ ____ от «__» _____ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту

№ ____ от «__» _____ 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставщик по настоящему контракту обязуется поставить чистящие, моющие средства и хозяйственно-бытовые товары (далее товар).

- Посмотреть таблицу с данными

Общий срок поставки товара: с даты заключения контракта до 31.10.2025г.

Общие требования к поставляемому товару: товар должен быть новым и не иметь дефектов. Не допускается поставка товара бывшего в употреблении, с консервации, восстановленного из выставочных образцов. Упаковка должна обеспечить сохранность при перевозке и хранении, расходы по упаковке и хранению товара до передачи Заказчику несет Поставщик. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, нормативной и/или технической документации на изделие и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность. Поставщик должен представить сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа Российской Федерации на поставляемый товар. Доставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество, оригинальность товара и его соответствие требованиям документации, в том числе копии сертификатов соответствия на каждое наименование, предлагаемых к поставке товаров.

Приложение № 3 к Контракту
№ ____ от «__» _____ 2025 года

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара № ___

к Контракту № _ от «___» _____ 2025года

г.__________ от ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес поставки Товара: _________________

От Заказчика: От Поставщика:

______________(___________) _________________(____________)

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

Данный пункт применяется, если Поставщик не является плательщиком НДС. ↑

Указывается значение, определяемое в соответствии с пунктом 9 Правил:

1000 рублей, если цена государственного (муниципального) Контракта (Контракта) не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена государственного (муниципального) Контракта (Контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена государственного (муниципального) Контракта (Контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена государственного (муниципального) Контракта (Контракта) превышает 100 млн. рублей. ↑

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткая сводка

КОНТРАКТ №на поставку товаров для муниципальных нуждИКЗ – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)г. Кемерово

Статья 1 Качество товара

Качество Товара

Статья 2 Порядок приемки товара

Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет

Статья 3 Обязанности сторон

- Возможность привлечение субпоставщиков: да

Статья 4 Ответственность сторон

Ответственность за неисполнение контракта: да

- Стороны отвечают за нарушение контракта согласно законодательству РФ и условиям контракта.

- Заказчик может расторгнуть контракт при неисполнении условий Поставщиком.

- Убытки за неисполнение условий контракта одной стороной компенсируются другой стороне.

- Пеня за просрочку исполнения обязательств Поставщиком начисляется ежедневно.

- Штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляют 10% цены контракта или фиксированную сумму.

- Заказчик также несет ответственность за просрочку и ненадлежащее исполнение, уплачивая пени и штрафы.

- Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.

- В случае одностороннего расторжения контракта, возмещается только фактический ущерб.

Статья 5 Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения обязательств: нет

Статья 6 Обстоятельства непреодолимой силы

Ответственность за неисполнение обязательств: сторона должна доказать невозможность исполнения из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Уведомление о возникновении и прекращении обстоятельств: стороны должны уведомить друг друга письменно в течение 7 календарных дней.

Документальное подтверждение обстоятельств: факт должен быть удостоверен уполномоченным органом.

Расторжение контракта: стороны могут предложить расторжение, если обстоятельства сохраняются более 7 календарных дней, с обязательством провести взаиморасчеты.

Статья 7 Порядок урегулирования споров

Обеспечение исполнения контракта: да

- Стороны обязаны решать спорные вопросы через переговоры.

- Претензии должны быть направлены в письменной форме с ответом в течение 3 календарных дней.

- Неурегулированные споры передаются в Арбитражный суд Кемеровской области.

- Документы, переданные по факсу или электронной почте, считаются официальными и имеют юридическую силу.

Статья 8 Срок действия контракта

Возможность освобождения от ответственности: нет

Продление сроков выполнения обязательств: нет

Срок действия контракта: с даты заключения до 30.11.2025 года.

Статья 9 Особые условия

Особые условия

Статья 10 Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Срок действия контракта: информация